Rákosrendező terület-előkészítés

Az ÉKM a „Rákosrendező vasútállomást övező és ahhoz esetlegesen kapcsolódó barnamezős területfejlesztés megvalósítását megelőző teljeskörű terület-előkészítés és kármentesítés” tárgyú beruházás előkészítésére kapott feladatot a Kormány kiemelt beruházási céljának eléréseként, amelynek keretében a MÁV Zrt. a Budapest XIV. Rákosrendező ingatlanok hasznosítása érdekében a területek építési területté előkészítése érdekében nagy mennyiségű hulladéktól …

CPV: 45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 71220000 Arkitektonisk formgivning, 90500000 Avfallstjänster, 90510000 Avfallshantering, 90511000 Sophämtning, 90512000 Avfallstransport, 90513000 Hantering av ofarligt avfall
Sista ansökningsdag:
29 juli 2024 10:00
Typ av tidsfrist:
Inlämnande av anbud
Plats för avrättning:
Rákosrendező terület-előkészítés
Plats för tilldelning:
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tilldelningsnummer:
EKR000579612024

1. Vevő

1.1 Vevő

Hivatalos név : MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa : Közvállalkozás
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége : Általános közszolgáltatások

2. Eljárás

2.1 Eljárás

Cím : Rákosrendező terület-előkészítés
Leírás : Az ÉKM a „Rákosrendező vasútállomást övező és ahhoz esetlegesen kapcsolódó barnamezős területfejlesztés megvalósítását megelőző teljeskörű terület-előkészítés és kármentesítés” tárgyú beruházás előkészítésére kapott feladatot a Kormány kiemelt beruházási céljának eléréseként, amelynek keretében a MÁV Zrt. a Budapest XIV. Rákosrendező ingatlanok hasznosítása érdekében a területek építési területté előkészítése érdekében nagy mennyiségű hulladéktól kell megtisztítani a területet, illetve ehhez kapcsolódóan a már nem hasznosítható épültek is bontásra kerülne, illetve a főként invazív fafajokból álló koordinálatlan növényesítés megszüntetésre kerül az építési terület előkészítése keretében. Az eljárás fő tevékenysége, mind mennyiségében, mind becsült értékében túlnyomó többségében a hulladékgazdálkodási tevékenység. FAKIVÁGÁS, TERÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS: A nyertes vállalkozó feladata a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. kezelésében lévő „Rákosrendező vasútállomás” megnevezésű területen fák kivágása tuskó és gyökérzet eltávolításával, cserjék, bokrok irtása, valamint a hasznosítható faanyag lerakó helyére történő szállítása vagy helyszíni tárolása, szakszerű elhelyezése, a munkavégzés alatt keletkező, illetve korábbi munkavégzés során keletkezett, és a helyszínen maradt zöldhulladék helyszíni aprítása, terítéssel vagy elszállítása hatósági engedéllyel rendelkező zöldhulladék lerakóba. A keretmegállapodás időtartama alatt a növényzet eltávolítása feladatok előreláthatólag közel 130 ha kiterjedésű területen kerülnek megrendelésre. Az érintett ingatlanok helyrajzi számai: 29834/10, 29834/13, 29841, 29862, 29972,29973/182,26084/3 ÉPÜLETBONTÁS: A területen lévő épületeket, építményeket szakaszosan, azon ürítésének ütemében el kell bontani. A bontási munkákat az OTÉK 109. § valamint az MSZ 14399 szerinti technológiai és munkavédelmi követelményeknek megfelelően kell végezni. Az bontási törmelék elszállításának és szakszerű kezelésének előkészítése a Vállalkozó feladata. A lerakóhellyel kötött szerződést, valamint a lerakóhelynek adott hulladéknemre vonatkozó környezetvédelmi engedélyét a Megrendelő számára be kell mutatni. A Műszaki Ellenőr számára át kell adni a hulladéklerakó összes átvételi elismervényét. A Nyertes Vállalkozó feladata az elő vagy üzemen kívüli közműcsatlakozások szakszerű leválasztása és a közműszolgáltatókkal való egyeztetés, valamint a tervkészítés, amennyiben tervköteles. A nem hasznosítható szerkezeteket, anyagokat elszállításra alkalmas darabokra kell aprózni, és az elszállításhoz munkahelyi depóniába kell tárolni. Feladat: -Épületek, útburkolat, járda bontása -Bontási hulladék szállítása -Tömedékelés A tervezett építési munka területén jelenleg régészeti feltárás nem folyik. A közel 130 hektáros területen az épületek és az idegen felépítmények bontása vált indokolttá, mely a nyertes vállalkozó feladata. A nyertes Vállalkozó feladata és felelőssége még: 1. a végleges organizációs terv alapján a szükséges esetleges engedélyek beszerzése 2. a munkahelyi berendezések és ideiglenes felvonulási létesítmények kiépítése 3. amennyiben ehhez közterületet szükséges igénybe venni, úgy ennek terveztetése, engedélyeztetése és költségviselése a Vállalkozót terhelik. 4. az építési területére bevitt szerszámok, gépek és egyéb értékek őrzése 5. a bontási munkálatokhoz szükséges elektromos energiának biztosítása 6. A bontási munkálatokhoz szükséges vízellátás biztosítása 7. A munkaterületek folyamatos tisztán tartása VÁGÁNY-ÉS KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTÚRA BONTÁSA: Bontásra kerülő vágányok és a vágányokhoz kapcsolódó infrastruktúra elbontása, a vissznyereményi anyagok beszállítása a Megrendelő által előzetesen meghatározott telephelyre, a hulladék anyagok kezelése, elszállítása valamint a veszélyes hulladékok ártalmatlanítása, kezelése és elszállítása. A munkálatok organizációjával, és a bontott anyagokkal kapcsolatos részleteket a műszaki leírás tartalmazza. A vágánybontás mennyiségei: • vágánybontás: 21.000 vfm (vágányfolyóméter) • vezetékek 6.000 fm (folyóméter) TERVEZÉS: Esetlegesen épület vagy építmény bontása jogszabályban előírtan kiviteli tervdokumentációhoz kötött. Az engedély köteles bontási tevékenység esetén nyertes ajánlattevő feladata a tervek elkészíttetése és engedélyeztetése. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FELADATOK: Az UAV távérzékelési felméréssel, fotogrammetriai, LiDAR (lézeres) technológia és helyszíni szemrevételezés alkalmazásával készült vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a felszíni hulladéklerakással érintett terület nagysága 126 425 m2, az illegálisan elhelyezett hulladékok teljes becsült mennyisége pedig 190 196 m3. Ennek 96,5%-a kevert települési és építési hulladék (HAK 17 09 04, 20 03 01), 1,37%-a építési- bontási hulladék (HAK 17 01 07), 1,78%-a pedig lom-hulladék (HAK 20 03 07), kis mennyiségben pedig egyéb (gumiabroncs, illetve veszélyes) hulladék. A MÁV Zrt. és a Magyar Állam tulajdonában lévő hulladék szakanyagok, mint veszélyes hulladék (talpfa) mennyisége 500 tonna, a betontermékek (betonaljak, Bodan elemek, átereszek) mennyisége 10.754 tonna. A hulladékgazdálkodási feladatok korlátja egyrészt a MOHU feladatkörébe tartozó feladatok, másrészt a területi adottságok. A hulladékok vasúton történő elszállítása elvárt nyertes ajánlattevőtől. Az elszállítandó hulladékok azonosító kódját a műszaki leírás tartalmazza. Nyertes AT feladata a beavatkozás során keletkező hulladékok besorolása, átadása, arra környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező átvevő felé (szállítás + egyéb kezelés), valamennyi hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség, veszélyes hulladékok szállítása esetén az ADR szerinti feladói kötelezettségek. Az organizációs tervet a „Rákosrendező vasútállomást övező és ahhoz esetlegesen kapcsolódó barnamezős területfejlesztés megvalósítását megelőző teljeskörű terület-előkészítés és tényfeltárás végzése, műszaki megoldás tervezése, kivitelezése” közbeszerzési eljárás szerződéses Vállalkozójával össze kell hangolni.
Eljárásazonosító : 5436411a-b35a-44fe-9672-419e5a09adb2
Belső azonosító : EKR000579612024
Az eljárás típusa : Nyitott
Az eljárás gyorsított : nem
A gyorsított eljárás indoklása :
Az eljárás legfontosabb jellemzői :

2.1.1 Cél

A szerződés jellege : Szolgáltatások
Fő osztályozás ( cpv ): 90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2.1.3 Érték

A keretmegállapodás maximális értéke : 14 000 000 000 Forint

2.1.4 Általános információk

További információk : 1. A szerződés szerinti feladatok mennyisége és becsült értéke szerint a fő tevékenységbeszerzési tárgy a hulladék összegyűjtése, szelektálása, elszállítása, lerakása, ártalmatlanítása, újrahasznosítása., mint szolgáltatás jellegű tevékenység. A beszerzés kisebb részét képezi építési beruházásként az épület- és vágány bontási tevékenység, valamint a fakivágás, mint szolgáltatás jellegű beszerzési tárgy. A négy tevékenység mind térben, mind időben egymással szervesen összefonódik. A hulladékok összeszedése vagy a terület-előkészítési és bontási munkálatokkal párhuzamosan, vagy azokat követően végezhető el, így közvetlen műszaki, organizációs összefüggés áll fenn az egyes munkafolyamatok között. A munkafolyamatok szétválasztása és több vállalkozó párhuzamos munkavégzése nemcsak organizációs problémákat okozna, de meg is drágítaná a beruházást. A terület komoly felelősségi problémákat is generálna azzal, hogy a munkaterület, munkafeltételek biztosítása részfeladatonként a Megrendelő kötelezettsége körébe kerülne. A munkák területi alapon történő felosztása a munkák terület ürítési folyamatokkal történő összehangolása szempontjából nem ésszerű, mivel nem területi alapon, hanem az üríthető területek függvényében fog történni a munkafolyamatok meg-rendelése. A bontási és terület-előkészítési munkák a teljes feladat töredékét adják mind munkafolyamatukat, mind értéküket tekintve, így azokat Ajánlatkérő a hulladékgazdálkodási tevékenységekhez kapcsolódó kiegészítő munkafolyamatoknak tekinti. 2. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) zajlik, a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint. A közbeszerzési dokumentumok a https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000579612024 /reszletek oldalon érhetők el és nyújthatók be. Az EKR ( https://ekr.gov.hu) használatához regisztráció szükséges Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az ajánlat egyéb úton történő benyújtása nem lehetséges. 3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az EKR-ben biztosított űrlapok szerint a Kbt. 66. § (2), (4) és (5) bekezdésre vonatkozóan. Ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat ( nemleges nyilatkozat esetén is kötelező benyújtani). 4. Az ajánlati ár számításának meg kell felelnie a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásainak, azzal, hogy figyelembe kell venni a teljes szerződési időszakra vonatkozóan a várható minimálbér növekményt és inflációt, és vállalkozó kockázatát képezik a további szerződési években történő árnövekmények, melyek az ajánlati árképzésére kihatnak. 5. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2024.07.08. hétfő, 08:30 kezdettel, pontos információkat a KD tartalmazza. 6. Csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának elektronikus másolata. Amennyiben nyilvántartásba bejegyzett elektronikus aláírással rendelkezik ajánlattevő, a tanúsítvány igazolása csatolandó. 7. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított űrlapon kell nyilatkozni. A nyilatkozat nemlegesség esetében is csatolandó. 8. Alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 9. Ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: „ár” kritériumok esetén: fordított arányosítás, szakemberek többlettapasztalata és hulladékgazdálkodási szempont esetén: egyenes arányosítás. 10. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést,amennyiben ilyet az összegezésben megnevez. 11. A nyertes ajánlattevő köteles köteles a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül, de a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a Megrendelő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a műszaki tartalomban szereplő hulladékgazdálkodási tevékenységekre és építési valamint tervezési tevékenységekre is, és a felelősségbiztosításoknak fenn kell állnia a teljes szerződési időszakra vonatkozóan: a) A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatai ellátása során okozott dologi és környezeti károkra kiterjedő, évente összesen 2.000.000.000,- forint értékhatárig, és alkalmanként legfeljebb 1.000.000.000,- forint értékhatárig kifizetést teljesítő hulladék összegyűjtésre, szelektálásra, elszállításra, ártalmatlanításra, újrahasznosításra vonatkozó szolgáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik/fog rendelkezni a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül, de a tevékenység megkezdését megelőzően. b) A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatai ellátása során okozott dologi és környezeti károkra kiterjedő, évente összesen 1.000.000.000,- forint értékhatárig, és alkalmanként legfeljebb 500.000.000,- forint értékhatárig kifizetést teljesítő építési építkezések összkockázatú biztosítása (C.A.R.) típusú teljes körű tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezik/fog rendelkezni a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül, de a tevékenység megkezdését megelőzően. c) A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatai ellátása során okozott dologi és környezeti károkra kiterjedő, évente összesen 100.000.000,- forint értékhatárig, és alkalmanként legfeljebb 50.000.000,- forint értékhatárig kifizetést teljesítő épület bontásra vonatkozó tervezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezik/fog rendelkezni a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül, de a tevékenység megkezdését megelőzően. 12. Az AF-ban nem szabályozott kérdésekben - figyelemmel arra, hogy az AF mezőiben a karakterek száma korlátozott - a közbeszerzési dokumentáció, a Kbt. és a 321/2015 (X. 30.) korm.rendelet rendelkezései az irányadóak. 13. Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap. 14. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött. 15. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek,valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság)létrehozását. 16. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 17. Ajánlattevőnek SZAKMAI AJÁNLATOT kell csatolnia ajánlatához, mely az árszempontokat alátámasztó, képzett ár számítására alkalmas ártáblázatokból, valamint az M2)1-3. alkalmassági szempontra megajánlott és értékelés alá is vont szakemberek megnevezéséből áll. 18. Ajánlatkérő a Kbt. 62.§ (1)-(2) szerinti kizáró okokat alkalmazza. 19. Ajánlatkérő alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) e) pontját. 20. Ajánlattevőnek saját gazdasági társaságára és alvállalkozóira vonatkozó összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tennie ajánlatában, illetve az öntisztázással kapcsolatos iratokat csatolnia kell, amennyiben az releváns. 21. Ajánlattevőnek vállalnia kell a felelősségbiztosítás megkötését, a szerződési feltételként meghatározott szakemberek rendelkezésre állását, a hulladékgazdálkodási engedély teljes szerződési időszakban történő hatályban tartását és a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell tennie. 22. Előzetes piaci konzultáció: EKR000757472024. Ajánlatkérő alkalmazva a 63/2022. (II.28.) Korm. rendeletet 2024.04.25-én Előzetes piaci konzultációt indított, melynek részvételi határidejét 2024.05.03. 14:00 órában határozta meg. Részvételi jelentkezés eddig az időpontig nem érkezett, így a piaci konzultációt Ajánlatkérő 2024.05.29-én lezárta. 23. A tervezés és kivitelezés 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.§ (2) a) szerinti indokolása: a bontási tervköteles, és nem tervköteles bontási elemek átfedése, valamint a keretmegállapodás jellegéből adódó várható többszörös lehívás kapcsán a tervezés és a kivitelezés nem szétválasztható egymástól. A bontási tervek a tényleges bontási technológia ismeretében, valamint az egyes elemek lehívási sorrendjéhez igazodva készülhetnek el. A lehívások sorrendje kihatással van a bontási tervkészítések ütemezésére és együtthatására is. 24. Ajánlatkérő egy megrendelésével történő lehívás minimális mennyisége: • A keretmegállapodás épület bontásra vonatkozó egy megrendelésének minimális mennyisége: 1 db épület. • A keretmegállapodás fakivágásra vagy irtásra és zöldhulladék elszállításra vonatkozó egy megrendelésének minimális mennyisége: 0,3 ha. • A keretmegállapodás települési és építési hulladék összeszedésére és elszállítására vonatkozó egy megrendelésének minimális mennyisége: 13 400 m3. • A keretmegállapodás vasúti pálya felépítmény és felsővezeték bontására vonatkozó egy megrendelésének minimális mennyisége: 1 200 vm vasúti pálya felépítmény és 800 fm felsővezeték.
Jogalap :
2014/24/EU irányelv

2.1.5 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Egyetlen ajánlattevő max. ennyi részre nyújthat be ajánlatot : 1

2.1.6 Kizárási okok

A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet : Kbt. 62.§ (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; A kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § tartalmazza.
Csőd : Kbt. 62.§ (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; A kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § tartalmazza.
Korrupció : gazdasági szereplő, aki * a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása; af) * az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem és kényszermunka, valamint az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvény hatálybalépéséig hatályban volt Btk. szerinti kényszermunka; ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban; ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény; A kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § tartalmazza.
Csődegyezség hitelezőkkel : Kbt. 62.§ (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; ] A kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § tartalmazza.
A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel : 62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása; af) * az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem és kényszermunka, valamint az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvény hatálybalépéséig hatályban volt Btk. szerinti kényszermunka; ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban; ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény; n) * a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott – véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen – három évnél nem régebben – megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; o) * esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban a gazdasági szereplő más gazdasági szereplővel a verseny torzítására irányuló megállapodást kötött; A kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § tartalmazza.
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása : 62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása; af) * az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem és kényszermunka, valamint az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvény hatálybalépéséig hatályban volt Btk. szerinti kényszermunka; ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban; ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény; A kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § tartalmazza.
Csalás : 62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása; af) * az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem és kényszermunka, valamint az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvény hatálybalépéséig hatályban volt Btk. szerinti kényszermunka; ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban; ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény; A kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § tartalmazza.
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái : 62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása; af) * az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem és kényszermunka, valamint az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvény hatálybalépéséig hatályban volt Btk. szerinti kényszermunka; ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban; ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény; A kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § tartalmazza.
Fizetésképtelenség : Kbt. 62.§ (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; A kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § tartalmazza.
Hamis nyilatkozatot tettek, nem tudtak információt nyújtani, nem tudták benyújtani a kért dokumentumokat, és bizalmas információkat kaptak az eljárásról : Kbt. 62.§ (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és ha) ha a kizárás miatt jogorvoslatra nem került sor, az ajánlatkérő megítélése szerint a kizárás alapjául szolgáló cselekmény miatt a szerződés teljesítése vonatkozásában a megbízhatósága alapos okkal megkérdőjelezhető, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy hb) ha a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését – a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki; i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot. Kbt. 62.§ (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, A kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § tartalmazza.
A közbeszerzési eljárásban való részvételből fakadó összeférhetetlenség : tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; j) * esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és ja) ha a kizárás miatt jogorvoslatra nem került sor, az ajánlatkérő megítélése szerint a kizárás alapjául szolgáló cselekmény miatt a szerződés teljesítése vonatkozásában a megbízhatósága alapos okkal megkérdőjelezhető, az érintett eljárás lezárulásától számított három évben, vagy jb) ha a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését a jogtalan befolyásolás megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, kb) * olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni; Kbt. 62.§ (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és ja) ha a kizárás miatt jogorvoslatra nem került sor, az ajánlatkérő megítélése szerint a kizárás alapjául szolgáló cselekmény miatt a szerződés teljesítése vonatkozásában a megbízhatósága alapos okkal megkérdőjelezhető, az érintett eljárás lezárulásától számított három évben, vagy jb) ha a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését a jogtalan befolyásolás megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki; A kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § tartalmazza.
Tisztán nemzeti kizáró okok : j) * esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és ja) ha a kizárás miatt jogorvoslatra nem került sor, az ajánlatkérő megítélése szerint a kizárás alapjául szolgáló cselekmény miatt a szerződés teljesítése vonatkozásában a megbízhatósága alapos okkal megkérdőjelezhető, az érintett eljárás lezárulásától számított három évben, vagy jb) ha a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését a jogtalan befolyásolás megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki; A kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § tartalmazza.
Közvetlen vagy közvetett részvétel a közbeszerzési eljárás előkészítésében : Kbt. 62.§ (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni; A kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § tartalmazza.
Felszámoló által kezelt vagyon : Kbt. 62.§ (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; A kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § tartalmazza.
Súlyos szakmai kötelességszegés elkövetése : Kbt. 62.§ (1)Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvény alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási – vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági – határozatban megállapított és a munkaügyi bírsággal vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; A kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § tartalmazza.
Adó- és vámfizetési kötelezettség : Kbt. 62.§ (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; A kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § tartalmazza.
Üzleti tevékenység felfüggesztése : Kbt. 62.§ (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; A kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § tartalmazza.
Társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség : Kbt. 62.§ (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; A kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § tartalmazza.
Bűnszervezetben való részvétel : Kbt. 62.§ (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása; af) * az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem és kényszermunka, valamint az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvény hatálybalépéséig hatályban volt Btk. szerinti kényszermunka; ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban; ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény; A kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § tartalmazza.

5. Rész

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0001

Cím : Rákosrendező terület-előkészítési munkák
Leírás : Az ÉKM a „Rákosrendező vasútállomást övező és ahhoz esetlegesen kapcsolódó barnamezős területfejlesztés megvalósítását megelőző teljeskörű terület-előkészítés és kármentesítés” tárgyú beruházás előkészítésére kapott 2024. január végén feladatot adott a MÁV-csoport részére, a Kormány kiemelt beruházási céljának eléréseként, amelynek keretében a MÁV Zrt. megvalósítása érdekében. Ennek része a terület hulladéktól történő megtisztítása, a hulladék összegyűjtése, elszállítása, megfelelő hulladéklerakóba szállítása és/vagy újrahasznosítása, feldolgozása, a területen lévő műszaki leírásban felsorolt épületek és építmények bontása, a bontási törmelék összegyűjtése, elszállítása, megfelelő hulladéklerakóba szállítása és/vagy újrahasznosítása, feldolgozása, a területen lévő fák kivágása tuskó és gyökérzet eltávolításával, cserjék, bokrok irtása, valamint a hasznosítható faanyag lerakó helyére történő szállítása vagy helyszíni tárolása. 1126/2024. (V. 7.) Korm. határozat mentesítette a tárgyi területek beruházásait az Ábtv. alkalmazása alól. Az eljárás Kbt.105. §. (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul, közvetlen megrendelések lehetőségével. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pont szerinti korlátozást. Az eljárás kisebb részét képező bontási munkálatokhoz adott esetben kapcsolódik tervezési szolgáltatás is, így Ajánlatkérő az eljárás szabályainak rögzítése és a szerződési feltételek meghatározása során figyelemmel volt a 322/2025. (X.30.) Korm. rendeletnek mind az építési, mind a tervezési eljárással kapcsolatos minden szabályára: - Erre tekintettel határozta meg az ár szempontot a 24.§ (3) bekezdése szerinti 70%-os maximum szerint. - Erre tekintettel határozott meg szakmai ajánlatot és rendelt ahhoz értékelési szempontot. - Erre tekintettel mellőzi a 14.§ (2) a) pont szerinti indokolást, azzal, hogy az eljárás kisebb részét képező bontási tevékenységhez kapcsolódó bontási tervek tervezői tevékenységének tartalma az ingatlan ürítések függvényében konkretizálható. - Erre tekintettel nem alkalmazza a legalacsonyabb ár szempontját egyedüli értékelési szempontként. - Erre tekintettel az ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított legalább negyvenöt napban határozza meg az ajánlattételi határidőt. Ajánlattevőnek SZAKMAI AJÁNLATOT kell csatolnia ajánlatához, mely az árszempontokat alátámasztó, képzett ár számítására alkalmas ártáblázatokból, valamint az M2)1-3. alkalmassági szempontra megajánlott és értékelés alá is vont szakemberek megnevezéséből áll. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésig rendelkeznie kell az alkalmassági követelményben szereplő szakembereken kívül legalább egy-egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rend. MV-ÉG, MV-ÉV, KÉ-VV és MV-VV jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik. A nyertes ajánlattevő elektronikus aláírással köteles aláírni a szerződést, és elektronikus számlát köteles kiállítani. Az alkalmassági követelményekben szereplő szakembereken kívül nyertes ajánlatevőnek rendelkeznie kell ADR szakértővel, aki rendelkezik a 61/2013. (X. 17.) NFM rendelettel kihirdetett ADR Egyezmény B melléklet 8.2 fejezet előírásainak megfelelő szaktanfolyammal, valamint Lakott-területi fakitermelő (10033) vizsgával (vagy azzal egyenértékű) és Ipari alpinista (3258204) vizsgával (vagy azzal egyenértékű) rendelkező szakemberrel. Elsodrási határon belül–forgalom alatt álló vágányon, vagy a forgalom alatt álló szomszédos vágány elsodrási határa megközelítésének kockázata esetén–munkás(csapat) figyelőőr kiállítása mellett végezhet munkát. Szerződéskötés feltétel, hogy nyertes Ajánlattevő a szerződéskötésig rendelkezzen a közbeszerzés tárgya szerinti hulladékok befogadására vonatkozó, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15/A.§ szerinti engedéllyel rendelkező lerakóhely által kiállított befogadó nyilatkozattal, mely évente legalább összesen az alábbi mennyiségekre és hulladékfajtákra vonatkozik az alábbi bontásban: HAK kód hulladék fajta tonna 20 03 07 Lom-hulladék 1 692 17 01 07 Építési- bontási hulladék 15 176 17 09 03* Veszélyes építési-bontási hulladék 51 16 01 03 Gumi-abroncs 45 17 09 04, 20 03 01 Kevert települési és építési hulladék 227 500 17 06 05 azbesztet tartalmazó építőanyag 10 17 02 04 Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa (talpfa) 700 17 01 01 Beton (betonalj) 10 754 összesen: 255 928 A nyertes ajánlattevő elektronikus aláírással köteles aláírni a szerződést, és elektronikus számlát köteles kiállítani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋ dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋ meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Ajánlatkérő a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete szerinti hasznosítási műveletek valamelyikének elvégzésére vonatkozó megajánlást a szerződés teljesítése során ellenőrzi, és a megajánlás nem teljesítése hibás teljesítésnek minősül.
Belső azonosító : EKR000579612024/1

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Szolgáltatások
Fő osztályozás ( cpv ): 90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
További osztályozás ( cpv ): 45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
További osztályozás ( cpv ): 71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
További osztályozás ( cpv ): 90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
További osztályozás ( cpv ): 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások
További osztályozás ( cpv ): 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások
További osztályozás ( cpv ): 90513000 Nem veszélyes hulladék és szemét kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatások

5.1.2 A teljesítés helye

Város : Budapest
Ország : Magyarország
További információk : Budapest XIV. ker. belterület 29834/10 Budapest XIV. ker. belterület 29834/13 Budapest XIV. ker. belterület 29841 Budapest XIV. ker. belterület 29862 Budapest XIV. ker. belterület 29972 Budapest XIV. ker. belterület 29973/182 Budapest XIII.. ker. belterület 26084/3

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 24 Hónap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 1
Az ajánlatkérő szervezet fenntartja magának a jogot arra, hogy további beszerzéseket hajtson végre a vállalkozótól, az itt leírtak szerint : Megrendelő a szerződés időbeli hatályát legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 22. hónap utolsó napjáig megtett egyoldalú nyilatkozattal további 12 hónappal meghosszabbíthatja, ha a megrendelések értéke a szerződés hatályba lépésétől számított 22. hónap utolsó napjáig nem érte el a szerződés teljes keretösszegét.

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Ajánlatra vonatkozó követelmény
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek
További információk : Felelősségbiztosításra vonatkozó szerződési feltételek: a) A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatai ellátása során okozott dologi és környezeti károkra kiterjedő, évente összesen 2.000.000.000,- forint értékhatárig, és alkalmanként legfeljebb 1.000.000.000,- forint értékhatárig kifizetést teljesítő hulladék összegyűjtésre, szelektálásra, elszállításra, ártalmatlanításra, újrahasznosításra vonatkozó szolgáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik/fog rendelkezni a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül, de a tevékenység megkezdését megelőzően. b) A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatai ellátása során okozott dologi és környezeti károkra kiterjedő, évente összesen 1.000.000.000,- forint értékhatárig, és alkalmanként legfeljebb 500.000.000,- forint értékhatárig kifizetést teljesítő építési építkezések összkockázatú biztosítása (C.A.R.) típusú teljes körű tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezik/fog rendelkezni a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül, de a tevékenység megkezdését megelőzően. c) A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatai ellátása során okozott dologi és környezeti károkra kiterjedő, évente összesen 100.000.000,- forint értékhatárig, és alkalmanként legfeljebb 50.000.000,- forint értékhatárig kifizetést teljesítő épület bontásra vonatkozó tervezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezik/fog rendelkezni a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül, de a tevékenység megkezdését megelőzően.

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Kritérium :
Típus : Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés : Árbevétel
Leírás : Ajánlattevőnek a pénzügyi alkalmasságát az elmúlt 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összesen árbevételének bemutatásával kell igazolnia. P/1. Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak értelemszerűen irányadók. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az EEKD formanyomtatványának IV. részét az alábbiak figyelembe vételével köteles kitölteni: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. fejezet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevők egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz) az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Részének α pontját kell kitöltenie, Ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolásokat (az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások) az Ajánlatkérő 69. § szerinti, külön felhívására köteles benyújtani - Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésére, amely szerint az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt –megfelelő határidő kitűzésével- felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Ajánlatkérő 69. § szerinti külön felhívására az alábbiak benyújtása szükséges: Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. Ajánlattevőnek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/évek árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést igazolni tudja. Ha ajánlattevő a fenti adattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat megtétele nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges. Ajánlattevő ebben az esetben tájékoztatást kérhet az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) valamint (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot kell benyújtania. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. ALKALMASSÁGI MINIMUMKÖVETELMÉNY: P1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján alkalmas ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben legalább összesen nettó 1 milliárd forint teljes árbevétellel. A Rendelet 19. § (5) bekezdésének értelmében amennyiben ajánlattevő az ajánlattételi felhívás feladásának évéhez viszonyítva kevesebb, mint 3 éve kezdte meg működését, abban az esetben alkalmas, amennyiben a működési ideje alatti teljes árbevétele elérte az összesen legalább nettó 1 milliárd forintot.
E kritérium alkalmazása : Használatban van
Kritérium :
Típus : A szakmai tevékenység ellátására való megfelelés
Megnevezés : Ajánlattevő kamarai tagsága
Leírás : SZ1) A 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek). Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 26. § (2) szerint ellenőrzi. A kivitelezői névjegyzékben való szerepelés tényét ajánlatkérő az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból ellenőrzi. Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 65. § (1) bekezdés c) pontja és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló a 322/2015.Korm. rendelet (Kr.) 21.§ (1) bekezdése alapján előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv). szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A Kr. 8.§ (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Előzetes igazolási mód: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát az ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az EEKD-ban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőnek elegendő az EEKD IV. "alfa" szakaszát kitölteni Utólagos igazolási mód: A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja alapján előírt névjegyzékek adatait Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU ie. XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatban. Ajánlattevő ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó dokumentumot/dokumentumokat az ajánlatkérő Kbt.69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9) és 69.§ (11)-(12) bekezdései is irányadók. ALKALMASSÁGI MINIMUMKÖVETELMÉNY: A Magyarországon letelepedett Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által vezetett névjegyzékben. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelni, vagy rendelkezni kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
E kritérium alkalmazása : Használatban van
Kritérium :
Típus : Technikai és szakmai alkalmasság
Megnevezés : Referenciák
Leírás : M1) Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.(R.)21.§ (2) bekezdés a) pont alapján be kell nyújtania M1/1.) és M1/4) alkalmassági követelmény (ÉPÍTÉS) esetében a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett sikeres műszaki átadás-átvétellel, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített legjelentősebb - M1/1) épület romba döntésére és/vagy bontására vonatkozó, bontási terv készítést is tartalmazó referencia igazolást, - M1/4) vágányok és a kapcsolódó infrastruktúra bontására vonatkozó referencia igazolást. Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.(R.) 21.§ (3) bekezdés a) pont alapján be kell nyújtania M1/2) és M1/3) alkalmassági követelmény (SZOLGÁLTATÁS) esetében jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett sikeres műszaki átadás-átvétellel vagy hibamentes teljesítésigazolással lezárult),de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített legjelentősebb, - - M1/2) fakivágásra vonatkozó, zöldhulladék elszállítást is tartalmazó referencia igazolást, - M1/3) hulladék összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó referencia igazolást. Az M1/1) és M1/4) referenciát a R.22.§(3)szerinti módon kell benyújtani ,a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást, M1/2) és M1/3) referencia esetében a referencia nyilatkozatot vagy a szerződő fél által kiállított referencia igazolást legalább az alábbi tartalommal kell csatolni: a)AT neve, b)a szerződést kötő másik fél neve,címe,referenciát adó személy neve,elérhetősége(tel./e-mail cím), c)teljesítés helye, d)referenciamunka rövid ismertetése,szerződés tárgya,alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal, e)teljesítés kezdő és befejező(a műszaki átadás-átvétel megtörténtének)időpontja év,hó,nap részletezettséggel, f)nyilatkozat,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. R.22.§(5),21/A.§-a irányadó. 21.§(2)a)alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is,ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg, teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét(kezdő és befejező időpontját)kell érteni. Más gazdasági szereplőkkel történt közös teljesítés esetén fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia,hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Teljesítettnek minősül a szerződés,ha a teljesítés a vizsgált időszakban(az eljárást megindító jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban)a szerződést kötő másik fél által kiadott teljesítés igazolással lezárult. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát az ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az EEKD-ban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő-nek elegendő az EEKD IV. "alfa" szakaszát kitölteni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó dokumentumot/dokumentumokat az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. M1) ALKALMASSÁGI MINIMUMKÖVETELMÉNY: M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, - M1/1) legalább 1 db épület romba döntésére és/vagy bontására vonatkozó referenciát, amely tartalmaz bontási terv készítési munkát is, és a teljesítés a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett sikeres műszaki átadás-átvétellel, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett. Az előírt referencia követelmény egy szerződésből teljesíthető. - M1/2) legalább 0,2 ha területű erdő, vagy befásult egyéb terület tuskó eltávolítással történő kivágására vagy irtására vonatkozó referenciát, mely tartalmaz zöldhulladék elszállítási feladatokat is, és jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett sikeres műszaki átadás-átvétellel vagy hibamentes teljesítésigazolással lezárult),de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített. Az előírt referencia követelmény több szerződésből is teljesíthető. - M1/3) legalább 10 000 m3 települési és építési hulladék (HAK 17 09 04, 20 03 01) összeszedésére és elszállítására vonatkozó referenciát, és jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett sikeres műszaki átadás-átvétellel vagy hibamentes teljesítésigazolással lezárult),de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített. - M1/4) legalább 800 vm vasúti pálya felépítmény és 600 fm felsővezeték bontására vonatkozó referenciát, ahol a teljesítés a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett sikeres műszaki átadás-átvétellel, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett. Az előírt referencia követelmény több szerződésből teljesíthető. A 800 vm vasúti felépítmény bontása tartalmazza az acélsín, betonalj és/vagy talpfa, a hozzá tartozó kapcsolószerek és az ágyazat bontását is.
E kritérium alkalmazása : Használatban van
Kritérium :
Típus : Technikai és szakmai alkalmasság
Megnevezés : Szakemberek
Leírás : M/2. A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján ajánlattétel esetén már az ajánlathoz csatolandó: az M2/1), M2/2) és M2/3) szakemberek vonatkozásában az összes alábbi dokumentum, amennyiben a szakemberek értékelés alá vonásra is kerülnek: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember (szervezetek) megnevezése, végzettsége illetve képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetése. Ajánlattevő csatolja annak a szakembernek a bemutatását, akit be kíván vonni a teljesítésbe az alábbiak szerint: 1. csatolni kell a szakember megnevezését tartalmazó EKR nyilatkozatot. A nyilat-kozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni: - az adott szakember nevét, - szakmai gyakorlat idejét (év, hónap), - a szakember munkáltatójának (illetve a vele jogviszonyban álló szervezet megnevezésének), jogviszonyának, valamint - azon alkalmassági feltétel pon-tos megjelölését, amely szerinti szakemberként kívánja az ajánlattevő bevonni az adott szak-embert a szerződés teljesítésébe. 2. csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát az alábbi minimális tartalommal: - név, - jelenlegi munkahely (munkáltató) és munkakör megnevezése, - a szakember által megszerzett, alkalmassági minimumfeltételek igazolásához szükséges szakmai gyakorlat, tapasztalat feltüntetése, minimálisan az alábbi adatok megadásával: - szakmai tapasztalat rövid bemutatása - szakmai tapasztalat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap) oly módon, hogy az M.2) alkalmassági feltétel megállapítható legyen. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt adatoknak, információknak, a szakmai önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak. 3. Adott esetben csatolandó a szakember végzettségét igazoló dokumentum másolata, ha a szakember az MV-É vagy É kamarai tagsággal nem rendelkezik. A hulladékgazdálkodási szakirányú végzettséggel rendelkező szakember esetén csatolni kell a végzettséget igazoló okiratot. Hulladékgazdálkodási szakirányú végzettségnek fogadja el Ajánlatkérő a felsőfokú hulladékgazdálkodási szakmérnök, Hulladékkezelési és -hasznosítási szakmérnök, hulladékgazdálkodási technológus vagy ezen végzettségekkel egyenértékű felsőfokú végzettségeket és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1.1. pontjában előírt hulladékgazdálkodási szakértői tevékenység rendelkezéseiben foglaltakra is. 4. Csatolandó továbbá a szakember rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozata. Amennyiben az M2/1) és M2/2) pont szerint bemutatott szakember(ek) a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel(nek),a szakmai önélet-rajzban fel kell tüntetni a kamarai nyilvántartási számot és a jogosultság első megszerzésének pontos időpontját év, hónap, nap pontossággal, ebben az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt a kamarai nyilvántartási szám és a jogosultság első megszerzésének pontos időpontjának megadásával igazolja. ALKALMASSÁGI MINIMUMKÖVETELMÉNY: M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be minimum: M2/1) Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület „MV-É” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzett-séggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik. M2/2) Egy fő szakembert, aki a 266/2013 (VII.ll.) Korm. rendelet 1. melléklet 1/2. rész 2. pontjában előírt építészeti tervezési terület jogosultság megszerzéséhez szükséges, legalább az É névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenérté-kűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakor-lattal (tapasztalattal) rendelkezik. M2/3) Egy fő szakembert, aki a 297/2009 (XII.21.) kormányrendelet előírásai szerinti SZKV 1.1. jogosultsággal, vagy az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik. M2/4) Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 3. sor „Közlekedési építmények szakterület részszakterülete „MV-KÉ-R” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik. A szakemberek átfedése nem megengedett.
E kritérium alkalmazása : Használatban van
Kritérium :
Típus : A szakmai tevékenység ellátására való megfelelés
Megnevezés : Hulladékgazdálkodási engedély
Leírás : SZ/2) Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az alábbi mennyiségű és azonosító kódok alá besorolható hulladékok gyűjtésére, szállítására, kezelésére vonatkozó, a környezetvédelmi hatóság által kiállított, a tárgyi eljárásban szereplő területre kiterjedő hatályú, érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. Előzetes igazolási mód: A Kbt. 67.§ (1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD IV. részének „alfa” szakaszának kitöltésével kell Ajánlattevő-nek előzetesen igazolnia az alkalmasságát. Utólagos igazolási mód: Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására Ajánlattevő által benyújtott hulladékgazdálkodási engedély(ek). Az elvárás több engedéllyel is igazolható. Ajánlatkérő a Kbt. 69.§(4) bek. szerinti felhívására a 321/2015 Kr. 26.§ (3) be-kezdése alapján csatolandó engedély (ek) másolata(i) ill. az engedéllyel való rendelkezést az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer ( http://web. okir.hu/) nyilvántartásában is ellenőrzi. ALKALMASSÁGI MINIMUMKÖVETELMÉNY: SZ/2) Ajánlattevő alkalmasnak minősül a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik a közbeszerzés teljesítési helyére vonatkozó, közbeszerzés tárgyát képező hulladékok gyűjtésére, közúti szállítására vonatkozó a környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel az alábbi HAK kódok szerinti hulladék fajtákra vonatkozóan, évente legalább az alábbi mennyiségeket elérő mennyiségre vonatkozóan: HAK kód hulladék fajta tonna 20 03 07 Lom-hulladék 1 692 17 01 07 Építési- bontási hulladék 15 176 17 09 03* Veszélyes építési-bontási hulladék 51 16 01 03 Gumi-abroncs 45 17 09 04, 20 03 01 Kevert települési és építési hulladék 227 500 17 06 05 azbesztet tartalmazó építőanyag 10 17 02 04 Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa (talpfa) 700 17 01 01 Beton (betonalj) 10 754 összesen: 255 928
E kritérium alkalmazása : Használatban van

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : Elszállított hulladék kezelésének módja: Az ajánlattevő vállalja a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete szerinti hasznosítási műveletek valamelyikének elvégzését a közbeszerzés tárgya szerinti hulladékok 0-20 %-ára. (min.: 0 % ; max.: 20 %)
Súlyozás (pontok, pontos) : 5
Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0, maximum 36 hónap)
Súlyozás (pontok, pontos) : 10
Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0, maximum 36 hónap)
Súlyozás (pontok, pontos) : 5
Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : M2/3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek 297/2009 (XII.21.) Korm.rend. szerinti SZKV 1.1. jogosultsága megszerzését követő tapasztalata (min.0-max. 36 hónap)
Súlyozás (pontok, pontos) : 10
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : nettó képzett ajánlati ár hulladékgazdálkodási tevékenységekre (nettó Ft)
Súlyozás (pontok, pontos) : 44
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : nettó képzett ajánlati ár bontási és építési terület előkészítési, valamint kapcsolódó feladatokra (nettó Ft)
Súlyozás (pontok, pontos) : 12
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : nettó képzett ár vágányok és a kapcsolódó infrastruktúra bontására és a kikerülő anyagok elszállítására vonatkozó-an (nettó Ft)
Súlyozás (pontok, pontos) : 11
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : nettó képzett ár fakivágási és zöldhulladék elszállítási feladatokra vonatkozóan (nettó Ft)
Súlyozás (pontok, pontos) : 3
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki :
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők : magyar

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 29/07/2024 10:00 +02:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 30 Nap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 29/07/2024 12:00 +02:00
Hely : Az EKR felületen történik az ajánlatok bontása az ajánlattételi határidőt követő 2 órával.
További információk : 68. § (1) * Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, – amennyiben jogszabály azt előírja – jogszabályban meghatározott időtartam elteltével kell megkezdeni. (1a) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha az ajánlatok benyújtása egészében papíralapon történik, az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni, és a (4) bekezdéstől eltérően a rendelkezésre álló fedezet összege az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető. (1b) * Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. (1c) * Az elektronikusan benyújtott ajánlat vagy részvételi jelentkezés esetében a (4)–(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szerepelnek – az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi.
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : Kötbérek: A szerződő Felek a Vállalkozó érdekkörébe tartozó meghiúsulás, késedelmes teljesítés, illetve hibás teljesítés esetére -– amennyiben az Vállalkozó a Ptk. 6:142. § második mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól - kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja (a továbbiakban: Kötbéralap) a Megrendelésre jutó nettó Vállalkozói Díj. Felelősségbiztosítás: Vállalkozó köteles a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül, de a felelősségbiztosí-tással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a Megrendelő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Az ellenérték kifizetésére a Kbt. 135.§-a irányadó. További részletes szerződési feltételeket a szerződés tervezet tartalmaz.
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : nem
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : Ajánlattevő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását nem közös ajánlattevő esetén sem.
Pénzügyi megállapodás : A Megrendelő fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést megerősítő kötelezettség nem terheli. Tartalékkeretet Ajánlatkérő nem biztosít. A Megrendelő előleget a nem építési tevékenység megrendelése esetén nem fizet. Ajánlatkérő a szerződéses feltételként előírja a Kbt. 136. § szerinti rendelkezések alkalmazását. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során az építési feladatok esetében a 322/2015. kormányrendelet 32/A. §-a szerinti fizetési feltételeket, illetve ahol irányadó a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdését alkalmazza. Elszámolási időszak a nem építési feladatok esetében egy naptári hónap. A részletes szerződési feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : Kbt. 148.§ szerint.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés : nem

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Közbeszerzési szolgáltató : MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
TED eSender : Közbeszerzési Hatóság

8. Szervezetek

8.1 ORG-0004

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság
Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534
Postacím : Riadó utca 5.
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
E-mail-cím : hirdetmeny@kt.hu
Telefonszám : +36 18828635
E szervezet szerepei :
TED eSender

8.1 ORG-0001

Hivatalos név : MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Regisztrációs szám : 10856417244
Postacím : Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város : Budapest
Irányítószám : 1087
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Kapcsolattartó pont : Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
Telefonszám : +36 305981195
Az ajánlatkérő szervezet profilja : https://www.mavcsoport.hu
E szervezet szerepei :
Vevő
Csoportvezető
Ajánlatokat feldolgozó szervezet

8.1 ORG-0002

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám : 15329190-2-41
Postacím : Riadó u. 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 18828592
Fax : +36 18828593
E szervezet szerepei :
Felülvizsgálati szervezet

8.1 ORG-0003

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám : 15329190-2-41
Postacím : Riadó u. 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 18828592
Fax : +36 18828593
E szervezet szerepei :
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1 ORG-0006

Hivatalos név : MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Regisztrációs szám : 14130179244
Postacím : Dévai Utca 23.
Város : Budapest
Irányítószám : 1134
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Kapcsolattartó pont : Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
Telefonszám : +36 305981195
E szervezet szerepei :
Közbeszerzési szolgáltató
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet

11. A hirdetményre vonatkozó információk

11.1 A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója : 39afc6a6-480e-4cb8-99bc-ac178e7629f7 - 06
Hirdetményminta típusa : Verseny
A hirdetmény típusa : Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény megküldésének dátuma : 27/06/2024 14:31 +02:00
Hirdetmény megküldésének dátuma (az eSender rendszerben) : 26/06/2024 15:42 +02:00
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető : magyar

11.2 A közzétételre vonatkozó információk

A hirdetmény közzétételi száma : 00384591-2024
HL S kiadás száma : 125/2024
A közzététel dátuma : 28/06/2024