Ejecución del proyecto para la terminación de las obras de construcción del nuevo centro educativo de enseñanza IES Jaume I de Burriana. Este Ayuntamiento licita las obras por delegación de la Generalitat Valenciana en ejecución del Programa EDIFICANT.

Las necesidades administrativas que pretenden cubrirse con el contrato comprenden la finalización de unas obras inacabadas como consecuencia de un contrato de obras anterior resuelto por incumplimiento culpable del contratista, que permita la construcción y puesta en funcionamiento del centro educativo IES Jaume I en Burriana, mejorando las instalaciones docentes …

CPV: 45214200 Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader, 45214220 Byggnation av högstadie- och gymnasieskola
Sista ansökningsdag:
16 juli 2025 23:59
Typ av tidsfrist:
Inlämnande av anbud
Plats för avrättning:
Ejecución del proyecto para la terminación de las obras de construcción del nuevo centro educativo de enseñanza IES Jaume I de Burriana. Este Ayuntamiento licita las obras por delegación de la Generalitat Valenciana en ejecución del Programa EDIFICANT.
Plats för tilldelning:
Pleno del Ayuntamiento de Borriana
Tilldelningsnummer:
BURR 5920/2025-PM 2/2025

1. Comprador

1.1 Comprador

Denominación oficial : Pleno del Ayuntamiento de Borriana
Naturaleza jurídica del comprador : Autoridad local
Actividad del poder adjudicador : Servicios públicos generales

2. Procedimiento

2.1 Procedimiento

Título : Ejecución del proyecto para la terminación de las obras de construcción del nuevo centro educativo de enseñanza IES Jaume I de Burriana. Este Ayuntamiento licita las obras por delegación de la Generalitat Valenciana en ejecución del Programa EDIFICANT.
Descripción : Las necesidades administrativas que pretenden cubrirse con el contrato comprenden la finalización de unas obras inacabadas como consecuencia de un contrato de obras anterior resuelto por incumplimiento culpable del contratista, que permita la construcción y puesta en funcionamiento del centro educativo IES Jaume I en Burriana, mejorando las instalaciones docentes públicas en el municipio que permitan un adecuado desempeño de la labor educativa.
Identificador del procedimiento : d6f49f9f-0d95-4ed9-a535-65fb9cad383e
Identificador interno : BURR 5920/2025-PM 2/2025
Tipo de procedimiento : Abierto
El procedimiento está acelerado : no
Justificación del procedimiento acelerado :
Principales características del procedimiento :

2.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45214200 Trabajos de construcción de edificios escolares
Clasificación adicional ( cpv ): 45214220 Trabajos de construcción de centros de enseñanza secundaria

2.1.2 Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS) : Castellón / Castelló ( ES522 )
País : España

2.1.3 Valor

Valor estimado, IVA excluido : 14 169 419,25 Euro

2.1.4 Información general

Base jurídica :
Directiva 2014/24/UE

2.1.6 Motivos de exclusión

Fuentes de los motivos de exclusión : Anuncio
Incumplimiento de obligaciones basadas en motivos de exclusión puramente nacionales : Serán causas de exclusión las previstas en la legislación reguladora de la contratación del sector público.

5. Lote

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0000

Título : Ejecución del proyecto para la terminación de las obras de construcción del nuevo centro educativo de enseñanza IES Jaume I de Burriana. Este Ayuntamiento licita las obras por delegación de la Generalitat Valenciana en ejecución del Programa EDIFICANT.
Descripción : Las necesidades administrativas que pretenden cubrirse con el contrato comprenden la finalización de unas obras inacabadas como consecuencia de un contrato de obras anterior resuelto por incumplimiento culpable del contratista, que permita la construcción y puesta en funcionamiento del centro educativo IES Jaume I en Burriana, mejorando las instalaciones docentes públicas en el municipio que permitan un adecuado desempeño de la labor educativa.
Identificador interno : BURR 5920/2025-PM 2/2025

5.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45214200 Trabajos de construcción de edificios escolares
Clasificación adicional ( cpv ): 45214220 Trabajos de construcción de centros de enseñanza secundaria

5.1.2 Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS) : Castellón / Castelló ( ES522 )
País : España
Información complementaria :

5.1.3 Duración estimada

Duración : 24 Mes

5.1.6 Información general

Participación reservada : La participación no está reservada.
Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : no

5.1.10 Criterios de adjudicación

Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : Compromiso de limpieza fina de obra.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 5
Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : Compromiso de mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 10
Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : Experiencia del personal adscrito a la obra.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 5
Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : Incremento del plazo de garantía.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 7
Criterio :
Tipo : Precio
Nombre :
Descripción : Oferta económica.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 44
Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : Plazo de ejecución del contrato.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 4
Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : Etiquetado ecológico.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 5
Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : Protocolo de actuación durante el periodo de garantía.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 10
Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : Seguimiento y control de la obra mediante nuevas tecnologías.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 10
Descripción del método que debe utilizarse si la ponderación no puede expresarse mediante criterios :
Justificación de la no indicación de la ponderación de los criterios de adjudicación :

5.1.11 Pliegos de contratación

5.1.12 Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación :
Presentación electrónica : Obligatoria
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación : español
Catálogo electrónico : No autorizada
Plazo de recepción de ofertas : 16/07/2025 23:59 +02:00
Plazo en el que la oferta debe seguir siendo válida : 24 Mes
Información sobre la apertura pública :
Fecha de apertura : 17/07/2025 09:00 +02:00
Lugar : Tercera planta de Casa consistorial
Condiciones del contrato :
La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido : No
Condiciones relativas a la ejecución del contrato : De acuerdo con la cláusula XII del PCAP..
Facturación electrónica : Obligatoria
Se utilizarán pedidos electrónicos : no
Se utilizará el pago electrónico : sí

5.1.15 Técnicas

Acuerdo marco :
Ningún acuerdo marco
Información sobre el sistema dinámico de adquisición :
Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso : Pleno del Ayuntamiento de Borriana - Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Información sobre los plazos de revisión : Compete al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la resolución de los recursos potestativos especiales que se puedan interponer contra los acuerdos que dicte el órgano de contratación relacionados en el artículo 42.2 LCSP, de conformidad con el artículo 46.4 LCSP y la Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con la Generalitat Valenciana, sobre atribución de competencias en materia de recursos contractuales. (BOE nº 131, de 02/06/2021). Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial no procede la interposición de recursos administrativos ordinarios.
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso : Pleno del Ayuntamiento de Borriana - Sección II. Ayuntamiento de Burriana

8. Organizaciones

8.1 ORG-0001

Denominación oficial : Pleno del Ayuntamiento de Borriana
Número de registro : 30990450142805
Número de registro : P1203200I
Localidad : Borriana
Código postal : 12530
Subdivisión del país (NUTS) : Castellón / Castelló ( ES522 )
País : España
Punto de contacto : Pleno del Ayuntamiento de Borriana
Teléfono : +34 964510062
Fax : +34 964510955
Dirección de internet : https://burriana.sedelectronica.es
Otros puntos de contacto :
Denominación oficial : Sección II. Ayuntamiento de Burriana
Localidad : Burriana (Castellón)
Código postal : 12530
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Correo electrónico : urbanismo@burriana.es
Teléfono : +34 678447708
Otros puntos de contacto :
Denominación oficial : Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Localidad : Madrid
Código postal : 28020
Subdivisión del país (NUTS) : Castellón / Castelló ( ES522 )
País : España
Teléfono : +34 913491451
Funciones de esta organización :
Comprador
Organización encargada de los procedimientos de recurso
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso
Información del anuncio
Identificador/versión del anuncio : b91a53c7-c57d-4f9c-a136-ff1e2a4c23a0 - 01
Tipo de formulario : Licitación
Tipo de anuncio : Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal
Fecha de envío del anuncio : 09/06/2025 11:10 +02:00
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente : español
Número de publicación del anuncio : 00377573-2025
Número de la edición del DO S : 110/2025
Fecha de publicación : 11/06/2025