E2, E3 és E4 kollégiumi épületek felújítása

A Miskolci Egyetem E2, és E3 és E4 számú többszintes kollégiumi épületeinek teljeskörű felújítása. E2, és E3 és E4 számú kollégiumi épületek teljeskörű felújítása. E2 KOLLÉGIUM: 89 szoba és 89 fürdőszoba, 4389,7 m2 nettó alapterület. Építészet: különálló, 2 ágyas lakóegységek kialakítása fürdőszobával, konyhaegységgel (beépített hűtő, elektromos főzőlap, mosogató). Új WYLTOR …

CPV: 45000000 Anläggningsarbete, 31520000 Lampor och belysningsarmatur, 39141000 Köksmöbler, 39715300 VA-utrustning, 44221100 Fönster, 44411000 Sanitetsgods, 44480000 Diverse brandskyddsutrustning, 44621100 Element, 45111100 Rivning, 45111213 Tomtrivning, 45212000 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet, 45213316 Anläggning av gångbana, 45223300 Byggnation av parkeringsplats, 45231300 Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, 45262522 Murning, 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45315300 Anläggningar för elförsörjning, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45421100 Montering av dörrar, fönster och tillhörande element, 45421151 Montering av kompletta kök, 45430000 Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45442100 Målning
Sista ansökningsdag:
5 augusti 2024 11:00
Typ av tidsfrist:
Inlämnande av anbud
Plats för avrättning:
E2, E3 és E4 kollégiumi épületek felújítása
Plats för tilldelning:
Miskolci Egyetem
Tilldelningsnummer:
EKR000940502024

1. Vevő

1.1 Vevő

Hivatalos név : Miskolci Egyetem
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa : Közjogi intézmény
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége : Oktatás

2. Eljárás

2.1 Eljárás

Cím : E2, E3 és E4 kollégiumi épületek felújítása
Leírás : A Miskolci Egyetem E2, és E3 és E4 számú többszintes kollégiumi épületeinek teljeskörű felújítása.
Eljárásazonosító : 7d277404-172b-43c8-b904-b263ace96e63
Belső azonosító : EKR000940502024
Az eljárás típusa : Nyitott
Az eljárás gyorsított : nem
A gyorsított eljárás indoklása :
Az eljárás legfontosabb jellemzői : Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok fennáll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdés szerinti kizáró okot (nemzeti elbánás) alkalmazhatja, az ajánlattevő a szakmai ajánlatában köteles megjelölni a megajánlott eszközök származási országát. Igazolás módja: a) Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bek. és a Kr. 1. § (1) bek. alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. b) A Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. c) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyújtja be a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. d) Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-t a Kr. 4. §-ban és a 6-7. §-ban foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. e) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az EEKD megfelelő részeiben, azon adatbázisok elérhetőségeinek kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kr. előírja. f) Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. g) Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően. h) Ajánlattevőnek változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz kell csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Kr. 13. §]. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erről szóló nyilatkozatot kell benyújtani. i) A kizáró okokra és az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolás benyújtható (felhasználható) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. j) A III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (Kr. 1. § (4) bek.). Ajánlattevőknek az ajánlatában a Kr. 1. § (9) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, illetve a Tanács 2022/576 Rendelete (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról” szóló jogszabályban rögzített tilalom személyi hatálya saját magára, valamint az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozóra, szállítóra vagy kapacitást biztosító szervezetre nem terjed ki. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: Az 1. körben ajánlatkérő az EEKD alapján vizsgálja a kizáró okok fennállását, majd az ellenőrzés 2. körében a Kbt. 69. § (4) szerint a Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok vizsgálatára kerül sor. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint, az erre vonatkozó jogerős határozatot az EEKD-val egyidejűleg kell benyújtani. A Kr. 2-7.§-a irányadó. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolás benyújtható (felhasználható) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

2.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák

2.1.4 Általános információk

További információk : 1. Csatolni kell a közbesz.dok-ban meghatározottaknak megfelelő műszaki ütemtervet és árazott költségvetést. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az árazatlan költségvetésben esetlegesen szereplő képletezési hibákért és hiányosságokért. Az árazatlan költségvetésben lévő függvények, hivatkozások helyességének ellenőrzése, és azok megfelelően való alkalmazása az AT felelőssége és kötelessége. AK a KDB D.39/17/2021. határozata alapján előírja, hogy az xls fájlban található költségvetés dokumentumával AK azt ellenőrzi, hogy AT adott esetben nem módosította a költségvetési tételeket, mennyiségi adatokat, nem egészítette ki a költségvetést új tételsorral, illetőleg nem törölt költségvetési sorokat, vagy a kiadott árazatlan költségvetésen nem eszközölt bármely olyan módosítást, amely alapján az nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. AK tehát az .xls formátumban benyújtandó költségvetéshez mind az érvényességi vizsgálat, mind az értékelés körében önálló funkciót rendel, ennélfogva annak benyújtására előírt követelmény nem formai követelmény. 2. Csatolni kell AT képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Nem Mo-n letelepedett azon AT esetében, amelynek személyes joga nem ismeri az aláírási címpéldányt, az ajánlattevő nevében aláírásra jogosult személy erről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát kell benyújtani. 3. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzés azon részeit, amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát. 4. Csak magyar nyelven lehet ajánlatot tenni. Az ajánlatban minden előírt igazolást és előírt dok-t magyar nyelven kell benyújtani. AK az előírt, nem magyar nyelven benyújtott dok. ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. 5. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § szerint. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 6. Kieg. táj. Kbt. 56. § szerint. A helyszíni bejárás időpontja: 2024. július 16. 10:30. Helyszín: 3515 Miskolc, Egyetemváros E2 kollégium bejárata. A kérdések feltételére a kieg. táj. kérés szabályai az irányadóak. 7. AK a Kbt. 81. § (5) bek. alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot. 8. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza. 9. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 10. A Kr. 30. § (4) bek. megfelelően alkalmazandó. 11. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 12. A magyar jog az irányadó. 13. A határidőkre UTC+1 az irányadó. 15. Nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus árlejtés alkalmazására. 16. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyek az eljárás iránti érdeklődésüket az ajánlattételi határidő lejártáig jelezték az EKR rendszerben. 17. FAKSZ: Dr. Guba Zoltán, ljstrszám: 00631. 18. Felelősségbiztosítás: A nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjára all risk típusú építés-szerelési biztosítást (CAR) kötni és felel azért, hogy az a kivitelezés teljes ideje alatt hatályban legyen. A biztosítási fedezeti értéke el kell érje az 500.000.000.- HUF mértéket. AT erről a vállalásáról ajánlatában nyilatkozni köteles. 19. Tekintettel arra, hogy az EKR rendszerben legfeljebb 25 MB méretű fájl tölthető fel, ezért AK a 25MB elérő/ meghaladó műszaki dokumentumot tartalmazó mappát fájlokra darabolta fel, és csomagolta össze. Ajánlatkérő a fájlfelosztást WinRAR programmal végezte. A felosztott archívum fájl 1 db WinRAR ZIP főfájlból, illetve több darab .z01; .z02; … kiterjesztésű segédfájlból áll. A teljes műszaki dokumentáció kicsomagolásához szükséges, mind a főfájl, mind pedig a segédfájlok, egy dedikált mappába való letöltése, ezután elégséges a főfájl kicsomagolását lefuttatni, ezáltal a segédfájlokban tárolt tartalom is automatikusan kicsomagolásra kerül a főfájllal együtt. Javasoljuk az internetről ingyenesen elérhető WinRAR program alkalmazását, de ettől függetlenül más fájlegyesítő program is használható. 20. Nem lehet részekre ajánlatot tenni, mivel a kivitelezési munka három szorosan egymás mellett álló épület és környezete felújítását jelenti. A munka az organizációs, üzemeltetési, garanciális okok miatt is egységet alkot. Az egyes épületek közötti hely hiánya miatt a felvonulási terület külön nem biztosítható, a munkaterület nem szeparálható el, a megközelítés elválasztás esetén nem biztosítható nagy méretű szállító járművekkel. A felvonulási, organizációs költségek részekre bontás esetén többször jelentkeznének, amelyek a kivitelezés költségeit indokolatlanul megdrágítanák, erre tekintettel a részekre történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel. A kivitelezés gazdasági szempontból költséghatékonyabban oldható meg egységesen, egységes koordináció mellett. Az egyes munkanemek más-más kivitelezővel történő megvalósítása hátráltatná a folyamatos munkavégzést, munkatorlódás alakulhatna ki, amely nehezítené az egyes kivitelezők munkaszervezését, amely elhúzná a kivitelezést. Az egységes kivitelezés során ajánlatkérő számára biztosított az egységesen fennálló jótállási és szavatossági kötelezettségek megléte, amelyek kapcsán az egységes kivitelezésre tekintettel a jótállási viták nem léphetnek fel és ajánlatkérő számára biztosítható a jótállási jogok teljes érvényesítése
Jogalap :
2014/24/EU irányelv

2.1.5 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Egyetlen ajánlattevő max. ennyi részre nyújthat be ajánlatot : 1

2.1.6 Kizárási okok

A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet : A Kbt. 62. § (1) bekezdése c) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van. A további kizáró okokra történő hivatkozás és a kizáró okok igazolási módja a felhívás 2.1. pontjában Az eljárás legfontosabb jellemzői elnevezésű mezőben (BT-88 mező) foglaltak szerint.
Csőd : A Kbt. 62. § (1) bekezdése c) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van. A további kizáró okokra történő hivatkozás és a kizáró okok igazolási módja a felhívás 2.1. pontjában Az eljárás legfontosabb jellemzői elnevezésű mezőben (BT-88 mező) foglaltak szerint.
Korrupció : A Kbt. 62. § (1) bekezdése ab) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (továbbiakban: régi Btk.) szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés bűncselekményt elkövette és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült. A további kizáró okokra történő hivatkozás és a kizáró okok igazolási módja a felhívás 2.1. pontjában Az eljárás legfontosabb jellemzői elnevezésű mezőben (BT-88 mező) foglaltak szerint.
Csődegyezség hitelezőkkel : A Kbt. 62. § (1) bekezdése c) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van. A további kizáró okokra történő hivatkozás és a kizáró okok igazolási módja a felhívás 2.1. pontjában Az eljárás legfontosabb jellemzői elnevezésű mezőben (BT-88 mező)foglaltak szerint.
Bűnszervezetben való részvétel : A Kbt. 62. § (1) bekezdése aa) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a régi Btk., illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is bűncselekményt elkövette és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült. A további kizáró okokra történő hivatkozás és a kizáró okok igazolási módja a felhívás 2.1. pontjában Az eljárás legfontosabb jellemzői elnevezésű mezőben (BT-88 mező) foglaltak szerint.
A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel : A Kbt. 62. § (1) bekezdése o) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban a gazdasági szereplő más gazdasági szereplővel a verseny torzítására irányuló megállapodást kötött. A további kizáró okokra történő hivatkozás és a kizáró okok igazolási módja a felhívás 2.1. pontjában Az eljárás legfontosabb jellemzői elnevezésű mezőben (BT-88 mező) foglaltak szerint.
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása : A Kbt. 62. § (1) bekezdése ae) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a régi Btk., illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása bűncselekményt elkövette és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült. A további kizáró okokra történő hivatkozás és a kizáró okok igazolási módja a felhívás 2.1. pontjában Az eljárás legfontosabb jellemzői elnevezésű mezőben (BT-88 mező)foglaltak szerint.
Csalás : A Kbt. 62. § (1) bekezdése ac) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a régi Btk. szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás bűncselekményt elkövette és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült. A további kizáró okokra történő hivatkozás és a kizáró okok igazolási módja a felhívás 2.1. pontjában Az eljárás legfontosabb jellemzői elnevezésű mezőben (BT-88 mező) foglaltak szerint.
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái : A Kbt. 62. § (1) bekezdése af) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a régi Btk., illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem és kényszermunka, valamint az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvény hatálybalépéséig hatályban volt Btk. szerinti kényszermunka bűncselekményt elkövette és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült. A további kizáró okokra történő hivatkozás és a kizáró okok igazolási módja a felhívás 2.1. pontjában Az eljárás legfontosabb jellemzői elnevezésű mezőben (BT-88 mező) foglaltak szerint.
Fizetésképtelenség : A Kbt. 62. § (1) bekezdése c) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van. A további kizáró okokra történő hivatkozás és a kizáró okok igazolási módja a felhívás 2.1. pontjában Az eljárás legfontosabb jellemzői elnevezésű mezőben (BT-88 mező) foglaltak szerint.
Munkajogi kötelezettségek megszegése : A Kbt. 62. § (1) bekezdése l) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvény alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási – vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági – határozatban megállapított és a munkaügyi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el. A további kizáró okokra történő hivatkozás és a kizáró okok igazolási módja a felhívás 2.1. pontjában Az eljárás legfontosabb jellemzői elnevezésű mezőben (BT-88 mező) foglaltak szerint.
Felszámoló által kezelt vagyon : A Kbt. 62. § (1) bekezdése c) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van. A további kizáró okokra történő hivatkozás és a kizáró okok igazolási módja a felhívás 2.1. pontjában Az eljárás legfontosabb jellemzői elnevezésű mezőben (BT-88 mező) foglaltak szerint.
Tisztán nemzeti kizáró okok : Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok fennáll.
A közbeszerzési eljárásban való részvételből fakadó összeférhetetlenség : A Kbt. 62. § (1) bekezdése m) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni. A további kizáró okokra történő hivatkozás és a kizáró okok igazolási módja a felhívás 2.1. pontjában Az eljárás legfontosabb jellemzői elnevezésű mezőben (BT-88 mező) foglaltak szerint.
Közvetlen vagy közvetett részvétel a közbeszerzési eljárás előkészítésében : A Kbt. 62. § (1) bekezdése m) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni. A további kizáró okokra történő hivatkozás és a kizáró okok igazolási módja a felhívás 2.1. pontjában Az eljárás legfontosabb jellemzői elnevezésű mezőben (BT-88 mező) foglaltak szerint.
Társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség : A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki egy évnél régebben lejárt társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott. A további kizáró okokra történő hivatkozás és a kizáró okok igazolási módja a felhívás 2.1. pontjában Az eljárás legfontosabb jellemzői elnevezésű mezőben (BT-88 mező) foglaltak szerint.
Üzleti tevékenység felfüggesztése : A Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették. A további kizáró okokra történő hivatkozás és a kizáró okok igazolási módja a felhívás 2.1. pontjában Az eljárás legfontosabb jellemzői elnevezésű mezőben (BT-88 mező) foglaltak szerint.
Adó- és vámfizetési kötelezettség : A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki egy évnél régebben lejárt adó-, vagy vámfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott. A további kizáró okokra történő hivatkozás és a kizáró okok igazolási módja a felhívás 2.1. pontjában Az eljárás legfontosabb jellemzői elnevezésű mezőben (BT-88 mező) foglaltak szerint.
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekmény : A Kbt. 62. § (1) bekezdés ad) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a régi Btk., illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet bűncselekményt elkövette és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült. A további kizáró okokra történő hivatkozás és a kizáró okok igazolási módja a felhívás 2.1. pontjában Az eljárás legfontosabb jellemzői elnevezésű mezőben (BT-88 mező) foglaltak szerint.
Hamis nyilatkozatot tettek, nem tudtak információt nyújtani, nem tudták benyújtani a kért dokumentumokat, és bizalmas információkat kaptak az eljárásról : A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg. A további kizáró okokra történő hivatkozás és a kizáró okok igazolási módja a felhívás 2.1. pontjában Az eljárás legfontosabb jellemzői elnevezésű mezőben (BT-88 mező) foglaltak szerint.

5. Rész

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0001

Cím : E2, E3 és E4 kollégiumi épületek felújítása
Leírás : E2, és E3 és E4 számú kollégiumi épületek teljeskörű felújítása. E2 KOLLÉGIUM: 89 szoba és 89 fürdőszoba, 4389,7 m2 nettó alapterület. Építészet: különálló, 2 ágyas lakóegységek kialakítása fürdőszobával, konyhaegységgel (beépített hűtő, elektromos főzőlap, mosogató). Új WYLTOR lift (8 személy, 630 kg), 183 külső ablak és 273 belső ajtó cseréje. A külső bejáratnál fém, lakószobák esetében acéltokkal, teljes forgácslap betétes, acél ajtólap. Beléptető rendszer. Burkolatcsere: közlekedőben, folyosón, fürdőszobában vizesblokkokban mennyezetig érő csempe. Lakószobákban és a hosszú folyosón vinyl falvédő burkolat; folyosón, lépcsőházban, menekülési útvonalakon gres falvédő burkolat, összesen 4479,55 m2 hidegburkolat cseréje (gres járólap). Szobai vizesblokkcsoportok, elválasztófalak 14-17 cm vtg. szerelt jellegű (minősített fém vázszerkezet két oldali gipszkarton lappal), burkolva. Álmennyezet (folyosókon kazettás, minden egyéb esetben táblás gipszkartonból). Pinceszint mennyezeti födémére 8 cm A1 kőzetgyapot szigetelés, padlásfödémen 30 cm gyapotszigetelés (héjazatcsere nem tervezett). Gépészet: központi fűtés: 180db lapradiátor, 92db törölközős radiátor felszerelése, acél/szénacél/ötrétegű műanyag fűtési csövekkel, pinceszinten hőelosztó kialakítása köri szivattyúkkal, épület leválasztó hőcserélő beépítése. Épület hűtés: szintenkénti VRF rendszerű rézcsöves kialakítású klimatizálás, szerverszoba hűtés (107+4db beltéri, 10db kültéri). Vízellátás-csatornázás: 89 új fürdőszoba kialakítás, hideg-melegvíz, szennyvíz elvezetés, tűzivíz csőrendszerek és berendezések építése. Hőközpontban 4x800liter hmv tartály és lemezes hőcserélő, cirkulációs szivattyú kialakítása. Légtechnika-szellőztetés: fürdőszobai elszívások 146db jelenlét érzékelős dinamikus légszeleppel, változó térfogatáramú 4db padlástéri elszívó ventilátorral, ablakokban légbevezetőkkel, oldalszárnyban álmennyezeti hővisszanyerős 1500m3/h kislégkezelő beépítése. E3 és E4 KOLLÉGIUM: E3: 98 szoba és 98 fürdőszoba, 4388,45 m2 nettó alapterület; E4: 97 szoba és 98 fürdőszoba, 4853,7 m2 nettó alapterület. Építészet E3 és E4: különálló, 2 ágyas lakóegységek kialakítása fürdőszobával, konyhaegységgel (beépített hűtő, elektromos főzőlap, mosogató). Új WYLTOR lift (8 személy, 630 kg) mindkét épületben. E3: 182 külső ablak, E4: 225 külső ablak, E3: 270 belső ajtó, E4: 281 belső ajtó cseréje. Külső bejáratnál fém, lakószobák esetében acéltokkal, teljes forgácslap betétes, acél ajtólap. Beléptető rendszer. Burkolatcsere: közlekedőkben, folyosókon, fürdőszobában vizesblokkokban mennyezetig érő csempével. Lakószobákban és a hosszú folyosón vinyl falvédő burkolat; folyosón, lépcsőházban, menekülési útvonalakon gres falvédő burkolat E3: 4612,62 m2, E4: 5389,26 m2 hidegburkolat cseréje (gres járólap). Szobai vizesblokkcsoportok, elválasztófalak 14-17 cm vtg. szerelt jellegű (minősített fém vázszerkezet két oldali gipszkarton lappal), burkolva. Álmennyezet (folyosókon kazettás, minden egyéb esetben táblás gipszkartonból). Pinceszint mennyezeti födémére 8 cm A1 kőzetgyapot szigetelés, padlásfödémen 30 cm gyapotszigetelés (héjazatcsere nem tervezett). E4 épület tornatermi épületrész energetikai felújítása. Gépészet E3 és E4: központi fűtés: A3 179, A4 215 lapradiátor, A3 és A4 98-98 törölközős radiátor felszerelése, acél/szénacél/ötrétegű műanyag fűtési csövekkel, pinceszinten hőelosztó kialakítása köri szivattyúkkal. Távhő hőközpont felújítása nélkül, E5-E6 átalakításakor már felújításra került. Épület hűtés: szintenkénti VRF rendszerű rézcsöves kialakítású klimatizálás, szerverszoba hűtés A3 119 beltéri, 12 kültéri, A4 112+4 beltéri és 10 db kültéri. Vízellátás-csatornázás E3 és E4: 98-98 új fürdőszoba kialakítás, hideg-melegvíz, szennyvíz elvezetés, tűzivíz csőrendszerek és berendezések építése. Hőközpontban 4x800liter hmv tartályok és lemezes hőcserélő, cirkulációs szivattyú kialakítása. Légtechnika-szellőztetés E3 és E4: fürdőszobai elszívás: E3: 145db, E4 148db jelenlét érzékelős dinamikus légszelepekkel, változó térfogatáramú padlástéri 4db elszívó ventilátorokkal, ablakokban légbevezetőkkel. E3: oldalszárnyban álmennyezeti hővisszanyerős 1500m3/h kislégkezelő beépítése. E4:oldalszárnyban álmennyezeti hővisszanyerős 1500+350 m3/h kislégkezelők beépítése. Tornaterem szellőztetéséhez 4000m3/h hővisszanyerős, dx fűtés-hűtésű légkezelő beépítése. Egyéb épületgépészeti munkálatok a tervezési programnak megfelelően. E1: pinceszinti hőközpontban 4x1000liter hmv tartályok elhelyezése, lemezes hőcserélő és cirkulációs szivattyú beépítése. E2-E3 épület közötti 30m3-es szabadtéri HMV tartály elbontása, lekötése. E2-E3-E4 épületek között kútvizes megtápláláshoz 30m új inox távvezeték építése a közműalagútban, meglévő fűtési hmv és cirkulációs vezetékek rozsdátlanítása, festése, újra hőszigetelése. E2, E3 és E4 VONATKOZÁSÁBAN: Tűzvédelem:Új helyiség kialakítások kapcsán a szükséges tűzállósági teljesítményű falszerkezetek, fali tűzcsap hálózat új kiosztás szerinti átépítése. Főlépcsőház hő- és füstelvezetésének és légutánpótlásának és a meglévő túlnyomásos füstmentes lépcsőház túlnyomás levezetésének kiépítése. Új gépészeti és villamos hálózat hatályos előírások szerinti kialakítása, biztonsági és irányfény-világítás kiépítése. Új tűzjelző hálózat kialakítása, külső oltóvíz-ellátás biztosítása (hiányzó vízmennyiség miatt oltóvíz-tároló kialakításával), tűzgátló és füstgátló kivitelű nyílászárók beépítése. Erősáram: tápkábelek építése, norma szerinti villámvédelem, épület felügyeleti rendszer, mindhárom parkolóhoz 1-1 db 22 kW-os autótöltő kiépítése. Gyengeáram: informatikai fejlesztések. Beléptető, kamera, tűzjelző-és rwa rendszer kiépítése. Kültér: térkövezett parkoló: E2 33 férőhely (E1 30db, E2 3db), E3 20 férőhely, E4 11 férőhely. E1-E4 épületek környezetében lévő közlekedő utak, járdák, parkosítási munkák. Új, kültéri fedett-nyitott dohányzó kialakítása. Kültéri megvilágítás. Folytatás a további infokban (BT-300).
Belső azonosító : EKR000940502024/1

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák
További osztályozás ( cpv ): 31520000 Lámpa és világítási szerelvények
További osztályozás ( cpv ): 39141000 Konyhai bútor és felszerelés
További osztályozás ( cpv ): 39715300 Épületgépészeti berendezések
További osztályozás ( cpv ): 44221100 Ablakok
További osztályozás ( cpv ): 44411000 Szaniteráruk
További osztályozás ( cpv ): 44480000 Különféle tűzvédelmi eszközök
További osztályozás ( cpv ): 44621100 Fűtőtestek
További osztályozás ( cpv ): 45111100 Bontási munka
További osztályozás ( cpv ): 45111213 Eltakarítási munka
További osztályozás ( cpv ): 45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
További osztályozás ( cpv ): 45213316 Járdák kivitelezése
További osztályozás ( cpv ): 45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
További osztályozás ( cpv ): 45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
További osztályozás ( cpv ): 45262522 Kőművesmunka
További osztályozás ( cpv ): 45310000 Villamos szerelési munka
További osztályozás ( cpv ): 45315300 Villamos hálózati szerelés
További osztályozás ( cpv ): 45330000 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
További osztályozás ( cpv ): 45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
További osztályozás ( cpv ): 45421100 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
További osztályozás ( cpv ): 45421151 Beépített konyhák szerelése
További osztályozás ( cpv ): 45430000 Padló- és falburkolás
További osztályozás ( cpv ): 45442100 Festés

5.1.2 A teljesítés helye

Postacím : Egyetemváros E/2, E/3 és E/4 Egyetemi kollégiumok 40591/4. hrsz
Város : Miskolc
Irányítószám : 3515
Ország alegysége (NUTS) : Borsod-Abaúj-Zemplén ( HU311 )
Ország : Magyarország
További információk :

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 21 Hónap

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Ajánlatra vonatkozó követelmény
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek
További információk : I. A közbeszerzés leírásának folytatása (BT-24 mező): A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § alapján rögzíti, hogy ahol a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányra való hivatkozás található, az a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, mert a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása körülírással nem biztosítható. Azonban az ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan terméket is szerepeltethet, amely a meghatározott követelménynek megfelel és azzal egyenértékű. Ajánlatkérő egyértelművé teszi, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést a 321/2015. Korm. rend. előírása miatt szerepelteti. Az elvégzendő építési munka nem építési engedélyhez kötött építési tevékenység, a részletes adatokat, műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza. II. Az ajánlattevőknek EKR űrlapon nyilatkoznia kell azon felelős műszaki vezetőkről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe az értékelési szempontok körében. Ennek körében meg kell jelölni: - a bevonni kívánt szakemberek nevét, - a bevonni kívánt szakemberek végzettségét, - a bevonni kívánt szakemberek kamarai bejegyzésének számát (ha van), - a szakemberek anyja nevét és a bejegyzéshez szükséges gyakorlati idő kezdő és befejező időpontját év-hónap megjelöléssel, amennyiben vonatkozó kamarai bejegyzéssel NEM rendelkeznek, - azt, hogy a szakember a szerződés teljesítésébe milyen jogviszony keretében kerül bevonásra (munkaviszony, vagy alvállalkozói jogviszony vagy tagi jogviszony), - nyilatkozni kell arról, hogy a megajánlott szakemberekkel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog és a megajánlott szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig, valamint a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak. III. Az ajánlatban csatolni kell a fenti szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat: - a szakember neve, - a szakember végzettsége, kamarai bejegyzésének a száma - ha van, és a nyilvántartó kamara megnevezése, - a szakember nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítésébe milyen jogviszony keretében kerül bevonásra (munkaviszony, vagy alvállalkozói jogviszony vagy tagi jogviszony), - a szakember az előírt FMV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idejének kezdő és befejező időpontja év és hónap megjelöléssel (csak a dátumokat kell megadni év-hónap megjelöléssel, az egyes projektek felsorolása nem követelmény), - a szakember FMV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet tapasztalata hónapokban, (csak a hónap mennyiséget kell megadni, az egyes projektek felsorolása nem követelmény), - a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését akadályozná, - a szakember nyilatkozata arról, hogy amennyiben nem szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, akkor a nyilvántartásba vétellel legkésőbb a vállalkozási szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, - a szakember nyilatkozata arról, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte és megértette. Az egy időben párhuzamosan szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott műszaki szakember szakmai tapasztalatába. Minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. Amennyiben a bevonni kívánt szakember az ajánlattételkor szerepel az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében az előírt FMV jogosultsággal és e tevékenység végzésére a jogosultsága legalább 2024.09.30. napjáig érvényes, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Ehhez ezen szakembernek a fenti önéletrajzában fel kell tüntetni a nyilvántartó kamara nevét és a kamarai nyilvántartási számát. (Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum és magyar nyelvű fordításának benyújtása is szükséges.) Amennyiben a bevonni kívánt szakember az ajánlattételkor nem szerepel az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében az előírt FMV jogosultsággal, úgy csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét igazoló okiratot. IV. A kivitelezést Ajánlatkérő két ütemben tervezi, mivel egy ütemben nem tudja átadni munkaterületként, mert az egyetemi hallgatók elhelyezését biztosítania kell. Emiatt az épületek felújítása két ütemben fog megvalósulni az alábbiak szerint: - I. ütem: az E/3 és E/4 épületek és környezetüknek a felújítása. - II. ütem: az E/2 épület és környezetének felújítása. Vállalkozó az I. ütemben az E3 és E4 épületekben elvégzi a felújításokat, majd 2025. szeptember 01. napján kapja meg a II. ütem munkaterületét. Ha és amennyiben Megrendelő 2025. augusztusban, vagy akár 2025. júliusban meg tudja oldani a II. ütem épületének kiürítését és munkaterületként való átadását, továbbá azt Vállalkozó is át kívánja venni a 2025. szeptember 01. napi határidő előtt, akkor a munkaterület átadása megtörténhet a fenti határidő előtt, ez a befejezési véghatáridőt nem érinti. Ugyanakkor a II. ütem munkaterülete átadásának feltételét jelenti, hogy 2025. szeptember 01. napján az I. ütem – már bebútorozott – épületeibe az egyetemi hallgatók be tudjanak költözni, tehát az, hogy Vállalkozó szerződésszerű 9 hónapos kivitelezési részhatáridőben befejezze az I. ütem felújítási munkálatait.

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Kritérium :
Típus : A szakmai tevékenység ellátására való megfelelés
Leírás : Sz1) az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek szerepelnie kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. I. a) Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával előzetesen (a Kr. 5-7. § szerinti szakaszban) kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. b) A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, arról, hogy megfelel az alkalmassági minimumkövetelményeknek, tehát az EEKD-ben nem kell a részletes adatokat megadni az első körben az ajánlattétel során. c) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. d) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyújtja be a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. II. Ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint köteles igazolni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: IGAZOLÁSI MÓD: A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő az online elérhető névjegyzék (a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett on-line Építőipari Kivitelezői Nyilvántartás) lekérdezésével ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Sz1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők nem szerepelnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
E kritérium alkalmazása : Használatban van
Kritérium :
Típus : Technikai és szakmai alkalmasság
Leírás : M1) A legjelentősebb magasépítési munkák ismertetése (Kr. 21. § (2) bek. a) pont) I. a) Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával előzetesen (a Kr. 5-7. § szerinti szakaszban) kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. b) A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, arról, hogy megfelel az alkalmassági minimumkövetelményeknek, tehát az EEKD-ben nem kell a részletes adatokat megadni az első körben az ajánlattétel során. c) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. d) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyújtja be a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. II. Ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint köteles igazolni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: IGAZOLÁSI MÓD: A Kr. 22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A Kr. 22. § (3) bek. és AK előírása szerint az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve, a referenciát igazoló személy neve, beosztása, telefonszáma és e-mail címe, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap megadásával), az építési beruházás tárgya és mennyisége az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti részletességgel, az építési beruházás helyrajzi száma, a saját teljesítés aránya, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Kr. 21/A. § értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A referenciamunkák közös ajánlattevőként történő teljesítése esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a közös ajánlattevő tagok egyetemleges kötelezettségvállalására kell hivatkozni, megjelölve, hogy a teljesített mennyiségi adatokból mennyi volt a saját teljesítés aránya, tekintettel a Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakra. A Kr 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésének a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is meg kell adni. A csatolt igazolásokból egyértelműen ki kell derülni az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés. A Kr. 24. § (1) bekezdés irányadó. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 60 hónapon belül befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres átadás-átvétellel lezárt alábbi referenciákkal: M.1.1. legalább 300 db külső nyílászáró beépítése, vagy cseréje M.1.2. legalább 300 db belső nyílászáró beépítése, vagy cseréje M.1.3. legalább 70 db fürdőszoba komplett gépészeti kiépítése, vagy komplett gépészeti cseréje M.1.4. legalább 3.200 m²-es új épületben az erősáramú rendszer kiépítése, vagy legalább 3.200 m² felújítással érintett területű épületben az erősáramú rendszer cseréje M.1.5. legalább 3.200 m²-es új épületben a gyengeáramú rendszer (kamera, beléptető, informatika, tűzjelző rendszer) kiépítése, vagy legalább 3.200 m² felújítással érintett területű épületben a gyengeáramú rendszer (kamera, beléptető, informatika, tűzjelző rendszer) cseréje. Ugyanazon referenciát az M.1.1.- M.1.5. pontok közül több pont vonatkozásában is be lehet mutatni, ha ugyanazon referencián belül van olyan munka is, amely a másik alkalmassági feltételnek is megfelel. Az M.1.1.-M.1.3. pontok szerinti feltételeknek pontonként legfeljebb 4 db szerződéssel (referenciával) kell teljeskörűen megfelelni. Az M.1.4 és M.1.5 feltételeknek egy-egy szerződésből kell megfelelni. A referenciák akkor tekinthetők a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása erre az időszakra esik.
E kritérium alkalmazása : Használatban van
Kritérium :
Típus : Technikai és szakmai alkalmasság
Leírás : M2) Azon szakemberek ismertetése, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe (Kr. 21. § (2) bekezdés b) pont). a) AT-nek nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt M2 szakemberekről, amelyben meg kell jelölni a bevonni kívánt szakemberek - nevét, - végzettségét, - kamarai bejegyzésének számát (ha van) és a nyilvántartó kamara megnevezése, - amennyiben vonatkozó kamarai bejegyzéssel NEM rendelkeznek, akkor a szakemberek anyja nevét és a bejegyzéshez szükséges gyakorlati idő kezdő és befejező időpontját év-hónap megjelöléssel, - az adott szakember a szerződés teljesítésébe milyen jogviszony keretében kerül bevonásra (munkaviszony, vagy alvállalkozói jogviszony vagy tagi jogviszony), - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a megajánlott szakemberekkel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fognak és a megajánlott szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig, valamint a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak. b) Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat: - a szakember neve, - a szakember végzettsége, - kamarai bejegyzésének a száma - ha van, és a nyilvántartó kamara megnevezése, - a szakember nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítésébe milyen jogviszony keretében kerül bevonásra (munkaviszony, vagy alvállalkozói jogviszony vagy tagi jogviszony), - a szakember az előírt FMV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idejének kezdő és befejező időpontja év és hónap megjelöléssel (csak a dátumokat kell megadni év/hónap megjelöléssel, az egyes projektek felsorolása nem követelmény), - a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését akadályozná, - a szakember nyilatkozata arról, hogy amennyiben nem szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, akkor a nyilvántartásba vétellel legkésőbb a vállalkozási szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, - a szakember nyilatkozata arról, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte és megértette. (Ajánlatkérő ezen igazolási kötelezettség körében elfogadja az értékelési szempont vonatkozásában csatolt a teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát.) M2) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem tudja megfelelően bemutatni az alábbi szakembereket M.2.1. legalább 1 fő műszaki szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. Korm. rend. szerinti MV-É kategóriás FMV jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, M.2.2. legalább 1 fő műszaki szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. Korm. rend. szerinti MV-ÉV kategóriás FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, M.2.3. legalább 1 fő műszaki szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. Korm. rend. szerinti MV-ÉG kategóriás FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal. Ugyanazon szakember több alkalmassági feltétel vonatkozásában is felhasználható.
E kritérium alkalmazása : Használatban van
Kritérium :
Típus : Gazdasági és pénzügyi helyzet
Leírás : P1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító AF feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési beruházás), általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az Ajánlattevő nem rendelkezik az AF feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési beruházás) nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek. (Ajánlatkérő magasépítési beruházás alatt a 2018. évi CXXXVIII. törvény 1.§ 4. pontja szerinti fogalomnak megfelelő beruházást ért). I. a) Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával előzetesen (a Kr. 5-7. § szerinti szakaszban) kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. b) A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, arról, hogy megfelel az alkalmassági minimumkövetelményeknek, tehát az EEKD-ben nem kell a részletes adatokat megadni az első körben az ajánlattétel során. c) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. d) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyújtja be a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. II. Ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint köteles igazolni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: IGAZOLÁSI MÓD: P1) Ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító AF feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési beruházás), általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az Ajánlattevő nem rendelkezik az AF feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési beruházás) nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó. A Kr. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1 Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító AF feladásának napját megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben összesen (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásból) származó, általános forgalmi adó nélkül számított nettó 2 milliárd HUF árbevétellel.
E kritérium alkalmazása : Használatban van

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett építész szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet tapasztalata (egész hónap, 0-48 hónap között)
Súlyozás (pontok, pontos) : 4
Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett villamossági szakember MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlettapasztalata (egész hónap, 0-48 hónap között)
Súlyozás (pontok, pontos) : 4
Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett gépész szakember MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet tapasztalata (egész hónap, 0-48 hónap között)
Súlyozás (pontok, pontos) : 4
Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : A jótállás megajánlott időtartama (egész hónap, 18-36 hónap között)
Súlyozás (pontok, pontos) : 18
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : Ajánlati ár
Súlyozás (pontok, pontos) : 70
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki : Az ajánlati ár szempont: Nettó vállalkozói díj (HUF) a tartalékkeret nélkül. Ajánlatkérő az ajánlati ár szempontra adott megajánlást az ajánlat részeként benyújtandó excel formátumú árazott költségvetések alapján ellenőrzi. Értékelés: az 1-4. minőségi szempontok: arányosítással a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti szélső értékek figyelembevételével, ár szempont: fordított arányosítással. A szempontok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Részletes információk a dokumentációban.
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 5 millió HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az AT választása szerint - az AK MBH Bank Nyrt-nél vezetett 10102718-51382100-01005004 számú számlájára történő átutalással, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje: az ajánlat benyújtásának határideje. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni: Kollégium felújítás közbeszerzés ajánlati biztosíték. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot, illetve a garanciát, v készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 05/08/2024 11:00 +02:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 60 Nap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 05/08/2024 13:00 +02:00
További információk : Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek. szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok a felolvasólapon szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § szerint és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15-17. §-nak megfelelően történik
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : Előleg: AK 448 MFt előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a nyertes AT részére a szerződéstervezet szerint. Üvegkapu használata: szerződéstervezet szerint. Folytatás a közbeszerzésre irányadó feltételek rovatban (BT-99 mező)
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
Pénzügyi megállapodás : Ellenérték kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm rend. 30.-32/A. § előírásai szerint. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Folytatás a közbeszerzésre irányadó feltételek rovatban (BT-99 mező)
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően. A pénzügyi megállapodások (BT-77) és a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek (BT-70) rovatok folytatása: Késedelmi kötbér: A nyertes AT késedelmi és meghiúsulási kötbér vállalására köteles. A késedelmi kötbér mértéke naptári naponként a vonatkozó nettó vállalkozói díj 0,3 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a, amelynek elérése elállási, illetve rendkívüli felmondási jogot biztosít az ajánlatkérő részére. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadja, illetve a teljesítés a Vállalkozónak felróható okból ellehetetlenül, vagy meghiúsul, Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 20 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Meghiúsulás esetén Megrendelőt azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bek. szerint abban az esetben érvényesíthetőek, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. AK jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt. szabályai szerint. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. Jótállás: A nyertes ajánlattevő az ajánlata szerinti, de minimum 18 hónap jótállás vállalására köteles. A jótállás kezdő időpontja a sikeres átadás-átvétel napja. AK a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélküli számított - ellenszolgáltatás 5 %-a mértékű jótállási biztosítékot köt ki, amelyet a szerződés teljesítésének időpontjában AK rendelkezésére kell bocsátani. A jótállási biztosítéknak a jótállási határidő végéig, amennyiben nyertes AT a biztosítékot okirati formában bocsátja AK rendelkezésére, legalább a vállalt jótállási határidőt követő 30 napig kell lehívhatóan rendelkezésre állnia, ha jogszabály másként nem rendelkezik. A jótállási biztosíték rendelkezésre álló összege az AK követelésének kielégítésével csökken. AK előírja, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Tartalékkeret: AK nettó 250 millió Ft összegű tartalékkeretet alkalmaz. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. Előleg visszafizetési biztosíték: Amennyiben a nyertes AT - a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-át meghaladó összegű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az 5%-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerint. A biztosíték nyújtására vonatkozó szabályok a szerződéstervezetben rögzítésre kerültek. Üvegkapu: AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 34/A. § (3) bek-ben foglaltak alapján a szerződés teljesítési feltételeként előírja, hogy a nyertes AT köteles a 707/2021. (XII.15.) Korm. rend-ben foglaltak szerint a megkötendő szerződés teljesítése vonatkozásában az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerben (Üvegkapu) regisztrálni és a teljesítés során azt alkalmazni. Ajánlattevőnek EKR űrlap alkalmazásával nyilatkoznia kell arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte és biztosítja az Üvegkapu alkalmazását.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés : nem

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Miskolci Egyetem
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : Miskolci Egyetem
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : Miskolci Egyetem
TED eSender : Közbeszerzési Hatóság

8. Szervezetek

8.1 ORG-0004

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság
Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534
Postacím : Riadó utca 5.
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
E-mail-cím : hirdetmeny@kt.hu
Telefonszám : +36 18828635
E szervezet szerepei :
TED eSender

8.1 ORG-0001

Hivatalos név : Miskolci Egyetem
Regisztrációs szám : 19253055205
Postacím : Egyetemváros -
Város : Miskolc
Irányítószám : 3515
Ország alegysége (NUTS) : Borsod-Abaúj-Zemplén ( HU311 )
Ország : Magyarország
Kapcsolattartó pont : Guba Zoltán
Telefonszám : +36 46565414
Fax : +36 46565424
E szervezet szerepei :
Vevő
Csoportvezető
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet
Ajánlatokat feldolgozó szervezet

8.1 ORG-0002

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám : 15329190-2-41
Postacím : Riadó u. 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 18828592
Fax : +36 18828593
E szervezet szerepei :
Felülvizsgálati szervezet

8.1 ORG-0003

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám : 15329190-2-41
Postacím : Riadó u. 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 18828592
Fax : +36 18828593
E szervezet szerepei :
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

11. A hirdetményre vonatkozó információk

11.1 A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója : 7efcf238-ab46-4072-97c7-d3ea9d2896e3 - 04
Hirdetményminta típusa : Verseny
A hirdetmény típusa : Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény megküldésének dátuma : 03/07/2024 14:20 +02:00
Hirdetmény megküldésének dátuma (az eSender rendszerben) : 01/07/2024 15:53 +02:00
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető : magyar

11.2 A közzétételre vonatkozó információk

A hirdetmény közzétételi száma : 00400153-2024
HL S kiadás száma : 129/2024
A közzététel dátuma : 04/07/2024