Travaux de modernisation du parc sportif urbain du Moustoir (Phase 0 de l'opération) à Lorient.

Travaux de modernisation du parc sportif urbain du Moustoir (Phase 0 de l'opération) à Lorient. VRD Plantations, jeux et aménagement bois Serrurerie Aménagements sportifs Statepark Pumptrack

CPV: 45233220 Dela na zgornjem ustroju cest, 45422100 Lesarska dela, 45112500 Zemeljska dela, 45112700 Krajinsko oblikovanje, 45421000 Mizarska dela, 45112720 Krajinsko oblikovanje za športne in rekreacijske površine, 45212221 Gradbena dela, povezana s konstrukcijami za športna igrišča
Kraj izvršitve:
Travaux de modernisation du parc sportif urbain du Moustoir (Phase 0 de l'opération) à Lorient.
Organ za podeljevanje:
COMMUNE DE LORIENT
Številka dodelitve:
24267-24272

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : COMMUNE DE LORIENT
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux de modernisation du parc sportif urbain du Moustoir (Phase 0 de l'opération) à Lorient.
Description : Travaux de modernisation du parc sportif urbain du Moustoir (Phase 0 de l'opération) à Lorient.
Identifiant de la procédure : 30dc367f-62cd-4f32-9f62-1c4a3167fb56
Identifiant interne : 24267-24272
Type de procédure : Ouverte
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233220 Travaux de revêtement de routes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45422100 Ouvrages en bois

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux comprend la période de préparation des travaux, le délai d'exécution des travaux et résulte du calendrier prévisionnel d'exécution. Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 10,5 mois dont un mois de préparation de chantier. Critères d'attribution : Valeur technique 55 points - Valeur environnementale 5 points - Prix des prestations 40 points.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : VRD
Description : VRD
Identifiant interne : 24267

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement

5.1.3 Durée estimée

Durée : 10,5 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Se reporter au règlement de la consultation pour prendre connaissance de l'ensemble des critères
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Voir cahier des charges
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF -
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF -
Informations relatives aux délais de recours : tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF -
Organisation qui exécute le paiement : COMMUNE DE LORIENT
Organisation qui signe le marché : COMMUNE DE LORIENT

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Plantations, jeux et aménagement bois
Description : Plantations, jeux et aménagement bois
Identifiant interne : 24268

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112700 Travaux d'aménagement paysager

5.1.3 Durée estimée

Durée : 10,5 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Se reporter au règlement de la consultation pour prendre connaissance de l'ensemble des critères
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Voir cahier des charges
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF -
Informations relatives aux délais de recours : tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
Organisation qui signe le marché : COMMUNE DE LORIENT

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Serrurerie
Description : Serrurerie
Identifiant interne : 24269

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.3 Durée estimée

Durée : 10,5 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Se reporter au règlement de la consultation pour prendre connaissance de l'ensemble des critères
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Voir cahier des charges
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF -
Informations relatives aux délais de recours : tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
Organisation qui signe le marché : COMMUNE DE LORIENT

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Aménagements sportifs
Description : Aménagements sportifs
Identifiant interne : 24270

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112720 Travaux d'aménagement paysager de terrains de sport et d'aires de loisirs

5.1.3 Durée estimée

Durée : 10,5 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Se reporter au règlement de la consultation pour prendre connaissance de l'ensemble des critères
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Voir cahier des charges
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF -
Informations relatives aux délais de recours : tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
Organisation qui signe le marché : COMMUNE DE LORIENT

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : Statepark
Description : Statepark
Identifiant interne : 24271

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212221 Travaux de construction d'ouvrages pour terrain de sports

5.1.3 Durée estimée

Durée : 10,5 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Se reporter au règlement de la consultation pour prendre connaissance de l'ensemble des critères
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Voir cahier des charges
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF -
Informations relatives aux délais de recours : tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
Organisation qui signe le marché : COMMUNE DE LORIENT

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Pumptrack
Description : Pumptrack
Identifiant interne : 24272

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212221 Travaux de construction d'ouvrages pour terrain de sports

5.1.3 Durée estimée

Durée : 10,5 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Se reporter au règlement de la consultation pour prendre connaissance de l'ensemble des critères
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Voir cahier des charges
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF -
Informations relatives aux délais de recours : tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
Organisation qui signe le marché : COMMUNE DE LORIENT

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 2 893 262,7 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SAS EIFFAGE ROUTE IDF/CENTRE OUEST
Offre :
Identifiant de l’offre : EIFFAGE ROUTE IDF/CENTRE OUEST
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 1 317 409,54 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : EIFFAGE
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 21/03/2025
Date de conclusion du marché : 16/04/2025
Organisation qui signe le marché : COMMUNE DE LORIENT

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 8

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ATLANTIC PAYSAGES
Offre :
Identifiant de l’offre : ATLANTIC PAYSAGES
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 581 708,68 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : ATLANTIC PAYSAGES
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 21/03/2025
Date de conclusion du marché : 16/04/2025
Organisation qui signe le marché : COMMUNE DE LORIENT

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : GOLFE BOIS CREATION
Offre :
Identifiant de l’offre : GOLFE BOIS CREATION
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 324 944,48 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : GOLFE BOIS CREATION
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 21/03/2025
Date de conclusion du marché : 16/04/2025
Organisation qui signe le marché : COMMUNE DE LORIENT

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SPORTINGSOLS
Offre :
Identifiant de l’offre : SPORTINGSOLS
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004
Valeur de l'offre : 271 396 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : SPORTINGSOLS
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 21/03/2025
Date de conclusion du marché : 16/04/2025
Organisation qui signe le marché : COMMUNE DE LORIENT

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : CITY PLAYGROUNDS
Offre :
Identifiant de l’offre : CITY PLAYGROUNDS
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005
Valeur de l'offre : 338 849 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : CITY PLAYGROUNDS
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 21/03/2025
Date de conclusion du marché : 16/04/2025
Organisation qui signe le marché : COMMUNE DE LORIENT

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : P-TRACKS
Offre :
Identifiant de l’offre : P-TRAKS
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006
Valeur de l'offre : 58 955 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : P-TRACKS
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 21/03/2025
Date de conclusion du marché : 16/04/2025
Organisation qui signe le marché : COMMUNE DE LORIENT

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 6

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : COMMUNE DE LORIENT
Numéro d’enregistrement : 21560121200016
Adresse postale : 2 BD GAL LECLERC CS 30010
Ville : LORIENT
Code postal : 56315
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
Adresse électronique : achats@lorient.bzh
Téléphone : +33 0297022264
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui signe le marché
Organisation qui exécute le paiement

8.1 ORG-0002

Nom officiel : SAS EIFFAGE ROUTE IDF/CENTRE OUEST
Numéro d’enregistrement : 43360419600314
Adresse postale : 5 RUE COMTE BERNADOTTE
Ville : LORIENT
Code postal : 56100
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
Téléphone : +33 0297251192
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0003

Nom officiel : ATLANTIC PAYSAGES
Numéro d’enregistrement : 37833478300032
Adresse postale : CHEMIN DE KERBOIS
Ville : AURAY CEDEX
Code postal : 56401
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
Adresse électronique : accueil@atlantic-paysages.fr
Téléphone : +33 0297242107
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002

8.1 ORG-0004

Nom officiel : GOLFE BOIS CREATION
Numéro d’enregistrement : 59896049300012
Adresse postale : 8 IMPASSE JEAN HAROCHE - ZA DE MANE CRAPING
Ville : LANDEVANT
Code postal : 56690
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0003

8.1 ORG-0005

Nom officiel : SPORTINGSOLS
Numéro d’enregistrement : 33470878100029
Adresse postale : 9 RUE DU STADE
Ville : SAINT FULGENT
Code postal : 85250
Subdivision pays (NUTS) : Vendée ( FRG05 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@sportingsols.fr
Téléphone : +33 0251438216
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0004

8.1 ORG-0006

Nom officiel : CITY PLAYGROUNDS
Numéro d’enregistrement : 40103835582
Ville : RIGA
Code postal : LV-1005 RIGA
Subdivision pays (NUTS) : Barletta-Andria-Trani ( ITF48 )
Pays : Lettonie
Adresse électronique : atis@mindworkramps.com
Téléphone : +33 0770143347
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0005

8.1 ORG-0007

Nom officiel : P-TRACKS
Numéro d’enregistrement : 90038389400012
Adresse postale : 42 RUE DE SAINT ROBIN - TREGOMAR
Ville : LAMBALLE ARMOR
Code postal : 22400
Subdivision pays (NUTS) : Côtes-d’Armor ( FRH01 )
Pays : France
Adresse électronique : contact.ptracks@gmail.com
Téléphone : +33 0672528293
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0006

8.1 ORG-0008

Nom officiel : TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Numéro d’enregistrement : 17350005900014
Adresse postale : 3 CONTOUR DE LA MOTTE
Ville : RENNES CEDEX
Code postal : 35044
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Téléphone : +33 0223212828
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : a762bd4c-6acf-4f45-b3ec-327cb177f751 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 06/05/2025 14:56 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00292780-2025
Numéro de publication au JO S : 88/2025
Date de publication : 07/05/2025