Travaux de désenfumage des ailes B et C' du bâtiment clinique

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de désenfumage des ailes B et C' du bâtiment clinique du CHNO des 15-20. Démolitions, maçonnerie, corps d'état secondaires (plâtrerie, finitions) dit « Lots architecturaux » Ventilation, désenfumage Électricité, courants forts et faibles

CPV: 45000000 Gradbena dela, 45111100 Rušitvena dela, 45262522 Dela na zidovjih, 45331210 Inštalacija prezračevalnih naprav, 45311200 Inštalacija električnega pribora (fitingov), 45110000 Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela, 45410000 Fasadarska in štukaterska dela, 45343000 Inštalacijska dela za protipožarno zaščito
Rok:
26. september 2025. 16:00
Vrsta roka:
Oddaja ponudbe
Kraj izvršitve:
Travaux de désenfumage des ailes B et C' du bâtiment clinique
Organ za podeljevanje:
Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie des Quinze-Vingts
Številka dodelitve:
2025-013

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie des Quinze-Vingts
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux de désenfumage des ailes B et C' du bâtiment clinique
Description : Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de désenfumage des ailes B et C' du bâtiment clinique du CHNO des 15-20.
Identifiant de la procédure : 91752f49-2328-42d0-a1be-3fb06f619892
Identifiant interne : 2025-013
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111100 Travaux de démolition
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262522 Travaux de maçonnerie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331210 Travaux d'installation de ventilation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311200 Travaux d'installations électriques

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : La visite du site est obligatoire : les candidats devront effectuer une visite du lieu d'exécution conformément aux modalités indiquées à l'article 13 du règlement de la consultation. Le point de rendez-vous est fixé devant la statue Saint Louis de l'hôpital, après être entré par le porche d'entrée piétons situé au 28 rue de Charenton / 75012 Paris. Le pouvoir adjudicateur ne procèdera pas à d'autres visites en dehors des dates indiquées dans le règlement de la consultation.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 3
Conditions du marché :
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 3

4. Groupe de lots

4.1 Identifiant de groupe : GLO-0001

Lots inclus : LOT-0001 LOT-0003 LOT-0004
Titre : Travaux de désenfumage des ailes B et C' du bâtiment clinique du Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie des Quinze-Vingts
Identifiant interne : Lots

4.1.2 Informations générales

Informations complémentaires : Le marché est conclu à compter de sa date de notification et prend fin à la réception des travaux ou à la levée effective des réserves émises, le cas échéant par le maitre d'ouvrage, et des travaux qui y sont associés, lors de la réception de ces travaux. La durée prévisionnelle du marché comprenant la période de parfait achèvement de 12 mois est estimée à quarante-huit (48) mois à compter de sa notification, toutes tranches confondues. Le délai d'exécution de la tranche ferme est estimé à six (6) mois à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage des prestations, marquant le commencement de la période de préparation des travaux. Le délai d'exécution des tranches optionnelles, si elles sont affermies, est estimé à trois (3) mois pour chacune d'entre-elles, hors période de préparation, à compter de la date de démarrage indiquée dans l'ordre de service d'affermissement de la tranche.

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Démolitions, maçonnerie, corps d'état secondaires (plâtrerie, finitions) dit « Lots architecturaux »
Description : Démolitions, maçonnerie, corps d'état secondaires (plâtrerie, finitions) dit « Lots architecturaux »
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45410000 Travaux de plâtrerie
Options :
Description des options : En application des dispositions des articles R2113-4 à R2113-6 du Code de la commande publique, le marché comporte une tranche ferme (TF) et trois tranches optionnelles (TO), dont la consistance et les modalités d'exécution sont définies dans les documents de la consultation.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : 28 Rue de Charenton
Ville : Paris
Code postal : 75012
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : En application des dispositions de l'article R.2151-9 du CCP, le pouvoir adjudicateur exige la présentation des variantes type « solution alternative » suivantes : - Variante Solution alternative 1 : Regroupement des tranches optionnelles 1 et 2 - Variante Solution alternative 2 : Regroupement des tranches optionnelles 1, 2 et 3 Le régime juridique des variantes est encadré par les articles R. 2151-8 à R. 2151-11 du code de la commande publique et complété par les stipulations indiquées dans les documents de la consultation.

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Requise
Date limite de réception des offres : 26/09/2025 16:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Autorisée
La commande en ligne sera utilisée : oui
Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Paris
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Paris
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie des Quinze-Vingts

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Ventilation, désenfumage
Description : Ventilation, désenfumage
Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45331210 Travaux d'installation de ventilation
Options :
Description des options : En application des dispositions des articles R2113-4 à R2113-6 du Code de la commande publique, le marché comporte une tranche ferme (TF) et trois tranches optionnelles (TO), dont la consistance et les modalités d'exécution sont définies dans les documents de la consultation.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : 28 Rue de Charenton
Ville : Paris
Code postal : 75012
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : En application des dispositions de l'article R.2151-9 du CCP, le pouvoir adjudicateur exige la présentation des variantes type « solution alternative » suivantes : - Variante Solution alternative 1 : Regroupement des tranches optionnelles 1 et 2 - Variante Solution alternative 2 : Regroupement des tranches optionnelles 1, 2 et 3 Le régime juridique des variantes est encadré par les articles R. 2151-8 à R. 2151-11 du code de la commande publique et complété par les stipulations indiquées dans les documents de la consultation.

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Requise
Date limite de réception des offres : 26/09/2025 16:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Autorisée
La commande en ligne sera utilisée : oui
Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Paris
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Paris
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie des Quinze-Vingts

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Électricité, courants forts et faibles
Description : Électricité, courants forts et faibles
Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45311200 Travaux d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45343000 Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies
Options :
Description des options : En application des dispositions des articles R2113-4 à R2113-6 du Code de la commande publique, le marché comporte une tranche ferme (TF) et trois tranches optionnelles (TO), dont la consistance et les modalités d'exécution sont définies dans les documents de la consultation.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : 28 Rue de Charenton
Ville : Paris
Code postal : 75012
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : En application des dispositions de l'article R.2151-9 du CCP, le pouvoir adjudicateur exige la présentation des variantes type « solution alternative » suivantes : - Variante Solution alternative 1 : Regroupement des tranches optionnelles 1 et 2 - Variante Solution alternative 2 : Regroupement des tranches optionnelles 1, 2 et 3 Le régime juridique des variantes est encadré par les articles R. 2151-8 à R. 2151-11 du code de la commande publique et complété par les stipulations indiquées dans les documents de la consultation.

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Requise
Date limite de réception des offres : 26/09/2025 16:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Autorisée
La commande en ligne sera utilisée : oui
Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Paris
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Paris
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie des Quinze-Vingts

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie des Quinze-Vingts
Numéro d’enregistrement : 18003601400017
Département : 75012
Adresse postale : 28 rue de Charenton
Ville : Paris
Code postal : 75012
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse électronique : marches@15-20.fr
Téléphone : 01 40 02 11 63
Télécopieur : 01 40 02 17 75
Adresse internet : https://www.15-20.fr/
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Administratif de Paris
Numéro d’enregistrement : 17750005500013
Département : 75004
Adresse postale : 7 Rue de Jouy, 75004 Paris
Ville : Paris
Code postal : 75004
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-paris@juradm.fr
Téléphone : 01 44 59 44 00
Télécopieur : 01 44 59 46 46
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation chargée des procédures de médiation

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 674108c3-a67e-4fa6-b926-5c477343acb1 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 08/08/2025 23:28 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00526937-2025
Numéro de publication au JO S : 153/2025
Date de publication : 12/08/2025