Travaux de démolitions, de gros œuvre, de façades, de clos couvert et de tous corps d'états

Aéroports de Paris tient à disposer d'entreprises qualifiées pour la réalisation de travaux d'un montant de marché de 3M€ à 30M€ dans le cadre de futurs projets du groupe ADP. Les entreprises qualifiées seront sollicitées pour : -la réalisation de travaux de démolition Et/ou -la réalisation d'études d'exécution et de …

CPV: 45000000 Gradbena dela, 45100000 Pripravljalna dela na gradbiščih, 45111100 Rušitvena dela, 45200000 Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje, 45210000 Gradbena dela na stavbah, 45211350 Gradbena dela na večnamenskih stavbah, 45213312 Gradbena dela na parkirni hiši, 45213330 Gradbena dela na stavbah, povezanih z letalskim prevozom, 45213331 Gradbena dela na letaliških stavbah, 45213333 Postavitev pultov za prijavo na letališčih, 45213353 Postavitev mostov za vstop potnikov, 45235100 Gradbena dela na velikih letališčih, 45262522 Dela na zidovjih, 45262660 Odstranjevanje azbesta, 45400000 Zaključna gradbena dela, 45450000 Druga zaključna gradbena dela
Kraj izvršitve:
Travaux de démolitions, de gros œuvre, de façades, de clos couvert et de tous corps d'états
Organ za podeljevanje:
Aéroports de Paris
Številka dodelitve:
SPA022624

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Aéroports de Paris
Activité de l’entité adjudicatrice : Activités aéroportuaires

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux de démolitions, de gros œuvre, de façades, de clos couvert et de tous corps d'états
Description : Aéroports de Paris tient à disposer d'entreprises qualifiées pour la réalisation de travaux d'un montant de marché de 3M€ à 30M€ dans le cadre de futurs projets du groupe ADP. Les entreprises qualifiées seront sollicitées pour : -la réalisation de travaux de démolition Et/ou -la réalisation d'études d'exécution et de travaux de gros œuvre Et/ou -la réalisation d'études d'exécution et de travaux de façades Et/ou -la réalisation d'études d'exécution et de travaux de clos couvert Et/ou -la réalisation d'études d'exécution et de travaux tous corps d'états
Identifiant de la procédure : 2139dab1-1d30-4a34-bfc8-d51da882d475
Identifiant interne : SPA022624

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45100000 Travaux de préparation de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111100 Travaux de démolition
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45213312 Travaux de construction de parkings à étages
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45213330 Travaux de construction de bâtiments liés aux transports aériens
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45213331 Travaux de construction de bâtiments aéroportuaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45213333 Travaux d' installation de comptoirs d'enregistrement d'aéroport
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45213353 Travaux d'installation de passerelles pour passagers
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45235100 Travaux de construction d'aéroports
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262522 Travaux de maçonnerie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262660 Travaux de désamiantage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45450000 Autres travaux de parachèvement de bâtiment

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : 1, rue de France
Ville : TREMBLAY EN France
Code postal : 93290
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Tout prestataire souhaitant transmettre une candidature et être qualifié pour ce système de qualification devra fournir les documents suivants: — Une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise candidate n'a pas fait l'objet, d'une des condamnations visées aux articles L2141-1 et suivants du Code de la commande publique. — Une attestation sur l'honneur que l'entreprise candidate ne fait pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou règles d'effet équivalent pour les candidats étrangers — Un extrait K bis ou équivalent de moins de 3 mois — Une attestation de fourniture de déclarations sociales établie par l'URSSAF ou autre organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales de moins de six mois — Le questionnaire de qualification complété — Un document de présentation de l'entreprise candidate complété — Les certifications, labels et qualifications éventuelles — Un mémoire décrivant : X la méthodologie et l'organisation générale de travail pour les prestations proposées ainsi que les spécialités. Ce mémoire devra comporter notamment la répartition des activités entre les différents profils, les outils et méthodes utilisés, les moyens humains et qualité de l'équipe dédiée ainsi que les CV des principaux intervenants ; X les éventuels partenaires (co-traitants, sous-traitants) et leurs spécialités respectives X les références de moins de cinq ans de projets d'ampleur de construction tous corps d'état, de démolitions, de gros œuvre, et façades, de clos couvert X un panel des matériaux utilisés dans les différentes réalisations de l'entreprise.• L'engagement par lequel le candidat certifie qu'il n'entre pas dans l'un des cas visés par le Règlement (UE) 2022/576 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, en particulier les dispositions du §26 de ce règlement. Les candidatures seront sélectionnées au vu des éléments contenus dans le dossier de candidature. Les candidatures seront examinées en fonction des items du mémoire fourni. Les entreprises dont la candidature est retenue demeurent qualifiées durant toute la durée du système de qualification sous réserve qu'elles continuent de remplir les conditions qui ont permis leur qualification. Il est précisé que les entreprises qualifiées peuvent faire l'objet d'une décision de retrait de leur qualification par Aéroports de Paris dans les conditions visées au règlement de fonctionnement du système de qualification. Les entreprises dont la demande de qualification est rejetée pourront déposer une nouvelle demande de qualification dans les 9 mois à compter de la décision de rejet.
Base juridique :
Directive 2014/25/UE

2.1.6 Motifs d’exclusion

Sources des motifs d'exclusion : Document de marché

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Travaux de démolitions, de gros œuvre, de façades, de clos couvert et de tous corps d'états
Description : Le système de qualification est créé pour une durée de 8 ans à compter du 1er septembre 2025. Aéroports de Paris pourra mettre fin à l'existence de ce système de qualification à tout moment. Aéroports de Paris tient à disposer d'entreprises qualifiées pour des travaux d'ampleur de démolitions, de gros œuvre, de façades, de clos couvert et de tous corps d'états.
Identifiant interne : SQ Travaux de démolitions, de gros œuvre, de façades, de clos couvert et de tous corps d'états

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111100 Travaux de démolition
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45213330 Travaux de construction de bâtiments liés aux transports aériens
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : 1, rue de France
Ville : Tremblay en France
Code postal : 93290
Subdivision pays (NUTS) : Seine-Saint-Denis ( FR106 )
Pays : France
Informations complémentaires : Paris - Charles de Gaulle, Orly, Le Bourget et aérodromes d'aviations générales, ainsi que les bâtiments annexes

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/09/2025
Date de fin de durée : 31/08/2033

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
Informations complémentaires : Tout prestataire souhaitant transmettre une candidature et être qualifié pour ce système de qualification devra fournir les documents suivants : — Une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise candidate n'a pas fait l'objet, d'une des condamnations visées aux articles L2141-1 et suivants du Code de la commande publique. — Une attestation sur l'honneur que l'entreprise candidate ne fait pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou règles d'effet équivalent pour les candidats étrangers — Un extrait K bis ou équivalent de moins de 3 mois — Une attestation de fourniture de déclarations sociales établie par l'URSSAF ou autre organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales de moins de six mois — Le questionnaire de qualification complété — Un document de présentation de l'entreprise candidate complété — Les certifications, labels et qualifications éventuelles — Un mémoire décrivant : o la méthodologie et l'organisation générale de travail pour les prestations proposées ainsi que les spécialités. Ce mémoire devra comporter notamment la répartition des activités entre les différents profils, les outils et méthodes utilisés, les moyens humains et qualité de l'équipe dédiée ainsi que les CV des principaux intervenants ; o les éventuels partenaires (co-traitants, sous-traitants) et leurs spécialités respectives o les références de moins de cinq ans suivant la liste définie dans l'article II.2-4 • L'engagement par lequel le candidat certifie qu'il n'entre pas dans l'un des cas visés par le Règlement (UE) 2022/576 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, en particulier les dispositions du §26 de ce règlement. Les candidatures seront sélectionnées au vu des éléments contenus dans le dossier de candidature. Les candidatures seront examinées en fonction des items du mémoire fourni. Les entreprises dont la candidature est retenue demeurent qualifiées durant toute la durée du système de qualification sous réserve qu'elles continuent de remplir les conditions qui ont permis leur qualification. Il est précisé que les entreprises qualifiées peuvent faire l'objet d'une décision de retrait de leur qualification par Aéroports de Paris dans les conditions visées au règlement de fonctionnement du système de qualification. Les entreprises dont la demande de qualification est rejetée pourront déposer une nouvelle demande de qualification dans les 9 mois à compter de la décision de rejet.

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Document de marché

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://fournisseurs.aeroportsdeparis.fr/

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Autorisée
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Greffe du Tribunal judiciairede Paris
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Paris
Informations relatives aux délais de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours: — référé précontractuel pouvant être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché (article 5 de l'ordonnance du 7.5.2009), — référé contractuel prévu par l'article 11 de l'ordonnance du 7.5.2009, — recours en nullité relative (5 ans), — recours en nullité absolue (30 ans).
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Aéroports de Paris
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Greffe du Tribunal judidicaire de Paris
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Aéroports de Paris

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Aéroports de Paris
Numéro d’enregistrement : 552016628
Adresse postale : 1 rue de France
Ville : Tremblay en France
Code postal : 93290
Subdivision pays (NUTS) : Val-d’Oise ( FR108 )
Pays : France
Point de contact : Julien VIAL
Adresse électronique : julien.vial@adp.fr
Téléphone : +33 148626188
Adresse internet : www.aeroportsdeparis.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal judiciaire de Paris
Numéro d’enregistrement : 552016628
Adresse postale : 29-45 Avenue de la Porte de Clichy
Ville : Paris
Code postal : 75017
Subdivision pays (NUTS) : Seine-Saint-Denis ( FR106 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Greffe du Tribunal judiciairede Paris
Numéro d’enregistrement : 552016628
Adresse postale : 29-45 Avenue de la Porte de Clichy
Ville : Paris
Code postal : 75017
Subdivision pays (NUTS) : Seine-Saint-Denis ( FR106 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
TED eSender
Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Greffe du Tribunal judidicaire de Paris
Numéro d’enregistrement : 552016628
Adresse postale : 29-45 Avenue de la Porte de Clichy
Ville : Paris
Code postal : 75017
Subdivision pays (NUTS) : Seine-Saint-Denis ( FR106 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0000

Nom officiel : Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement : PUBL
Ville : Luxembourg
Code postal : 2417
Subdivision pays (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Pays : Luxembourg
Adresse électronique : ted@publications.europa.eu
Téléphone : +352 29291
Adresse internet : https://op.europa.eu
Rôles de cette organisation :
TED eSender

10. Modification

Version de l’avis antérieur à modifier : 569703-2025
Principale raison de la modification : Correction par l’acheteur

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 78cb7859-795d-4977-8b91-0386a3e9bbda - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis sur l’existence d’un système de qualification
Date d’envoi de l’avis : 30/09/2025 14:30 +00:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00643925-2025
Numéro de publication au JO S : 189/2025
Date de publication : 02/10/2025