Remise à niveau des infrastructures et réalisation d’économies d’énergie salle blanche

Remise à niveau des infrastructures et réalisation d’économies d’énergie salle blanche Remise à niveau des infrastructures et réalisation d’économies d’énergie salle blanche

CPV: 45331000 Inštalacija ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav
Kraj izvršitve:
Remise à niveau des infrastructures et réalisation d’économies d’énergie salle blanche
Organ za podeljevanje:
CNRS-Délégation Centre-Est
Številka dodelitve:
25.06.034

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : CNRS-Délégation Centre-Est
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Enseignement

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Remise à niveau des infrastructures et réalisation d’économies d’énergie salle blanche
Description : Remise à niveau des infrastructures et réalisation d’économies d’énergie salle blanche
Identifiant de la procédure : a57cd8f4-1340-4e87-9fe0-094287a7ffc6
Identifiant interne : 25.06.034
Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : FEMTO - ST / Centrale de technologie MIMENTO Bâtiment « Temis Innovation - Maison des Microtechniques » 18 rue Alain Savary
Ville : Besançon
Code postal : 25000
Subdivision pays (NUTS) : Meurthe-et-Moselle ( FRF31 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Remise à niveau des infrastructures et réalisation d’économies d’énergie salle blanche
Description : Remise à niveau des infrastructures et réalisation d’économies d’énergie salle blanche
Identifiant interne : 25.06.034

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Options :
Description des options : Présence de PSE facultatives et d'une variante facultative. Offre variante retenue.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : FEMTO - ST / Centrale de technologie MIMENTO Bâtiment « Temis Innovation - Maison des Microtechniques » 18 rue Alain Savary
Ville : Besançon
Code postal : 25000
Subdivision pays (NUTS) : Meurthe-et-Moselle ( FRF31 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 06/10/2025
Durée : 10 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom : Prix 50%
Description : Selon DPGF
Critère :
Type : Qualité
Nom : Adéquation de la réponse entreprise 15%
Description : Garanties apportées en termes de matériels, équipements ou matériaux installés. Garanties apportées en termes de références et compétences de l’entreprise.
Critère :
Type : Qualité
Nom : Organisation de chantier 15%
Description : Garanties apportées en termes de méthodologie, organisation de chantier en site occupé, effectifs et moyens matériels affectés à l’opération.
Critère :
Type : Qualité
Nom : Gestion du planning 10%
Description : Garanties apportées en termes de délai d’exécution, de temps de coupure et d’arrêt des salles.
Critère :
Type : Qualité
Nom : Environnemental 10%
Description : Garanties apportées en termes de prise en compte de l’environnement, de réduction des consommations, …
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Sans objet

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nancy
Informations relatives aux délais de recours : Précisions concernant les recours susceptibles d'être introduits à l'encontre de la procédure ou du marché, ainsi que sur les délais d'introduction de ces recours: — référé précontractuel prévu aux articles L. 5511 à L. 55112 du code de justice administrative (CJA), pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché, — référé contractuel prévu aux articles L. 55113 à L. 55123 du CJA, pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 5517 du CJA, — recours de pleine juridiction contestant la validité du marché dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées au sens de la décision département de TarnetGaronne (CE, Ass., 4.4.2014, n° 358994). Ce recours en contestation de validité peut être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 5211 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CNRS-Délégation Centre-Est
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : CNRS-Délégation Centre-Est
Organisation qui signe le marché : CNRS-Délégation Centre-Est

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 1 068 716,36 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST
Offre :
Identifiant de l’offre : Offre de EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 1 068 716,36 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
L’offre est une variante : oui
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 25.06.034
Titre : Remise à niveau des infrastructures et réalisation d’économies d’énergie salle blanche
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 29/09/2025
Date de conclusion du marché : 06/10/2025
Organisation qui signe le marché : CNRS-Délégation Centre-Est

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : CNRS-Délégation Centre-Est
Numéro d’enregistrement : 180089013
Adresse postale : 17, rue Notre Dame des Pauvres BP10075
Ville : Vandoeuvre-lès-Nancy
Code postal : 54519
Subdivision pays (NUTS) : Meurthe-et-Moselle ( FRF31 )
Pays : France
Adresse électronique : dr06.liste.achats@cnrs.fr
Téléphone : +33 83856077
Télécopieur : +33 83324592
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal Administratif de Nancy
Numéro d’enregistrement : 17540005000019
Adresse postale : 5, Place Carrière - C.O. n°20038
Ville : Nancy
Code postal : 54036
Subdivision pays (NUTS) : Meurthe-et-Moselle ( FRF31 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-nancy@juradm.fr
Téléphone : +33 383174343
Télécopieur : +33 383174350
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 518 137 864 00105
Adresse postale : 10 boulevard Marcel Dassault
Ville : Jonage
Code postal : 69330
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Téléphone : 0472931313
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0000

Nom officiel : Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement : PUBL
Ville : Luxembourg
Code postal : 2417
Subdivision pays (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Pays : Luxembourg
Adresse électronique : ted@publications.europa.eu
Téléphone : +352 29291
Adresse internet : https://op.europa.eu
Rôles de cette organisation :
TED eSender

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : a893de73-db8e-4ff4-9140-bcd1f51320e2 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 22/10/2025 08:28 +00:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00699279-2025
Numéro de publication au JO S : 204/2025
Date de publication : 23/10/2025