Relance Lot 5 : Aire de jeux et de sports - Marché de travaux dans le cadre du programme national de renouvellement urbain - Zone Nord du quartier Sainte Anne de THIONVILLE

La présente consultation fait l'objet d'une relance du lot 5, déclaré sans suite pour motif économique et redéfinition du besoin dans le cadre d'une première consultation. Une visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes : Les candidats pourront contacter M. CORNUEZ François, Responsable du Service …

CPV: 45112723 Krajinsko oblikovanje za otroška igrišča
Kraj izvršitve:
Relance Lot 5 : Aire de jeux et de sports - Marché de travaux dans le cadre du programme national de renouvellement urbain - Zone Nord du quartier Sainte Anne de THIONVILLE
Organ za podeljevanje:
Ville de Thionville
Številka dodelitve:
AO25/031

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Ville de Thionville
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Relance Lot 5 : Aire de jeux et de sports - Marché de travaux dans le cadre du programme national de renouvellement urbain - Zone Nord du quartier Sainte Anne de THIONVILLE
Description : La présente consultation fait l'objet d'une relance du lot 5, déclaré sans suite pour motif économique et redéfinition du besoin dans le cadre d'une première consultation. Une visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes : Les candidats pourront contacter M. CORNUEZ François, Responsable du Service Etudes et Travaux d'Aménagement Urbain -Direction des Espaces Publics Urbains au : 03 82 52 38 93 ou M. CHARLES Nicolas du même service (06.84.16.59.53). Le délai d'exécution est de 12 semaines. L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux
Identifiant de la procédure : 7ff78433-38f3-40bd-9616-1630adbe230d
Identifiant interne : AO25/031
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112723 Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112723 Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Relance Lot 5 : Aire de jeux et de sports - Marché de travaux dans le cadre du programme national de renouvellement urbain - Zone Nord du quartier Sainte Anne de THIONVILLE
Description : La présente consultation fait l'objet d'une relance du lot 5, déclaré sans suite pour motif économique et redéfinition du besoin dans le cadre d'une première consultation. Une visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes : Les candidats pourront contacter M. CORNUEZ François, Responsable du Service Etudes et Travaux d'Aménagement Urbain -Direction des Espaces Publics Urbains au : 03 82 52 38 93 ou M. CHARLES Nicolas du même service (06.84.16.59.53). Le délai d'exécution est de 12 semaines. L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux
Identifiant interne : T-PF-1668674

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112723 Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112723 Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/10/2025
Durée : 3 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l'offre
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité Consultatif Interrégional de règlement amiable de Nancy
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Strasbourg
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Greffe du Tribunal de Strasbourg

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 160 021,9 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : KOMPAN
Offre :
Identifiant de l’offre : TEN-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000
Valeur de l'offre : 160 021,9 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Th25-062
Titre : Relance Lot 5 : Aire de jeux et de sports - Marché de travaux dans le cadre du programme national de renouvellement urbain - Zone Nord du quartier Sainte Anne de Thionville
Date de conclusion du marché : 29/08/2025

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 99796507-C46E-A6D3-CB08D9964DD858C9
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Ville de Thionville
Numéro d’enregistrement : 57830
Adresse postale : Rue Georges Ditsch Bâtiment D 2e étage
Ville : Thionville
Code postal : 57125
Subdivision pays (NUTS) : Moselle ( FRF33 )
Pays : France
Point de contact : CUNY Pierre
Adresse électronique : compub@mairie-thionville.fr
Téléphone : 0382523235
Adresse internet : http://www.thionville.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d’enregistrement : 99796528-0863-B93B-B579F5039118AF9D
Adresse postale : 31, avenue de la Paix
Ville : Strasbourg
Code postal : 67070
Subdivision pays (NUTS) : Bas-Rhin ( FRF11 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Téléphone : 0388212323
Télécopieur : 0388364466
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Comité Consultatif Interrégional de règlement amiable de Nancy
Numéro d’enregistrement : 9979653B-C263-9D7A-35F2E12D439C6D79
Adresse postale : 1, rue du Préfet Claude Erignac
Ville : Nancy
Code postal : 54038
Subdivision pays (NUTS) : Meurthe-et-Moselle ( FRF31 )
Pays : France
Téléphone : 0383342771
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0005

Nom officiel : Greffe du Tribunal de Strasbourg
Numéro d’enregistrement : 9979657B-9407-307A-6BB384A489862E2C
Adresse postale : 31 avenue de la Paix
Ville : Strasbourg
Code postal : 67070
Subdivision pays (NUTS) : Bas-Rhin ( FRF11 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Téléphone : 0388212323
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0006

Nom officiel : KOMPAN
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1668674-1-0-1
Adresse postale : 363 Rue Marc Seguin
Ville : Dammarie-Les-Lys
Code postal : 77190
Subdivision pays (NUTS) : Seine-et-Marne ( FR102 )
Pays : France
Adresse électronique : bureaudesmarches@kompan.com
Téléphone : 0164102383
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0000

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : d6dc5da8-9924-41d6-a252-a9f9a330731d - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 23/09/2025 10:44 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00624867-2025
Numéro de publication au JO S : 183/2025
Date de publication : 24/09/2025