evergabe.com

Procédure d’appel d’offres « ouverte » pour les prestations d’architecture, soumise aux AIMP pour le projet de Transformation/rénovation du bâtiment « Watteville », à Epesses

La Commune de Bourg-en-Lavaux (Maître de l’Ouvrage) envisage de transformer le bâtiment « Watteville », afin de créer plusieurs logements. Pour ce faire, le Maître de l’Ouvrage a réalisé une étude de faisabilité. Sur la base de ce document, le Maître de l’Ouvrage a opté pour la variante 1.3, avec …

CPV: 71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Kraj izvršitve:

Procédure d’appel d’offres « ouverte » pour les prestations d’architecture, soumise aux AIMP pour le projet de Transformation/rénovation du bâtiment « Watteville », à Epesses

Organ za podeljevanje:

M&R CONSEILS PROJETS IMMOBILIERS SA

Številka dodelitve:

338e49c8-00e3-481d-986b-2ce36a16b911

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : M&R CONSEILS PROJETS IMMOBILIERS SA

Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité locale

Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Procédure d’appel d’offres « ouverte » pour les prestations d’architecture, soumise aux AIMP pour le projet de Transformation/rénovation du bâtiment « Watteville », à Epesses

Description : La Commune de Bourg-en-Lavaux (Maître de l’Ouvrage) envisage de transformer le bâtiment « Watteville », afin de créer plusieurs logements. Pour ce faire, le Maître de l’Ouvrage a réalisé une étude de faisabilité. Sur la base de ce document, le Maître de l’Ouvrage a opté pour la variante 1.3, avec trois appartements, pour un montant d’investissement estimé à environ 3,7 mio TTC, avec les aménagements extérieurs. Fort de ce qui précède, la commune souhaite organiser un appel d’offres pour le mandat d’architecture, pour les phases 32 à 53, organisé en procédure « ouverte » (sans présélection), respectant la loi sur les marchés publics, non soumise aux marchés internationaux.

Identifiant de la procédure : 338e49c8-00e3-481d-986b-2ce36a16b911

Type de procédure : Ouverte

Justification de la procédure accélérée :

Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale ( cpv ): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Procédure d’appel d’offres « ouverte » pour les prestations d’architecture, soumise aux AIMP pour le projet de Transformation/rénovation du bâtiment « Watteville », à Epesses

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale ( cpv ): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Epesses

Code postal : 1098

Subdivision pays (NUTS) : Vaud ( CH011 )

Pays : Suisse

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/05/2025

Date de fin de durée : 01/12/2027

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Prolongation possible si opposition.

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom :

Description : Critères d’adjudication

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Les critères d’adjudication ont été envoyés aux soumissionnaires avec l’appel d’offres.

Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Voies de droit La décision d’adjudication a fait l’objet d’une notification individuelle. Le présent avis n’est, par conséquent, pas sujet à recours.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif fédéral -

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : M&R CONSEILS PROJETS IMMOBILIERS SA -

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 398 830,63 Franc suisse

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : FR_dom-aa Sàrl

Offre :

Identifiant de l’offre : 6eba8b91-3a0b-4bf1-8bcf-b229b54f423c

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000

Valeur de l'offre : 398 830,63 Franc suisse

L’offre a été classée : non

L’offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : N/A

Date de conclusion du marché : 23/04/2025

6.1.4 Informations statistiques

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00263930-2025

Numéro de publication au JO S : 80/2025

Date de publication : 24/04/2025