N5 – Réhabilitation et sécurisation de la N5 / E420 de BK68.0 à BK73.9 Construction d’un passage supérieur à Jamagne Démolition et reconstruction du viaduc d’Yves-Gomezée

Le présent marché est un marché de travaux à réaliser sur le réseau Ib (N5/E420). Le projet vise à réhabiliter et sécuriser la N5/E420 entre Fraire et Philippeville (BK 68,0 à BK73,9) sur un tronçon de 5.9 km. Le projet comprend à titre principal : A. la réhabilitation et la …

CPV: 45233140 Cestna dela
Kraj izvršitve:
N5 – Réhabilitation et sécurisation de la N5 / E420 de BK68.0 à BK73.9 Construction d’un passage supérieur à Jamagne Démolition et reconstruction du viaduc d’Yves-Gomezée
Organ za podeljevanje:
Société Wallonne de Financement Complémentaire des Infrastructures
Številka dodelitve:
SOF-MI-08.08.01-20-1115

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Société Wallonne de Financement Complémentaire des Infrastructures
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : N5 – Réhabilitation et sécurisation de la N5 / E420 de BK68.0 à BK73.9 Construction d’un passage supérieur à Jamagne Démolition et reconstruction du viaduc d’Yves-Gomezée
Description : Le présent marché est un marché de travaux à réaliser sur le réseau Ib (N5/E420). Le projet vise à réhabiliter et sécuriser la N5/E420 entre Fraire et Philippeville (BK 68,0 à BK73,9) sur un tronçon de 5.9 km. Le projet comprend à titre principal : A. la réhabilitation et la sécurisation de la N5/E420 entre Fraire et Philippeville par la mise aux normes autoroutières du profil en long et de l’axe de la chaussée existante ; B. la démolition et la reconstruction complète du viaduc d’Yves-Gomezée (n°BDOA 1132 et 1132-1 – 259m de longueur – BK70,3 ) ; C. la construction d’un pont supérieur (n°BDOA10944 à la BK73,3) lequel fera partie du nouvel échangeur de Jamagne – Jamiolle (rues Belle Ruelle et des Chaufours) et la constitution de remblais pour talus qui constituent les rampes d’accès au nouveau pont ; D. les opérations nécessaires à la réhabilitation générale des ouvrages d’art existants, à savoir : - le pont de « Fraire" de la rue de Fairoul à Fraire (n°BDOA1129) ; - le pont « Cathédrale » de la rue Champsfosses à Yves-Gomezée (n°BDOA1130) ; - le pont sur « Chemin de la Carrière » de la rue Beau Séjour à Yves-Gomezée (n°BDOA1131). Voir le détail dans le Guide de sélection qualitative.
Identifiant de la procédure : bf4ab6b1-e99b-46ce-a0b7-7619630433ee
Identifiant interne : SOF-MI-08.08.01-20-1115
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233140 Travaux routiers

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. Philippeville ( BE353 )
Pays : Belgique

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Le marché sera passé par procédure concurrentielle avec négociation au sens de l’article 38, § 1er, c), de la loi du 17 juin 2016. Cette procédure comporte les phases et étapes suivantes : Phase 1 : Dépôt de la candidature 1. L’appel aux candidatures 2. Réception des demandes de participation et vérification de leur régularité 3. Sélection des candidats sur la base des conditions de sélection fixées par le présent document. Phase 2 : Dépôt de l’offre et attribution du marché 1. Envoi aux candidats sélectionnés d’une invitation à déposer offre, accompagnée du cahier des charges régissant le marché. 2. Réception des offres et négociation des offres, conformément à l’article 38, § 5, de la loi du 17 juin 2016. 3. Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d’attribution mentionnés dans le cahier des charges et attribution. ---- Le présent marché est un marché de travaux à réaliser sur le réseau Ib (N5/E420). Le projet vise à réhabiliter et sécuriser la N5/E420 entre Fraire et Philippeville (BK 68,0 à BK73,9) sur un tronçon de 5.9 km. Le projet comprend à titre principal : A. la réhabilitation et la sécurisation de la N5/E420 entre Fraire et Philippeville par la mise aux normes autoroutières du profil en long et de l’axe de la chaussée existante ; B. la démolition et la reconstruction complète du viaduc d’Yves-Gomezée (n°BDOA 1132 et 1132-1 – 259m de longueur – BK70,3 ) ; C. la construction d’un pont supérieur (n°BDOA10944 à la BK73,3) lequel fera partie du nouvel échangeur de Jamagne – Jamiolle (rues Belle Ruelle et des Chaufours) et la constitution de remblais pour talus qui constituent les rampes d’accès au nouveau pont ; D. les opérations nécessaires à la réhabilitation générale des ouvrages d’art existants, à savoir : - le pont de « Fraire" de la rue de Fairoul à Fraire (n°BDOA1129) ; - le pont « Cathédrale » de la rue Champsfosses à Yves-Gomezée (n°BDOA1130) ; - le pont sur « Chemin de la Carrière » de la rue Beau Séjour à Yves-Gomezée (n°BDOA1131). --- Délai d’exécution du marché Le délai d’exécution du marché est fixé à 1320 jours calendriers (60 jours pour le délai d’étude + 1260 jours pour l’exécution des travaux) --- Conditions de sélection Seuls les candidats qui satisfont aux conditions suivantes seront admis à la seconde phase de la procédure de passation du marché : 1° ne pas se trouver dans l’une des causes d’exclusion visées au point 7.1 ci-dessous ; 2° satisfaire à la condition d’agréation visée au point 7.2 ci-dessous ; 3° satisfaire aux conditions de capacité technique et professionnelle visées au point 7.3. --- Condition d’agréation Pour être sélectionné, le candidat doit être agréé comme entrepreneur de travaux dans la catégorie C ou E, classe 8, au sens de la loi du du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux et de ses arrêtés d’exécution ; --- Condition de capacité technique et professionnelle Pour être sélectionné, le candidat doit avoir réalisé, au cours des 10 dernières années, les travaux similaires suivants : 1. un chantier d’aménagements routiers (nouvelles voiries ou réhabilitation de chaussées existantes) pour un montant de travaux de min. 15.000.000 € HTVA ; 2. un chantier de travaux de réparation et/ou de construction d’ouvrages d’art pour un montant de travaux de min. 10.000.000 € HTVA ; 3. un chantier de des travaux de réparation et/ou de construction d’ouvrages d’art avec usage de Béton Fibré Ultra Performant pour un montant supérieur à 300.000 € HTVA. --- Document Unique de Marché Européen Le candidat doit joindre à son dossier de candidature un DUME (Document unique de marché européen) en format électronique, rempli conformément aux instructions du CSC. --- Tout renseignement au sujet du présent marché peut être obtenu auprès du fonctionnaire dirigeant et de ses adjoints : Fonctionnaire dirigeant : ◊ Monsieur ir. Pierre COLLETTE : 081/32 09 01 - GSM : 0477/78 55 29 Courriel : pierre.collette@spw.wallonie.be Adjoint : ◊ Monsieur ir. Arch. Damien MINETTE : GSM : 0475/43.40.40 Courriel : damien.minette@spw.wallonie.be Cheffe de district : ◊ Madame Arch. Vanessa BAUDUIN : 071/66 04 83 - GSM : 0479/88.48.33 Courriel : vanessa.bauduin@spw.wallonie.be Voir le détail dans le cahier spécial des charges.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : SOF-MI-08.08.01-20-1115 - 1
Description : Le présent marché est un marché de travaux à réaliser sur le réseau Ib (N5/E420). Le projet vise à réhabiliter et sécuriser la N5/E420 entre Fraire et Philippeville (BK 68,0 à BK73,9) sur un tronçon de 5.9 km. Le projet comprend à titre principal : A. la réhabilitation et la sécurisation de la N5/E420 entre Fraire et Philippeville par la mise aux normes autoroutières du profil en long et de l’axe de la chaussée existante ; B. la démolition et la reconstruction complète du viaduc d’Yves-Gomezée (n°BDOA 1132 et 1132-1 – 259m de longueur – BK70,3 ) ; C. la construction d’un pont supérieur (n°BDOA10944 à la BK73,3) lequel fera partie du nouvel échangeur de Jamagne – Jamiolle (rues Belle Ruelle et des Chaufours) et la constitution de remblais pour talus qui constituent les rampes d’accès au nouveau pont ; D. les opérations nécessaires à la réhabilitation générale des ouvrages d’art existants, à savoir : - le pont de « Fraire" de la rue de Fairoul à Fraire (n°BDOA1129) ; - le pont « Cathédrale » de la rue Champsfosses à Yves-Gomezée (n°BDOA1130) ; - le pont sur « Chemin de la Carrière » de la rue Beau Séjour à Yves-Gomezée (n°BDOA1131). Voir le détail dans le Guide de sélection qualitative.
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233140 Travaux routiers

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. Philippeville ( BE353 )
Pays : Belgique
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 1 320 Jour

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des demandes de participation : 03/06/2025 11:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Pas encore connu
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles -
Organisation chargée des procédures de recours : Conseil d'Etat -
Informations relatives aux délais de recours : Demande de suspension et/ou de mesures provisoires : requête introduite au Conseil d’Etat dans les 15 jours à compter du lendemain du jour de l’envoi de la notification de la décision ou de la prise de connaissance de l’acte selon le cas. Cette demande peut être introduite par un acte distinct ou en même temps que le recours en annulation, par un seul et même acte appelé requête unique. Si l’extrême urgence est invoquée, la demande doit contenir des mentions spécifiques décrites sur le site internet du Conseil d’Etat. Requête en annulation : requête introduite au Conseil d’Etat dans les 60 jours à compter du lendemain du jour de l’envoi de la notification de la décision. Une annexe contenant les informations sur les voies de recours est également jointe aux documents du marché
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Service public de wallonie -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : SPF Stratégie et Appui -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : SPF Stratégie et Appui -
Organisation qui traite les offres : Service public de wallonie -

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Service public de wallonie
Numéro d’enregistrement : 0316381138_6352
Département : SPW-O8.08.01 - Direction des Routes de Namur
Adresse postale : Avenue Gouverneur Bovesse 37
Ville : Jambes
Code postal : 5100
Subdivision pays (NUTS) : Arr. Namur ( BE352 )
Pays : Belgique
Adresse électronique : laurette.cooremans@spw.wallonie.be
Téléphone : +3281320978
Adresse internet : https://www.wallonie.be
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui traite les offres

8.1 ORG-0002

Nom officiel : SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement : BE001
Adresse postale : Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Ville : Bruxelles
Code postal : 1000
Subdivision pays (NUTS) : Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad ( BE100 )
Pays : Belgique
Adresse électronique : revise@publicprocurement.be
Téléphone : +32 2 740 80 00
Adresse internet : https://bosa.belgium.be
Rôles de cette organisation :
TED eSender
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Société Wallonne de Financement Complémentaire des Infrastructures
Numéro d’enregistrement : 0252151302
Adresse postale : Rue Canal de l’Ourthe, 9 bte 3
Ville : Liège
Code postal : 4031
Subdivision pays (NUTS) : Arr. Liège ( BE332 )
Pays : Belgique
Adresse électronique : benoit.rouard@sofico.org
Téléphone : +3243674568
Adresse internet : https://www.sofico.org
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement : 0931814266
Adresse postale : Rue de la Science, 33
Ville : Bruxelles
Code postal : 1040
Subdivision pays (NUTS) : Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad ( BE100 )
Pays : Belgique
Adresse électronique : info@raadvst-consetat.be
Téléphone : +322349611
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Numéro d’enregistrement : 0850032378
Adresse postale : Rue Lucien Namêche, 54
Ville : Namur
Code postal : 5000
Subdivision pays (NUTS) : Arr. Namur ( BE352 )
Pays : Belgique
Adresse électronique : courrier@le-mediateur.be
Téléphone : +3281321900
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : eb194342-69fe-4213-af47-ad4da4cec9c4 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 29/04/2025 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender) : 29/04/2025 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00280031-2025
Numéro de publication au JO S : 84/2025
Date de publication : 30/04/2025