evergabe.com

Marché de travaux pour la réhabilitation technique et la remise en service de la piscine-patinoire de la Croisette

Il s'agit d'un marché de travaux pour la réhabilitation technique et la remise en service de la piscine-patinoire de la Croisette_ passé en appel d'offre ouverte Il s'agit du lot 01: Désamiantage - Démolition - Gros Oeuvre Il s'agit du lot 02 Charpente Bois - Couverture - Étanchéité Il s'agit …

CPV: 39715200 Oprema za ogrevanje, 44316500 Kovaški izdelki, 45110000 Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela, 45212211 Gradbena dela na drsališču, 45212212 Gradbena dela na kopališčih, 45212230 Postavitev garderob, 45232460 Sanitarni objekti, 45261420 Hidroizolacijska dela, 45261210 Krovska dela, 45262660 Odstranjevanje azbesta, 45330000 Vodovodna, plinska in sanitarna inštalacijska dela, 45410000 Fasadarska in štukaterska dela, 45421000 Mizarska dela, 45421150 Dela pri vgrajevanju nekovinskega stavbnega pohištva, 45422000 Tesarska dela

Kraj izvršitve:

Marché de travaux pour la réhabilitation technique et la remise en service de la piscine-patinoire de la Croisette

Organ za podeljevanje:

Commune LES DEUX ALPES

Številka dodelitve:

2025-F-11

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Commune LES DEUX ALPES

Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale

Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Marché de travaux pour la réhabilitation technique et la remise en service de la piscine-patinoire de la Croisette

Description : Il s'agit d'un marché de travaux pour la réhabilitation technique et la remise en service de la piscine-patinoire de la Croisette_ passé en appel d'offre ouverte

Identifiant de la procédure : 055df163-e828-4ebb-868e-a18a7174b7b5

Avis précédent : bc88195d-eded-411e-85d9-272c65b01d81-01

Identifiant interne : 2025-F-11

Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212211 Travaux de construction de patinoires

2.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Les Deux Alpes

Code postal : 38860

Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )

Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Lot 01: Désamiantage - Démolition - Gros Oeuvre

Description : Il s'agit du lot 01: Désamiantage - Démolition - Gros Oeuvre

Identifiant interne : 2025-F-11_a

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45262660 Travaux de désamiantage

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Les Deux Alpes

Code postal : 38860

Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 8 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Se référer au DCE

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer au DCE

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune LES DEUX ALPES

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Lot 02: Charpente Bois - Couverture - Étanchéité

Description : Il s'agit du lot 02 Charpente Bois - Couverture - Étanchéité

Identifiant interne : 2025-F-11_b

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45422000 Travaux de charpenterie

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261210 Travaux de couverture

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261420 Travaux d'étanchéification

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Les deux Alpes

Code postal : 38860

Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 8 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Se référer au DCE

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer au DCE

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune LES DEUX ALPES

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Lot 03: Menuiseries Métalliques et Serrurerie

Description : Il s'agit du lot 03: Menuiseries Métalliques et Serrurerie

Identifiant interne : 2025-F-11_c

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44316500 Serrurerie

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Les Deux Alpes

Code postal : 38860

Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 8 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Se référer au DCE

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer au DCE

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune LES DEUX ALPES

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui signe le marché : Commune LES DEUX ALPES

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : Lot 04: Menuiseries Bois - Agencement

Description : Il s'agit du lot 04: Menuiseries Bois - Agencement

Identifiant interne : 2025-F-11_d

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421150 Travaux d'installation de menuiseries non métalliques

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Les Deux Alpes

Code postal : 38860

Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 8 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Prix

Description : D'autres critères ont été pris en compte pour l'attribution du marchés

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer au RC

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune LES DEUX ALPES

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Lot 05: Equipements Cabines Vestiaires et Casiers

Description : Il s'agit du Lot 05: Equipements Cabines Vestiaires et Casiers

Identifiant interne : 2025-F-11_e

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212230 Installation de vestiaires

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Les Deux Alpes

Code postal : 38860

Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 8 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Se référer au DCE

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer au DCE

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune LES DEUX ALPES

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui signe le marché : Commune LES DEUX ALPES

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : Lot 06: Revêtements Durs - Sols Et Murs

Description : Il s'agit du lot 06: Revêtements Durs - Sols Et Murs

Identifiant interne : 2025-F-11_f

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Les Deux Alpes

Code postal : 38860

Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 8 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Se référer au DCE

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer au DCE

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune LES DEUX ALPES

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui signe le marché : Commune LES DEUX ALPES

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : Lot 07: Plâtrerie - Faux Plafond

Description : Il s'agit du Lot 07: Plâtrerie - Faux Plafond

Identifiant interne : 2025-F-11_g

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45410000 Travaux de plâtrerie

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Les Deux Alpes

Code postal : 38860

Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 8 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Se référer au DCE

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer au DCE

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune LES DEUX ALPES

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : Lot 08: Peinture

Description : Il s'agit du Lot: 08 Peinture

Identifiant interne : 2025-F-11_h

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Les deux Alpes

Code postal : 38860

Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 8 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Se référer au DCE

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer au DCE

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune LES DEUX ALPES

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

Titre : Lot 09: Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaire - GTC

Description : Il s'agit du Lot 09: Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaire - GTC

Identifiant interne : 2025-F-11_i

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45330000 Travaux de plomberie

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232460 Travaux d'installations sanitaires

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 39715200 Équipement de chauffage

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Les Deux Alpes

Code postal : 38860

Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 8 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Se référer au DCE

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer au DCE

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune LES DEUX ALPES

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011

Titre : Lot 10 Électricité Courants Forts et Faibles

Description : Il s'agit du Lot 10 Électricité Courants Forts et Faibles

Identifiant interne : 2025-F-11_ j

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Les Deux Alpes

Code postal : 38860

Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 8 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Se référer au DCE

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer au DCE

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune LES DEUX ALPES

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui signe le marché : Commune LES DEUX ALPES

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

Titre : Lot 11:Traitement d'Eau Et Jeux d'Eau

Description : Lot 11 Traitement d'Eau Et Jeux d'Eau

Identifiant interne : 2025-F-11_ k

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Les Deux Alpes

Code postal : 38860

Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 8 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Se référer au DCE

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer au DCE

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune LES DEUX ALPES

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui signe le marché : Commune LES DEUX ALPES

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0015

Titre : Lot 12: Revêtement Bassin Été Résine

Description : Il s'agit du Lot 12: Revêtement Bassin Été Résine

Identifiant interne : 2025-F-11_ l

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Les Deux Alpes

Code postal : 38860

Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 8 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Se référer au DCE

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer au DCE

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune LES DEUX ALPES

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui signe le marché : Commune LES DEUX ALPES

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0016

Titre : Lot 14: Couvertures Thermiques Bassins

Description : Lot 14: Couvertures Thermiques Bassins

Identifiant interne : 2025-F-11_ m

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Les Deux Alpes

Code postal : 38860

Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 8 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Se référer au DCE

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer au DCE

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune LES DEUX ALPES

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui signe le marché : Commune LES DEUX ALPES

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0017

Titre : Lot 15: Billetterie - Contrôle d'Accès

Description : Il s'agit du Lot 15: Billetterie - Contrôle d'Accès

Identifiant interne : 2025-F-11_ n

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Les Deux Alpes

Code postal : 38860

Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 8 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Se référer au DCE

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer au DCE

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune LES DEUX ALPES

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui signe le marché : Commune LES DEUX ALPES

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0018

Titre : Lot 16 Froid Et Équipements Patinoire

Description : Il s'agit du Lot 16:Froid Et Équipements Patinoire

Identifiant interne : 2025-F-11_ o

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212211 Travaux de construction de patinoires

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Les Deux Alpes

Code postal : 38860

Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 8 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Prix

Description : Se référer au DCE

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Se référer au DCE

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune LES DEUX ALPES

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble

Organisation qui signe le marché : Commune LES DEUX ALPES

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 3 581 930 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais la mise en concurrence est toujours en cours.

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais la mise en concurrence est toujours en cours.

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : CARBONERO

Offre :

Identifiant de l’offre : 1086812_offre_1092420

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004

Valeur de l'offre : 380 858 Euro

Sous-traitance : Pas encore connu

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 2025-F-11_c

Date de conclusion du marché : 01/07/2025

Organisation qui signe le marché : Commune LES DEUX ALPES

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais la mise en concurrence est toujours en cours.

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : NAVIC

Offre :

Identifiant de l’offre : 1086812_offre_1092422

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006

Valeur de l'offre : 69 504 Euro

Sous-traitance : Pas encore connu

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 2025-F-11_e

Date de conclusion du marché : 01/07/2025

Organisation qui signe le marché : Commune LES DEUX ALPES

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : ASSETTO GREEN

Offre :

Identifiant de l’offre : 1086812_offre_1092423

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0007

Valeur de l'offre : 87 185 Euro

Sous-traitance : Pas encore connu

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 2025-F-11_f

Date de conclusion du marché : 01/07/2025

Organisation qui signe le marché : Commune LES DEUX ALPES

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0008

Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais la mise en concurrence est toujours en cours.

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0009

Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais la mise en concurrence est toujours en cours.

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0010

Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais la mise en concurrence est toujours en cours.

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0011

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : INEO RHONE ALPES AUVERGNE

Offre :

Identifiant de l’offre : 1086812_offre_1092427_858838

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0011

Valeur de l'offre : 335 793 Euro

Sous-traitance : Pas encore connu

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 2025-F-11_j

Date de conclusion du marché : 01/07/2025

Organisation qui signe le marché : Commune LES DEUX ALPES

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0012

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : EUROTECHNOLOGIE

Offre :

Identifiant de l’offre : 1086812_offre_1092428_628789

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0012

Valeur de l'offre : 1 191 060 Euro

Sous-traitance : Pas encore connu

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 2025-F-11_k

Date de conclusion du marché : 01/07/2025

Organisation qui signe le marché : Commune LES DEUX ALPES

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0015

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : ETANDEX

Offre :

Identifiant de l’offre : 1086812_offre_1092429

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0015

Valeur de l'offre : 180 708 Euro

Sous-traitance : Pas encore connu

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 2025-F-11_l

Date de conclusion du marché : 01/07/2025

Organisation qui signe le marché : Commune LES DEUX ALPES

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0016

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : HAEHN

Offre :

Identifiant de l’offre : 1086812_offre_1092431

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0016

Valeur de l'offre : 261 000 Euro

Sous-traitance : Pas encore connu

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 2025-F-11_n

Date de conclusion du marché : 01/07/2025

Organisation qui signe le marché : Commune LES DEUX ALPES

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0017

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : HEITZ SYSTEM

Offre :

Identifiant de l’offre : 1086812_offre_1092432

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0017

Valeur de l'offre : 43 617 Euro

Sous-traitance : Pas encore connu

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 2025-F-11_o

Date de conclusion du marché : 01/07/2025

Organisation qui signe le marché : Commune LES DEUX ALPES

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0018

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : SERIFROID

Offre :

Identifiant de l’offre : 1086812_offre_1103279

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0018

Valeur de l'offre : 1 032 204 Euro

Sous-traitance : Pas encore connu

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 2025-F-11_p

Date de conclusion du marché : 01/07/2025

Organisation qui signe le marché : Commune LES DEUX ALPES

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :

Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Commune LES DEUX ALPES

Numéro d’enregistrement : 20006443400018

Adresse postale : 48 avenue de la Muzelle

Ville : Les deux Alpes

Code postal : 38860

Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )

Pays : France

Adresse électronique : MarchesPublics@mairie2alpes.fr

Téléphone : 04 76 79 50 21

Profil de l’acheteur : https://lesdeuxalpes.e-marchespublics.com

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui signe le marché

Nom officiel : DEMATIS

Numéro d’enregistrement : 45072478600030

Ville : Paris

Code postal : 75015

Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )

Pays : France

Adresse électronique : contact@dematis.com

Téléphone : +33 172365548

Adresse internet : www.dematis.com

Rôles de cette organisation :

TED eSender

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : f70b0eeb-2e05-4029-933a-71b8ecb680d4 - 01

Type de formulaire : Résultats

Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d’envoi de l’avis : 18/07/2025 16:20 +02:00

Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

Numéro de publication de l’avis : 00476890-2025

Numéro de publication au JO S : 138/2025

Date de publication : 22/07/2025