Marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction de 24 logements collectifs et individuels (LLS/LLI/PSLA) + 29 stationnements aériens à TOURCOING Rue du Chevalier Bayard, Rue Duguay Trouin, Rue des Piats à TOURCOING

Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Marché ordinaire Structure Lot unique : 5 missions de base et 5 missions complémentaires + 5 PSE obligatoires Lieu d'exécution Rue du Chevalier Bayard, Rue Duguay Trouin, Rue des Piats à TOURCOING Délai Démarrage à la notification et achèvement au dernier jour de …

CPV: 71221000 Arhitekturne storitve v zvezi s stavbami, 71300000 Inženirske storitve
Rok:
24. november 2025. 12:00
Vrsta roka:
Oddaja ponudbe
Kraj izvršitve:
Marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction de 24 logements collectifs et individuels (LLS/LLI/PSLA) + 29 stationnements aériens à TOURCOING Rue du Chevalier Bayard, Rue Duguay Trouin, Rue des Piats à TOURCOING
Organ za podeljevanje:
Lille Métropole Habitat
Številka dodelitve:
25S0148

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Lille Métropole Habitat
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction de 24 logements collectifs et individuels (LLS/LLI/PSLA) + 29 stationnements aériens à TOURCOING Rue du Chevalier Bayard, Rue Duguay Trouin, Rue des Piats à TOURCOING
Description : Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Marché ordinaire Structure Lot unique : 5 missions de base et 5 missions complémentaires + 5 PSE obligatoires Lieu d'exécution Rue du Chevalier Bayard, Rue Duguay Trouin, Rue des Piats à TOURCOING Délai Démarrage à la notification et achèvement au dernier jour de la GPA ou après en cas de prolongation suite à des réserves non levées Pénalités de retard Prévues dans le CCAP Variation des prix Cf. CCAP Nature des prix Prix forfaitaires
Identifiant de la procédure : 220cefe6-0030-43a3-8e91-c73b99e4421e
Identifiant interne : 25S0148
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 71221000 Services d'architecte pour les bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 71300000 Services d'ingénierie

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rue du Chevalier Bayard, Rue Duguay Trouin, Rue des Piats
Ville : T
Code postal : 59200
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction de 24 logements collectifs et individuels (LLS/LLI/PSLA) + 29 stationnements aériens à TOURCOING Rue du Chevalier Bayard, Rue Duguay Trouin, Rue des Piats à TOURCOING
Description : Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Marché ordinaire Structure Lot unique : 5 missions de base et 5 missions complémentaires + 5 PSE obligatoires Lieu d'exécution Rue du Chevalier Bayard, Rue Duguay Trouin, Rue des Piats à TOURCOING Délai Démarrage à la notification et achèvement au dernier jour de la GPA ou après en cas de prolongation suite à des réserves non levées Pénalités de retard Prévues dans le CCAP Variation des prix Cf. CCAP Nature des prix Prix forfaitaires
Identifiant interne : S-PF-1727805

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 71221000 Services d'architecte pour les bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 71300000 Services d'ingénierie

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rue du Chevalier Bayard, Rue Duguay Trouin, Rue des Piats
Ville : T
Code postal : 59200
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 05/01/2026
Durée : 42 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.11 Documents de marché

Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/11/2025 12:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 4 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 24/11/2025 12:01 +01:00
Lieu : Tourcoing
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille
Informations relatives aux délais de recours : Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative. - référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA. - recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 7AAA1ADF-E4F6-7B50-4D562E38B9775BA4
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Lille Métropole Habitat
Numéro d’enregistrement : 54964
Adresse postale : 425 Boulevard Gambetta
Ville : Tourcoing
Code postal : 59200
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Point de contact : BITTER Maxime
Adresse électronique : commande.publique@lmh.fr
Téléphone : 0970249249
Adresse internet : http://www.lmh.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Lille
Numéro d’enregistrement : 7AAA1B2C-F6B5-37D8-88530446A46A9987
Adresse postale : 143, rue Jacquemars Giélée
Ville : Lille
Code postal : 59014
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-lille@juradm.fr
Téléphone : 0320631300
Télécopieur : 0320631347
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : cfd1e10a-7112-4ced-9f15-0e2f7df6b439 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 22/10/2025 16:13 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00704052-2025
Numéro de publication au JO S : 205/2025
Date de publication : 24/10/2025