Lot n°209 "Automatisme et supervision de détection gaz des équipement"

La présente consultation a pour objet la réalisation des travaux du lot « Automatisme et supervision de détection gaz des équipements » dans le cadre du projet des travaux de Fit up au bâtiment 41.03 situé sur le site du CEA Grenoble. L'opération de travaux est allotie. Cette consultation comprend …

CPV: 45214631 Postavitev čistilnic, 45300000 Inštalacijska dela pri gradnjah
Kraj izvršitve:
Lot n°209 "Automatisme et supervision de détection gaz des équipement"
Organ za podeljevanje:
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Številka dodelitve:
AOO-B25-02105-LB

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Enseignement

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Lot n°209 "Automatisme et supervision de détection gaz des équipement"
Description : La présente consultation a pour objet la réalisation des travaux du lot « Automatisme et supervision de détection gaz des équipements » dans le cadre du projet des travaux de Fit up au bâtiment 41.03 situé sur le site du CEA Grenoble. L'opération de travaux est allotie. Cette consultation comprend une tranche ferme, des travaux complémentaires rémunérés sur bordereau de prix unitaire, et des travaux sur devis préalable pour la prise en compte de travaux supplémentaires liés aux aléas et à la vie de chantier.
Identifiant de la procédure : 52062539-f186-43fc-8cfa-ea076db8f66e
Identifiant interne : AOO-B25-02105-LB
Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214631 Travaux d'installation de salles blanches

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : CEA 17 avenue des Martyrs
Ville : Grenoble
Code postal : 38000
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Informations complémentaires : CEA Grenoble - Conditions d’accès réglementées

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 1 Euro

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Les entreprises nouvellement créées sont autorisées à présenter leur candidature. Si elles ne sont pas en mesure de produire certains des documents demandés dans le présent avis de marché, elles peuvent justifier de leurs capacités financières et professionnelles par d’autres moyens que ceux indiqués dans le présent avis et notamment par la présentation de titres ou de l’expérience professionnelle du ou de leurs responsables ». Le présent avis et/ou les documents de la consultation doivent être retirés sur https://www/marchespublics.gouv.fr.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Lot 209 "Automatisme et supervision de détection gaz des équipements"
Description : Dans le cadre de ses activités le CEA souhaite la réalisation des travaux du lot « Automatisme et supervision de détection gaz des équipements » dans le cadre du projet des travaux de Fit up au bâtiment 41.03 situé sur le site du CEA Grenoble. L'opération de travaux est allotie. Cette consultation comprend une tranche ferme, des travaux complémentaires rémunérés sur bordereau de prix unitaire, et des travaux sur devis préalable pour la prise en compte de travaux supplémentaires liés aux aléas et à la vie de chantier
Identifiant interne : AOO-B25-02105-LB

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214631 Travaux d'installation de salles blanches
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment
Options :
Description des options : Le marché comprend des travaux complémentaires rémunérés sur bordereau de prix unitaire. Le montant total des travaux complémentaires est plafonné à 15% du montant du marché. Le marché comprend également des travaux sur devis préalable pour la prise en compte de travaux supplémentaires liés aux aléas et à la vie de chantier. Ces travaux supplémentaires sur devis seront plafonnés à 10% du montant total du marché.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : CEA 17 avenue des Martyrs
Ville : Grenoble
Code postal : 38000
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 6 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont indiqués uniquement dans les documents de marché.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Sans objet

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
Informations relatives aux délais de recours : Le référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du marché. Le référé contractuel peut être introduit dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du Code de justice administrative. Le recours en contestation de la validité du marché par un tiers peut être intenté dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Organisation qui exécute le paiement : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Organisation qui signe le marché : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 307 970 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : AIR LIQUIDE ELECTRONICS SYSTEMS
Offre :
Identifiant de l’offre : AIR LIQUIDE ELECTRONICS SYSTEMS
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 307 970 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : AOO-B25-02105-LB
Titre : Lot n°209 « Automatisme et supervision de détection gaz des équipements »
Date de conclusion du marché : 02/09/2025
Organisation qui signe le marché : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Numéro d’enregistrement : 77568501900298
Numéro d’enregistrement : 77568501900298
Adresse postale : 17 avenue des martyrs
Ville : Grenoble
Code postal : 38000
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Point de contact : Lorin BARIMI
Adresse électronique : lorin.barimi@gmail.com
Téléphone : 06 43 90 02 52
Adresse internet : www.cea.fr
Profil de l’acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché
Organisation qui exécute le paiement

8.1 ORG-0002

Nom officiel : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
Numéro d’enregistrement : 173800053
Adresse postale : 2 Place de Verdun
Ville : Grenoble
Code postal : 38000
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Téléphone : +334 76429000
Télécopieur : +334 76422269
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0004

Nom officiel : AIR LIQUIDE ELECTRONICS SYSTEMS
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 421 167 966
Adresse postale : 6 Rue Cognac Jay
Ville : Paris
Code postal : 75007
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse électronique : henrique.dosresi@airliquide.com
Téléphone : 06 88 21 65 32
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0000

Nom officiel : Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement : PUBL
Ville : Luxembourg
Code postal : 2417
Subdivision pays (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Pays : Luxembourg
Adresse électronique : ted@publications.europa.eu
Téléphone : +352 29291
Adresse internet : https://op.europa.eu
Rôles de cette organisation :
TED eSender

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : f7298dee-da3b-4010-b746-eef2b6409f13 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 22/09/2025 09:20 +00:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00622510-2025
Numéro de publication au JO S : 182/2025
Date de publication : 23/09/2025