La procédure de passation utilisée est la procédure avec négociation.

La procédure est soumise aux dispositions articles L. 2124-3, R. 2124-4 et R. 2161-21 à R. 2161-23 du Code de la commande publique Travaux de menuiserie et de charpenterie, de fondation, de gros oeuvre béton, de couverture Tranche ferme : Reconstruction de la gare et aménagement des terre-pleins - Tranche …

CPV: 45000000 Gradbena dela, 45112500 Zemeljska dela, 45112710 Krajinsko oblikovanje za zelene površine, 45261400 Opažarska dela, 45261210 Krovska dela, 45262210 Dela na temeljenju, 45262311 Gradbena dela z betonskimi cevmi, 45311000 Inštalacija električnih napeljav in pribora (fitingov), 45324000 Polaganje mavčnih plošč, 45330000 Vodovodna, plinska in sanitarna inštalacijska dela, 45331000 Inštalacija ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, 45420000 Dela za vgraditev stavbnega pohištva, 45421000 Mizarska dela, 45421146 Montaža spuščenih stropov
Kraj izvršitve:
La procédure de passation utilisée est la procédure avec négociation.
Organ za podeljevanje:
SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
Številka dodelitve:
LOT 02

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
Activité de l’entité adjudicatrice : Activités portuaires

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : La procédure de passation utilisée est la procédure avec négociation.
Description : La procédure est soumise aux dispositions articles L. 2124-3, R. 2124-4 et R. 2161-21 à R. 2161-23 du Code de la commande publique
Identifiant de la procédure : 3a687fd0-413c-42ad-86be-efdb9e859282
Avis précédent : 73f9aba9-5937-40a1-a1d0-4e5b689910a7-01
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville : SAINT-MALO
Code postal : 35400
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/25/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : INSTALLATIONS DE CHANTIER / GROS OEUVRE / FONDATIONS / CHARPENTES BOIS / CHARPENTES METALLIQUES / FACADES / COUVERTURE - ETANCHEITE / MENUISERIES EXTERIEURES / CHARPENTES BOIS / CHARPENTES METALLIQUES / FACADES / COUVERTURE - ETANCHEITE / MENUISERIES EXTERIEURES
Description : Travaux de menuiserie et de charpenterie, de fondation, de gros oeuvre béton, de couverture
Identifiant interne : LOT 02

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262311 Travaux de gros œuvre en béton
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45420000 Travaux de menuiserie et de charpenterie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262210 Travaux de fondation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261210 Travaux de couverture

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville : SAINT-MALO
Code postal : 35400
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 28/04/2025
Date de fin de durée : 28/02/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Durée : 34 mois dont période de préparation - Variante autorisée sur les ouvrages identifiés : cf chap 2.4 du règlement de consultation - Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi : cf chap 2.5 du règlement de consultation

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique : 40% - 1-Qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier - 2-Qualité de la méthodologie - 3-Prise en compte du contexte chantier /Démarche qualité/ Sécurité du chantier/nuisance et gestion des déchets
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère environnemental : 20% - 1-Note issue de la calculette CO2 déplacements - 2-Note issue du questionnaire
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestation : 40%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes -
Informations relatives aux délais de recours : Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne -
Organisation qui signe le marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : TERRASSEMENT / VOIRIES / RESEAUX / ECLAIRAGE / MOBILIER / ESPACES VERTS / CLOTURES
Description : Tranche ferme : Reconstruction de la gare et aménagement des terre-pleins - Tranche optionnelle 1 : Travaux d'aménagement de l'interface Ville/Port
Identifiant interne : LOT 03

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville : SAINT-MALO
Code postal : 35400
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 28/04/2025
Date de fin de durée : 28/02/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Durée : 34 mois dont période de préparation - Variante autorisée sur les ouvrages identifiés : cf chap 2.4 du règlement de consultation - Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi : cf chap 2.5 du règlement de consultation

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique : 40% - 1-Qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier - 2-Qualité de la méthodologie - 3- Prise en compte du contexte chantier /Démarche qualité/ Sécurité du chantier/nuisance et gestion des déchets
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère environnemental : 20% - 1-Note issue de la calculette CO2 déplacements - 2-Note issue du questionnaire
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestation : 40%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes -
Informations relatives aux délais de recours : Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne -
Organisation qui signe le marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : CLOISONS / PLAFONDS SUSPENDUS
Description : Travaux de pose de plaques de plâtre et Mise en place de plafonds suspendus
Identifiant interne : LOT 05

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45324000 Travaux de pose de plaques de plâtre
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421146 Mise en place de plafonds suspendus

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville : SAINT-MALO
Code postal : 35400
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 30/04/2025
Date de fin de durée : 01/03/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Durée : 34 mois dont période de préparation - Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi : cf chap 2.5 du règlement de consultation

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique : 40% - 1-Qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier - 2-Qualité de la méthodologie - 3-Prise en compte du contexte chantier /Démarche qualité/ Sécurité du chantier/nuisance et gestion des déchets
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère environnemental : 20% - 1-Note issue de la calculette CO2 déplacements - 2-Note issue du questionnaire
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestation : 40%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes -
Informations relatives aux délais de recours : Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne -
Organisation qui signe le marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : MENUISERIES INTERIEURES
Description : Travaux de menuiserie
Identifiant interne : LOT 06

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville : SAINT-MALO
Code postal : 35400
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Durée : 34 mois dont période de préparation - Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi : cf chap 2.5 du règlement de consultation

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique : 40% - 1-Qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier - 2-Qualité de la méthodologie - 3-Prise en compte du contexte chantier /Démarche qualité/ Sécurité du chantier/nuisance et gestion des déchets
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère environnemental : 20% - 1-Note issue de la calculette CO2 déplacements - 2-Note issue du questionnaire -
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestation : 40%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes -
Informations relatives aux délais de recours : Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : REVETEMENTS DURS
Description : Travaux de revêtement
Identifiant interne : LOT 07

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261400 Travaux de revêtement

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville : SAINT-MALO
Code postal : 35400
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 28/04/2025
Date de fin de durée : 28/02/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Durée : 34 mois dont période de préparation - Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi : cf chap 2.5 du règlement de consultation

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique : 40% - 1-Qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier - 2-Qualité de la méthodologie - 3- Prise en compte du contexte chantier /Démarche qualité/ Sécurité du chantier/nuisance et gestion des déchets
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère environnemental : 20% - 1-Note issue de la calculette CO2 déplacements 2-Note issue du questionnaire
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestation : 40%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes -
Informations relatives aux délais de recours : Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne -
Organisation qui signe le marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE
Description : Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation, de climatisation et de plomberie
Identifiant interne : LOT 09

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45330000 Travaux de plomberie

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville : SAINT-MALO
Code postal : 35400
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 28/04/2025
Date de fin de durée : 28/02/2028

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Durée : 34 mois dont période de préparation - Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi : cf chap 2.5 du règlement de consultation

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique : 40% - 1-Qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier - 2-Qualité de la méthodologie - 3-Prise en compte du contexte chantier /Démarche qualité/ Sécurité du chantier/nuisance et gestion des déchets
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère environnemental : 20% - 1-Note issue de la calculette CO2 déplacements - 2-Note issue du questionnaire
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestation : 40%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes -
Informations relatives aux délais de recours : Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne -
Organisation qui signe le marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES
Description : Travaux de câblage et d'installations électriques
Identifiant interne : LOT 10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville : SAINT-MALO
Code postal : 35400
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Durée : 34 mois dont période de préparation - Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi : cf chap 2.5 du règlement de consultation

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique : 40% - 1-Qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier - 2-Qualité de la méthodologie - 3-Prise en compte du contexte chantier /Démarche qualité/ Sécurité du chantier/nuisance et gestion des déchets
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère environnemental : 20% - 1-Note issue de la calculette CO2 déplacements - 2-Note issue du questionnaire
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestation : 40%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes -
Informations relatives aux délais de recours : Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne -

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 27 685 515,57 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom de la partie appelante : Groupement MARC
Chef de file du soumissionnaire : MARC S.A.
Nom officiel : SMAC RENOUARD SAS Constructions Bois EMG
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE MARC - LOT 2
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 11 470 000 Euro
L’offre est une variante : oui
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 2
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 24/03/2025
Date de conclusion du marché : 17/04/2025
Organisation qui signe le marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SPIE Building Solutions
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE SPIE BUILDING SOLUTIONS - LOT 9
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006
Valeur de l'offre : 1 997 000 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 9
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 24/03/2025
Date de conclusion du marché : 22/04/2025
Organisation qui signe le marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : BELLOIR
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE BELLOIR - LOT 7
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005
Valeur de l'offre : 1 367 001,88 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 7
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 24/03/2025
Date de conclusion du marché : 22/04/2025
Organisation qui signe le marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : PIKARD 35
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE PIKARD - LOT 5
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 1 325 251,89 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 5
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 24/03/2025
Date de conclusion du marché : 30/04/2025
Organisation qui signe le marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom de la partie appelante : Groupement COLAS
Chef de file du soumissionnaire : COLAS France
Nom officiel : ALLEZ ENERGIES JOURDANIERE NATURE
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE COLAS - LOT 3
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 11 526 261,8 Euro
L’offre est une variante : oui
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 3
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 24/03/2025
Date de conclusion du marché : 16/04/2025
Organisation qui signe le marché : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
Numéro d’enregistrement : 59920013600241
Adresse postale : 13 RUE DU CLOS COURTEL
Ville : Cesson-sevigne
Code postal : 35510
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Adresse électronique : ille-et-vilaine@sembreizh.fr
Téléphone : 0299127227
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0010

Nom officiel : JOURDANIERE NATURE
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 419 244 322 00014
Adresse postale : 33 La Jourdaniere
Ville : LIFFRE
Code postal : 35341
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0011

Nom officiel : PIKARD 35
Taille de l’opérateur économique : Micro
Numéro d’enregistrement : 98107474300015
Adresse postale : 72 BOULEVRD VILLEBOIS MAREUIL
Ville : RENNES
Code postal : 35000
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0003
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0012

Nom officiel : BELLOIR
Taille de l’opérateur économique : Petite
Numéro d’enregistrement : 818 650079 00044
Adresse postale : 4 RUE DE BADMUNSTEREIFEL
Ville : FOUGERES
Code postal : 35300
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0005
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0013

Nom officiel : SPIE Building Solutions
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 440 055 861 01682
Adresse postale : 1, rue Gros Guillaume
Ville : LE RHEU
Code postal : 35651
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0006
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0009

Nom officiel : ALLEZ ENERGIES
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 572 201 549 00183
Adresse postale : 8 Rue Roger Mette
Ville : SAINT-MALO
Code postal : 35417
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0008

Nom officiel : COLAS France
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 329 338 883 05301
Adresse postale : 2 - 4 Rue du Grand Rhinolophe
Ville : MINIAC-MORVAN
Code postal : 35540
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots : LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0007

Nom officiel : RENOUARD SAS
Taille de l’opérateur économique : Petite
Numéro d’enregistrement : 338 507 411 00019
Adresse postale : Route de la CHEZE
Ville : LOUDEAC
Code postal : 22600
Subdivision pays (NUTS) : Côtes-d’Armor ( FRH01 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0006

Nom officiel : SMAC
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 682 040 837 00382
Adresse postale : 16 rue de la retardais
Ville : RENNES
Code postal : 35920
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0005

Nom officiel : Constructions Bois EMG
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 392 382 917 00038
Adresse postale : 4, ZA de Fournello
Ville : PLOUAGAT
Code postal : 22170
Subdivision pays (NUTS) : Côtes-d’Armor ( FRH01 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0004

Nom officiel : MARC S.A.
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 636 720 120 00162
Adresse postale : ZA de la Massue - 11, rue Edouard Branly
Ville : BRUZ
Code postal : 35170
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Numéro d’enregistrement : 13002928300012
Ville : NANTES
Code postal : 44042
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : dreetspdl.ccira@dreets.gouv.fr
Téléphone : 0660489889
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Administratif de Rennes
Numéro d’enregistrement : 17350005900014
Ville : RENNES
Code postal : 35044
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Téléphone : 02 23 21 28 28
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : ddae33e0-b80d-430a-a76e-bf653b31d712 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 14/05/2025 15:27 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00315902-2025
Numéro de publication au JO S : 94/2025
Date de publication : 16/05/2025