Kwalificatiesysteem voor verhardings- en rioleringswerken op Brussels Airport

Dit betreft een kwalificatiesysteem met meerdere ondernemingen voor verhardings- en rioleringswerken op Brussels Airport. Daaronder vallen onder meer: § Renovatie of bouw van taxibanen § Renovatie of bouw van landingsbanen § Renovatie of bouw van standplaatsen voor vliegtuigen § Renovatie of bouw van verhardingen § Renovatie of aanleg van rioleringen …

CPV: 45232400 Gradbena dela na kanalizaciji, 45233140 Cestna dela, 45235000 Gradbena dela na letališčih, vzletno-pristajalnih stezah in površinah za manevriranje letal, 45235111 Gradbena dela pri tlakovanju letališč, 45235200 Gradbena dela na vzletno-pristajalnih stezah, 45235210 Obnovitev krovnih plasti vzletno-pristajalnih stez, 45235300 Gradbena dela na površinah za manevriranje letal, 45235310 Gradbena dela na vozni stezi, 45235311 Gradbena dela pri tlakovanju voznih stez, 45235320 Gradbena dela na letaliških ploščadih
Kraj izvršitve:
Kwalificatiesysteem voor verhardings- en rioleringswerken op Brussels Airport
Organ za podeljevanje:
Brussels Airport Company nv
Številka dodelitve:
Kwalificatiesysteem BAC/VERHARDINGEN BIS

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam : Brussels Airport Company nv
Rechtsvorm van de koper : Entiteit met bijzondere of uitsluitende rechten
Activiteit van de aanbestedende instantie : Luchthavenactiviteiten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel : Kwalificatiesysteem voor verhardings- en rioleringswerken op Brussels Airport
Beschrijving : Dit betreft een kwalificatiesysteem met meerdere ondernemingen voor verhardings- en rioleringswerken op Brussels Airport. Daaronder vallen onder meer: § Renovatie of bouw van taxibanen § Renovatie of bouw van landingsbanen § Renovatie of bouw van standplaatsen voor vliegtuigen § Renovatie of bouw van verhardingen § Renovatie of aanleg van rioleringen en/of kabelkokers § Aanleg/renovaties van parkings § etc. Brussels Airport Company heeft het recht (en niet de verplichting) om opdrachten te gunnen binnen het kwalificatiesysteem. Er geldt geen minimale afnameplicht. Het kwalificatiesysteem is bovendien niet exclusief, Brussels Airport Company kan beslissen om bepaalde werken die binnen de scope van het kwalificatiesysteem vallen bij een andere (niet gekwalificeerde) aannemer te bestellen. Binnen het kwalificatiesysteem bestaan er verschillende categorieën waarvoor ondernemingen zich kandidaat kunnen stellen: zie selectieleidraad.
Identificatiecode van de procedure : af17be81-d4fd-468d-b796-b75837a8eb7b
Interne identificatiecode : Kwalificatiesysteem BAC/VERHARDINGEN BIS
Type procedure : Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging / mededingingsprocedure met onderhandeling

2.1.1 Doel

Aard van het contract : Werken
Belangrijkste classificatie ( cpv ): 45235000 Bouwwerkzaamheden voor luchthavens, start- en landingsbanen en manoeuvreerplatforms
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45235300 Bouwwerkzaamheden voor manoeuvreerplatforms voor vliegtuigen
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45235310 Bouwen van taxibaan
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45235320 Bouwwerkzaamheden voor parkeerplatforms voor vliegtuigen
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45235111 Aanleggen van wegdek op luchthaven
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45235200 Bouwwerkzaamheden voor start- of landingsbanen

2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS) : Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad ( BE100 )
Land : België

2.1.4 Algemene informatie

Aanvullende informatie : Wegens het activeren van het nieuw platform is dit een herpublicatie van het dossier (BAC nv-Kwalificatiesysteem BAC/VERHARDINGEN-F07).
Rechtsgrondslag :
Richtlijn 2014/25/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel : LOT-0001

Titel : Kwalificatiesysteem BAC/VERHARDINGEN BIS - 1
Beschrijving : Dit betreft een kwalificatiesysteem met meerdere ondernemingen voor verhardings- en rioleringswerken op Brussels Airport. Daaronder vallen onder meer: § Renovatie of bouw van taxibanen § Renovatie of bouw van landingsbanen § Renovatie of bouw van standplaatsen voor vliegtuigen § Renovatie of bouw van verhardingen § Renovatie of aanleg van rioleringen en/of kabelkokers § Aanleg/renovaties van parkings § etc. Brussels Airport Company heeft het recht (en niet de verplichting) om opdrachten te gunnen binnen het kwalificatiesysteem. Er geldt geen minimale afnameplicht. Het kwalificatiesysteem is bovendien niet exclusief, Brussels Airport Company kan beslissen om bepaalde werken die binnen de scope van het kwalificatiesysteem vallen bij een andere (niet gekwalificeerde) aannemer te bestellen. Binnen het kwalificatiesysteem bestaan er verschillende categorieën waarvoor ondernemingen zich kandidaat kunnen stellen: zie selectieleidraad.
Interne identificatiecode : 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract : Werken
Belangrijkste classificatie ( cpv ): 45235000 Bouwwerkzaamheden voor luchthavens, start- en landingsbanen en manoeuvreerplatforms
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45235300 Bouwwerkzaamheden voor manoeuvreerplatforms voor vliegtuigen
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45235310 Bouwen van taxibaan
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45235311 Aanleggen van wegdek voor luchthaventaxibaan
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45235320 Bouwwerkzaamheden voor parkeerplatforms voor vliegtuigen
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45233140 Wegwerkzaamheden
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45235111 Aanleggen van wegdek op luchthaven
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45235200 Bouwwerkzaamheden voor start- of landingsbanen
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45235210 Vernieuwen van wegdek van start- of landingsbaan
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45232400 Bouwwerkzaamheden voor riool

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres : Exploitatiezetel: Luchthaven Brussel Nationaal 1M (Compass gebouw)
Stad : Zaventem
Postcode : 1930
Onderverdeling land (NUTS) : Arr. Halle-Vilvoorde ( BE241 )
Land : België
Aanvullende informatie :

5.1.3 Geraamde duur

Andere looptijd : Onbeperkt

5.1.4 Verlenging

Maximumaantal verlengingen : 0

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname : Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen

5.1.11 Aanbestedingsstukken

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening :
Elektronische indiening : Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend : Nederlands, Frans, Engels
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Beschrijving van de financiële garantie : De verlangde borgsommen en waarborgen worden vastgelegd in het bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.
Voorwaarden van het contract :
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven : Neen
Elektronische facturering : Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing : ja
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling : ja
Financiële regeling : Zie bestek dat in een latere fase aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Bemiddelingsorganisatie : Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank (schorsingsprocedure) -
Organisatie voor beroepsprocedures : Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank (schorsingsprocedure) -
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt : Brussels Airport Company nv -
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken : Brussels Airport Company nv -
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures : Brussels Airport Company nv -
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt : Brussels Airport Company nv -
Organisatie die inschrijvingen verwerkt : Brussels Airport Company nv -

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam : Brussels Airport Company nv
Registratienummer : 0890082292_1486
Postadres : Luchthaven Brussel-Nationaal, Gebouw 1M (Compass)
Stad : Zaventem
Postcode : 1930
Onderverdeling land (NUTS) : Arr. Halle-Vilvoorde ( BE241 )
Land : België
Telefoon : +32 27534500
Rollen van deze organisatie :
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt
Organisatie die inschrijvingen verwerkt
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

8.1 ORG-0002

Officiële naam : FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer : BE001
Postadres : Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad : Brussel
Postcode : 1000
Onderverdeling land (NUTS) : Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad ( BE100 )
Land : België
Telefoon : +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie :
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam : Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank (schorsingsprocedure)
Registratienummer : 0248012469
Postadres : 1000
Stad : Brussel
Postcode : 1000
Onderverdeling land (NUTS) : Arr. Halle-Vilvoorde ( BE241 )
Land : België
Telefoon : 02 557 76 35
Rollen van deze organisatie :
Organisatie voor beroepsprocedures
Bemiddelingsorganisatie

10. Wijziging van een aankondiging

Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd : 2584cefe-716e-42eb-9d50-3a7cb74ead6d-01
Voornaamste reden voor de wijziging : Informatie bijgewerkt

10.1 Wijziging van een aankondiging

Identificatiecode afdeling : PROCEDURE
De aanbestedingsstukken zijn gewijzigd op : 13/05/2025
Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging : 23c63e6c-3360-488b-b8e8-ec4c9256e382 - 01
Type formulier : Mededinging
Type aankondiging : Aankondiging inzake het bestaan van een erkenningsregeling
Verzenddatum van de aankondiging : 13/05/2025 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender) : 13/05/2025 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is : Nederlands
Publicatienummer aankondiging : 00309725-2025
Nummer uitgave PB S : 92/2025
Datum van bekendmaking : 14/05/2025