Ejecución del proyecto para la terminación de las obras de construcción del nuevo centro educativo de enseñanza IES Jaume I de Burriana. Este Ayuntamiento licita las obras por delegación de la Generalitat Valenciana en ejecución del Programa EDIFICANT.

Las necesidades administrativas que pretenden cubrirse con el contrato comprenden la finalización de unas obras inacabadas como consecuencia de un contrato de obras anterior resuelto por incumplimiento culpable del contratista, que permita la construcción y puesta en funcionamiento del centro educativo IES Jaume I en Burriana, mejorando las instalaciones docentes …

CPV: 45214200 Gradbena dela na šolskih stavbah, 45214220 Gradbena dela na srednji šoli
Kraj izvršitve:
Ejecución del proyecto para la terminación de las obras de construcción del nuevo centro educativo de enseñanza IES Jaume I de Burriana. Este Ayuntamiento licita las obras por delegación de la Generalitat Valenciana en ejecución del Programa EDIFICANT.
Organ za podeljevanje:
Pleno del Ayuntamiento de Borriana
Številka dodelitve:
BURR 5920/2025-PM 2/2025

1. Comprador

1.1 Comprador

Denominación oficial : Pleno del Ayuntamiento de Borriana
Naturaleza jurídica del comprador : Autoridad local
Actividad del poder adjudicador : Servicios públicos generales

2. Procedimiento

2.1 Procedimiento

Título : Ejecución del proyecto para la terminación de las obras de construcción del nuevo centro educativo de enseñanza IES Jaume I de Burriana. Este Ayuntamiento licita las obras por delegación de la Generalitat Valenciana en ejecución del Programa EDIFICANT.
Descripción : Las necesidades administrativas que pretenden cubrirse con el contrato comprenden la finalización de unas obras inacabadas como consecuencia de un contrato de obras anterior resuelto por incumplimiento culpable del contratista, que permita la construcción y puesta en funcionamiento del centro educativo IES Jaume I en Burriana, mejorando las instalaciones docentes públicas en el municipio que permitan un adecuado desempeño de la labor educativa.
Identificador del procedimiento : d6f49f9f-0d95-4ed9-a535-65fb9cad383e
Anuncio anterior : b91a53c7-c57d-4f9c-a136-ff1e2a4c23a0-01
Identificador interno : BURR 5920/2025-PM 2/2025
Tipo de procedimiento : Abierto

2.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45214200 Trabajos de construcción de edificios escolares
Clasificación adicional ( cpv ): 45214220 Trabajos de construcción de centros de enseñanza secundaria

2.1.2 Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS) : Castellón / Castelló ( ES522 )
País : España

2.1.4 Información general

Base jurídica :
Directiva 2014/24/UE

5. Lote

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0000

Título : Ejecución del proyecto para la terminación de las obras de construcción del nuevo centro educativo de enseñanza IES Jaume I de Burriana. Este Ayuntamiento licita las obras por delegación de la Generalitat Valenciana en ejecución del Programa EDIFICANT.
Descripción : Las necesidades administrativas que pretenden cubrirse con el contrato comprenden la finalización de unas obras inacabadas como consecuencia de un contrato de obras anterior resuelto por incumplimiento culpable del contratista, que permita la construcción y puesta en funcionamiento del centro educativo IES Jaume I en Burriana, mejorando las instalaciones docentes públicas en el municipio que permitan un adecuado desempeño de la labor educativa.
Identificador interno : BURR 5920/2025-PM 2/2025

5.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45214200 Trabajos de construcción de edificios escolares
Clasificación adicional ( cpv ): 45214220 Trabajos de construcción de centros de enseñanza secundaria

5.1.2 Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS) : Castellón / Castelló ( ES522 )
País : España
Información complementaria :

5.1.6 Información general

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : no

5.1.7 Contratación estratégica

5.1.10 Criterios de adjudicación

Criterio :
Tipo : Calidad
Descripción : Compromiso de limpieza fina de obra.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 5
Criterio :
Tipo : Calidad
Descripción : Compromiso de mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 10
Criterio :
Tipo : Calidad
Descripción : Experiencia del personal adscrito a la obra.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 5
Criterio :
Tipo : Calidad
Descripción : Incremento del plazo de garantía.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 7
Criterio :
Tipo : Precio
Descripción : Oferta económica.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 44
Criterio :
Tipo : Calidad
Descripción : Plazo de ejecución del contrato.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 4
Criterio :
Tipo : Calidad
Descripción : Etiquetado ecológico.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 5
Criterio :
Tipo : Calidad
Descripción : Protocolo de actuación durante el periodo de garantía.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 10
Criterio :
Tipo : Calidad
Descripción : Seguimiento y control de la obra mediante nuevas tecnologías.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 10

5.1.15 Técnicas

Acuerdo marco :
Ningún acuerdo marco
Información sobre el sistema dinámico de adquisición :
Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso : Pleno del Ayuntamiento de Borriana - Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Información sobre los plazos de revisión : Compete al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la resolución de los recursos potestativos especiales que se puedan interponer contra los acuerdos que dicte el órgano de contratación relacionados en el artículo 42.2 LCSP, de conformidad con el artículo 46.4 LCSP y la Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con la Generalitat Valenciana, sobre atribución de competencias en materia de recursos contractuales. (BOE nº 131, de 02/06/2021). Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial no procede la interposición de recursos administrativos ordinarios.
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso : Pleno del Ayuntamiento de Borriana - Sección II. Ayuntamiento de Burriana

6. Resultados

Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso : 13 387 267,3 Euro

6.1 Resultados: identificador de lotes : LOT-0000

Se ha escogido al menos un ganador.

6.1.2 Información de los ganadores

Ganador :
Denominación oficial : ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, SAU
Oferta :
Identificador de la oferta : REF TEN-0001/LOT-0000
Identificador del lote o el grupo de lotes : LOT-0000
Valor de la licitación : 13 387 267,3 Euro
La oferta se ha posicionado : no
Subcontratación : No
Información del contrato :
Identificador del contrato : PM 2/2025
Fecha de elección del ganador : 11/09/2025
Fecha de celebración del contrato : 17/10/2025

6.1.4 Información estadística

Ofertas o solicitudes de participación recibidas :
Tipo de presentaciones recibidas : Ofertas de licitadores que son microempresas, pequeñas o medianas empresas
Número de ofertas o solicitudes de participación recibidas : 0
Tipo de presentaciones recibidas : Ofertas
Número de ofertas o solicitudes de participación recibidas : 3
Gama de ofertas :
Valor de la oferta más baja admisible : 13 387 267,3 Euro
Valor de la oferta más alta admisible : 14 097 155,21 Euro

8. Organizaciones

8.1 ORG-0001

Denominación oficial : Pleno del Ayuntamiento de Borriana
Número de registro : 30990450142805
Número de registro : P1203200I
Localidad : Borriana
Código postal : 12530
Subdivisión del país (NUTS) : Castellón / Castelló ( ES522 )
País : España
Punto de contacto : Pleno del Ayuntamiento de Borriana
Teléfono : +34 964510062
Fax : +34 964510955
Dirección de internet : https://burriana.sedelectronica.es
Otros puntos de contacto :
Denominación oficial : Sección II. Ayuntamiento de Burriana
Localidad : Burriana (Castellón)
Código postal : 12530
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Correo electrónico : urbanismo@burriana.es
Teléfono : +34 678447708
Otros puntos de contacto :
Denominación oficial : Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Localidad : Madrid
Código postal : 28020
Subdivisión del país (NUTS) : Castellón / Castelló ( ES522 )
País : España
Teléfono : +34 913491451
Funciones de esta organización :
Comprador
Organización encargada de los procedimientos de recurso
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

8.1 ORG-0002

Denominación oficial : ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, SAU
Tamaño del operador económico : Gran empresa
Número de registro : A73089120
Localidad : Nonduermas (Murcia)
Código postal : 30166
Subdivisión del país (NUTS) : Murcia ( ES620 )
País : España
Correo electrónico : contratacion1@orthem.com
Teléfono : +34 968350034
Funciones de esta organización :
Licitador
Propietario beneficiario
Nacionalidad del titular : España
Ganador de estos lotes : LOT-0000

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio : f10f749a-7ad5-4438-af1d-7053e9197527 - 01
Tipo de formulario : Resultados
Tipo de anuncio : Anuncio de adjudicación de contrato o concesión. Régimen normal
Fecha de envío del anuncio : 20/10/2025 11:09 +02:00
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente : español
Número de publicación del anuncio : 00692786-2025
Número de la edición del DO S : 202/2025
Fecha de publicación : 21/10/2025