Construction d'un équipement multisports sur le site sportif Pierre de Coubertin

réalisation des travaux de construction d'un nouveau complexe sportif constitué d'une salle de gymnastique et de deux courts de tennis couverts accompagnés d'aménagements paysagers extérieurs sur le site sportif Pierre de Coubertin Réalisation de travaux VRD Sol Sportif Réalisation de travaux de gros oeuvre Réalisation de travaux Charpente Bois - …

CPV: 45212222 Gradbena dela na telovadnicah, 31310000 Električno omrežje, 45236112 Dela na zgornjem ustroju teniških igrišč, 45223220 Groba gradbena dela, 45262212 Zajezitvena dela, 45262311 Gradbena dela z betonskimi cevmi, 45261100 Postavljanje ostrešij, 45261000 Postavljanje ostrešij ter krovska dela in z njimi povezana dela, 45262650 Dela pri oblaganju, 45261400 Opažarska dela, 45261420 Hidroizolacijska dela, 45261410 Strešna izolacijska dela, 45421000 Mizarska dela, 45421130 Vgradnja vrat in oken, 44316500 Kovaški izdelki, 45341000 Storitve montaže ramp, 45421141 Vgradnja predelnih sten, 45320000 Izolacijska dela, 45323000 Zvočnoizolacijska dela, 45421150 Dela pri vgrajevanju nekovinskega stavbnega pohištva, 45313100 Inštalacija dvigal, 45431100 Polaganje talnih ploščic, 45431200 Polaganje stenskih ploščic, 45442100 Pleskarska dela, 45232141 Ogrevalni objekti, 45232411 Gradbena dela na ceveh za umazano vodo, 45232460 Sanitarni objekti, 45330000 Vodovodna, plinska in sanitarna inštalacijska dela, 45331000 Inštalacija ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, 45331110 Inštalacija kotlov, 45331200 Inštalacija prezračevalnih in klimatskih naprav, 45331210 Inštalacija prezračevalnih naprav, 45331220 Inštalacija klimatskih naprav, 45331221 Inštalacija delnih klimatskih naprav, 45332000 Vodovodna in plinska inštalacijska dela ter polaganje odvodnih cevi, 45332200 Vodovodna inštalacijska dela, 45332300 Polaganje odvodnih cevi, 45332400 Inštalacija sanitarne opreme, 45333000 Inštalacija plinske opreme, 45333100 Inštalacija opreme za regulacijo plina, 45333200 Inštalacija plinskih števcev, 45343000 Inštalacijska dela za protipožarno zaščito, 45343220 Inštalacija gasilnih aparatov, 45233292 Postavljanje varnostne opreme, 45310000 Elektroinštalacijska dela, 45311000 Inštalacija električnih napeljav in pribora (fitingov), 45311100 Inštalacija električnih napeljav, 45311200 Inštalacija električnega pribora (fitingov), 45312000 Inštalacija alarmnih sistemov in anten, 45312100 Inštalacija protipožarnih alarmnih sistemov, 45312200 Inštalacija protivlomnih alarmnih sistemov, 45314310 Polaganje kablov, 45314320 Inštalacija računalniških kabelskih mrež, 45315000 Elektroinštalacijska dela na ogrevanju in drugi električni opremi v stavbah, 45112710 Krajinsko oblikovanje za zelene površine
Rok:
20. oktober 2025. 12:00
Vrsta roka:
Oddaja ponudbe
Kraj izvršitve:
Construction d'un équipement multisports sur le site sportif Pierre de Coubertin
Organ za podeljevanje:
Ville de Carpentras
Številka dodelitve:
1

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Ville de Carpentras
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Construction d'un équipement multisports sur le site sportif Pierre de Coubertin
Description : réalisation des travaux de construction d'un nouveau complexe sportif constitué d'une salle de gymnastique et de deux courts de tennis couverts accompagnés d'aménagements paysagers extérieurs sur le site sportif Pierre de Coubertin
Identifiant de la procédure : 9ed07bd7-d05e-468b-96fd-f54917f702a2
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : avenue Pierre de Coubertin
Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 6 600 000 Euro

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 14
Conditions du marché :
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 14

2.1.6 Motifs d’exclusion

Sources des motifs d'exclusion : Document de marché

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : VRD - Sol Sportif
Description : Réalisation de travaux VRD Sol Sportif
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 31310000 Canalisations
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45236112 Travaux de nivelage de courts de tennis

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : avenue Pierre de Coubertin
Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Document de marché

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Valeur technique de l'offre
Description : ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 20/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 20/10/2025 16:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Gros Oeuvre
Description : Réalisation de travaux de gros oeuvre
Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262212 Travaux de coffrage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262311 Travaux de gros œuvre en béton

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : avenue Pierre de Coubertin
Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Document de marché

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Valeur technique de l'offre
Description : ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 20/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 20/10/2025 16:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Charpente Bois - Couverture Métallique - Bardage - Membrane Textile de couverture
Description : Réalisation de travaux Charpente Bois - Couverture Métallique - Bardage - Membrane Textile de couverture
Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261100 Travaux de charpente
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262650 Travaux de bardage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261400 Travaux de revêtement

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : avenue Pierre de Coubertin
Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Document de marché

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Valeur technique de l'offre
Description : ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 20/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 20/10/2025 16:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Etanchéité des toitures terrasses
Description : Réalisation de travaux d'étanchéité des toitures terrasses
Identifiant interne : 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261420 Travaux d'étanchéification
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261410 Travaux d'isolation de toiture

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : avenue Pierre de Coubertin
Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Document de marché

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Valeur technique de l'offre
Description : ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 20/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 20/10/2025 16:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : Menuiseries extérieures - Occultations
Description : Réalisation de travaux de menuiseries extérieures occultations
Identifiant interne : 5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421130 Poses de portes et de fenêtres

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : avenue Pierre de Coubertin
Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Document de marché

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Valeur technique de l'offre
Description : ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 20/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 20/10/2025 16:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Serrurerie - Métallerie
Description : Réalisation de travaux de serrurerie - Métallerie
Identifiant interne : 6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44316500 Serrurerie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45341000 Pose de garde-corps

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : avenue Pierre de Coubertin
Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Document de marché

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Valeur technique de l'offre
Description : ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 20/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 20/10/2025 16:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : Cloisons - Doublages - Faux Plafonds
Description : Réalisation de travaux de cloisons - doublages - faux plafonds
Identifiant interne : 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421141 Travaux de cloisonnement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45320000 Travaux d'isolation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45323000 Travaux d'isolation acoustique

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : avenue Pierre de Coubertin
Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Document de marché

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Valeur technique de l'offre
Description : ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 20/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 20/10/2025 16:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : Menuiseries Bois - Agencements
Description : Réalisation de travaux de menuiseries bois - agencements
Identifiant interne : 8

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421150 Travaux d'installation de menuiseries non métalliques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : avenue Pierre de Coubertin
Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Document de marché

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Valeur technique de l'offre
Description : ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 20/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 20/10/2025 16:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : Ascenseur
Description : Réalisation de travaux d'ascenseur
Identifiant interne : 9

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : avenue Pierre de Coubertin
Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Document de marché

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Valeur technique de l'offre
Description : ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 20/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 20/10/2025 16:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

Titre : Revêtements de sols durs - Faïences
Description : Réalisation de travaux de revêtements de sols durs - faïences
Identifiant interne : 10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45431100 Carrelage de sols
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45431200 Carrelage mural

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : avenue Pierre de Coubertin
Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Document de marché

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Valeur technique de l'offre
Description : ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 20/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 20/10/2025 16:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011

Titre : Peinture
Description : Réalisation de travaux de peinture
Identifiant interne : 11

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45442100 Travaux de peinture

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : avenue Pierre de Coubertin
Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Document de marché

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Valeur technique de l'offre
Description : ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 20/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 20/10/2025 16:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

Titre : CVC - Plomberie
Description : Réalisation de travaux CVC - Plomberie
Identifiant interne : 12

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232141 Installations de chauffage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232411 Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232460 Travaux d'installations sanitaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45330000 Travaux de plomberie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331110 Travaux d'installation de chaudières
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331200 Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331210 Travaux d'installation de ventilation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331220 Travaux d'installation de matériel de climatisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331221 Travaux d'installation de matériel de climatisation partielle de l'air
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45332000 Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45332200 Travaux d'installation de distribution d'eau
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45332300 Travaux de pose de conduits d'évacuation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45332400 Travaux d'installation d'appareils sanitaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45333000 Travaux d'installation du gaz
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45333100 Travaux d'installation de régulateurs de gaz
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45333200 Travaux d'installation de compteurs à gaz
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45343000 Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45343220 Travaux d'installation d'extincteurs

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : avenue Pierre de Coubertin
Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Document de marché

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Valeur technique de l'offre
Description : ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 20/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 20/10/2025 16:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0013

Titre : Électricité - SSI
Description : Réalisation de travaux d'électricité - SSI
Identifiant interne : 13

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233292 Installation de dispositifs de sécurité
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45310000 Travaux d'équipement électrique
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311100 Travaux de câblage électrique
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311200 Travaux d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45312000 Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45312100 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45312200 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'effraction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45314310 Installation de câblage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45314320 Installation de câblage informatique
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45315000 Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : avenue Pierre de Coubertin
Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Document de marché

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Valeur technique de l'offre
Description : ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 20/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 20/10/2025 16:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0014

Titre : Espaces Verts
Description : Réalisation de travaux d'espaces Verts
Identifiant interne : 14

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : avenue Pierre de Coubertin
Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Document de marché

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Valeur technique de l'offre
Description : ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 20/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 20/10/2025 16:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Ville de Carpentras
Numéro d’enregistrement : 21840031500014
Adresse postale : Hôtel de ville bp 264
Ville : Carpentras cedex
Code postal : 84208
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Point de contact : Pôle travaux et développement durable - service commande publique et finance
Adresse électronique : commandepublique@carpentras.fr
Téléphone : +33 490608446
Adresse internet : https://www.carpentras.fr
Profil de l’acheteur : https://www.e-marchespublics.com
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro d’enregistrement : 13000192800014
Adresse postale : 16 avenue Feuchères CS 88010
Ville : Nîmes cedex 9
Code postal : 30941
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-nimes@juradm.fr
Téléphone : +33 466273700
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0000

Nom officiel : DEMATIS
Numéro d’enregistrement : 45072478600030
Ville : Paris
Code postal : 75015
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@dematis.com
Téléphone : +33 172365548
Adresse internet : www.dematis.com
Rôles de cette organisation :
TED eSender

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 744e529c-2131-43fb-98ad-ec96f315c2f7 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 16/09/2025 16:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00608996-2025
Numéro de publication au JO S : 179/2025
Date de publication : 18/09/2025