APPALTO N. 1/2025: PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI INFORMATICI IT PER INFRATRASPORTI.TO s.r.l. PER LA DURATA DI TRE ANNI (CON OPZIONE DI PROROGA DI UN ULTERIORE ANNO).

PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI INFORMATICI IT PER LA DURATA DI TRE ANNI (CON OPZIONE DI PROROGA DI UN ULTERIORE ANNO). L'oggetto dell'appalto sono: componenti Hardware, Software e Ambiente Server oltre che Servizi IT come disciplinati nel Disciplinare di Gara par. 5 e relativi allegati.

CPV: 30200000 Računalniška oprema in pribor
Rok:
1. oktober 2025. 13:00
Vrsta roka:
Oddaja ponudbe
Kraj izvršitve:
APPALTO N. 1/2025: PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI INFORMATICI IT PER INFRATRASPORTI.TO s.r.l. PER LA DURATA DI TRE ANNI (CON OPZIONE DI PROROGA DI UN ULTERIORE ANNO).
Organ za podeljevanje:
Infratrasporti.To Srl
Številka dodelitve:
43e47ffa-5d04-480e-8cdd-0ff392e52b41@6-G-466

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : Infratrasporti.To Srl
Forma giuridica del committente : Organismo di diritto pubblico
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : APPALTO N. 1/2025: PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI INFORMATICI IT PER INFRATRASPORTI.TO s.r.l. PER LA DURATA DI TRE ANNI (CON OPZIONE DI PROROGA DI UN ULTERIORE ANNO).
Descrizione : PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI INFORMATICI IT PER LA DURATA DI TRE ANNI (CON OPZIONE DI PROROGA DI UN ULTERIORE ANNO).
Identificativo della procedura : 8f783b4b-6dac-474a-b8e0-54a8df35c89c
Identificativo interno : 43e47ffa-5d04-480e-8cdd-0ff392e52b41@6-G-466
Tipo di procedura : Aperta
La procedura è accelerata : no

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Forniture
Natura aggiuntiva dell'appalto : Servizi
Classificazione principale ( cpv ): 30200000 Apparecchiature informatiche e forniture

2.1.2 Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS) : Torino ( ITC11 )
Paese : Italia

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 443 000 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Se la procedura viene annullata o non ha successo, verrà rilanciata
Base giuridica :
Direttiva 2014/24/UE
Diritto transfrontaliero applicabile : APPALTO SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : APPALTO N. 1/2025: PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI INFORMATICI IT PER INFRATRASPORTI.TO s.r.l. PER LA DURATA DI TRE ANNI (CON OPZIONE DI PROROGA DI UN ULTERIORE ANNO).
Descrizione : L'oggetto dell'appalto sono: componenti Hardware, Software e Ambiente Server oltre che Servizi IT come disciplinati nel Disciplinare di Gara par. 5 e relativi allegati.
Identificativo interno : 43e47ffa-5d04-480e-8cdd-0ff392e52b41@6-G-466/LOT-0001

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Forniture
Natura aggiuntiva dell'appalto : Servizi
Classificazione principale ( cpv ): 30200000 Apparecchiature informatiche e forniture
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : Proroga

5.1.2 Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS) : Torino ( ITC11 )
Paese : Italia
Informazioni supplementari :

5.1.3 Durata stimata

Durata : 3 Anno

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 1

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 443 000 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì

5.1.7 Appalto strategico

Obiettivo dell'appalto strategico : Nessun appalto strategico

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : CRITERIO A.1. Professionalità, adeguatezza e caratteristiche metodologiche dell’offerta
Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : A.2. Possesso delle certificazioni “partner”.
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome : A.3. Possesso delle certificazioni “prodotti”.
Descrizione : A.2. Possesso delle certificazioni “partner”.
Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : A.4. Riduzione delle tempistiche di intervento per il supporto di help desk ordinario e/o in caso di interventi urgenti
Criterio :
Tipo : Prezzo
Descrizione : Offerta economica

5.1.11 Documenti di gara

Termine per la richiesta di informazioni supplementari : 22/09/2025 13:00 +02:00

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Non consentita
Varianti : Consentita
Descrizione della garanzia finanziaria : CAUZIONE O FIDEIUSSIONE
Termine per il ricevimento delle offerte : 01/10/2025 13:00 +02:00
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 180 Giorno
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
Informazioni sui termini per il riesame : 30 giorni
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Infratrasporti.To Srl
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : Infratrasporti.To Srl
Organizzazione che tratta le offerte : Infratrasporti.To Srl

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : Infratrasporti.To Srl
Numero di registrazione : 10319310016
Indirizzo postale : Corso Novara, 96
Località : Torino
Codice postale : 10152
Suddivisione del paese (NUTS) : Torino ( ITC11 )
Paese : Italia
Referente : RUP dott. Luca D'Accardi
Telefono : +390115592711
Indirizzo internet : https://www.infrato.it/
Ruoli di questa organizzazione :
Committente
Prestatore di servizi in materia di appalti
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione
Organizzazione che tratta le offerte

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
Numero di registrazione : 96574140016
Località : TORINO
Codice postale : 10121
Suddivisione del paese (NUTS) : Torino ( ITC11 )
Paese : Italia
Telefono : +390115576411
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso : 8f783b4b-6dac-474a-b8e0-54a8df35c89c - 01
Tipo di formulario : Gara
Tipo di avviso : Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 29/08/2025 17:53 +02:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano
Numero di pubblicazione dell'avviso : 00571924-2025
Numero dell'edizione della GU S : 167/2025
Data di pubblicazione : 02/09/2025