Obras de reparación en la estructura, adecuación de instalaciones y acabados del aparcamiento de Plaza de España.

Abordar la implementación de un HUB de movilidad que pretende ubicarse en el Sótano 1 del aparcamiento de Plaza de España (Madrid), convirtiendo el espacio bajo rasante en un medio para la movilidad eléctrica urbana, mediante una electrolinera y de nuevos servicios de electromovilidad y micrologística de empresas que llevarán …

CPV: 45000000 Stavebné práce, 45223310 Stavebné práce na stavbe podzemných parkovísk, 45233251 Práce na obnove povrchu, 45262330 Opravy betónom, 45300000 Stavebno-inštalačné práce, 45310000 Elektroinštalačné práce
Miesto vykonania:
Obras de reparación en la estructura, adecuación de instalaciones y acabados del aparcamiento de Plaza de España.
Udeľujúci orgán:
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A.
Číslo udelenia:
22/117/1-Anuncio de modificación 1

1. Comprador

1.1 Comprador

Denominación oficial : EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A.

2. Procedimiento

2.1 Procedimiento

Título : Obras de reparación en la estructura, adecuación de instalaciones y acabados del aparcamiento de Plaza de España.
Descripción : Abordar la implementación de un HUB de movilidad que pretende ubicarse en el Sótano 1 del aparcamiento de Plaza de España (Madrid), convirtiendo el espacio bajo rasante en un medio para la movilidad eléctrica urbana, mediante una electrolinera y de nuevos servicios de electromovilidad y micrologística de empresas que llevarán a cabo sus operaciones en estas instalaciones.
Identificador del procedimiento : be8520f3-c072-4278-b671-51d37545f146
Identificador interno : 22/117/1

2.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45000000 Trabajos de construcción

2.1.4 Información general

Información complementaria : La duración del contrato es de Sesenta y dos semanas o en su caso del plazo ofertado dentro del Apartado J del Anexo I del Pliego de Condiciones Generales, a contar desde la fecha de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.
Base jurídica :
Directiva 2014/25/UE

5. Lote

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0000

Título : Obras de reparación en la estructura, adecuación de instalaciones y acabados del aparcamiento de Plaza de España.
Descripción : Abordar la implementación de un HUB de movilidad que pretende ubicarse en el Sótano 1 del aparcamiento de Plaza de España (Madrid), convirtiendo el espacio bajo rasante en un medio para la movilidad eléctrica urbana, mediante una electrolinera y de nuevos servicios de electromovilidad y micrologística de empresas que llevarán a cabo sus operaciones en estas instalaciones.
Identificador interno : 22/117/1-Anuncio de modificación 2

5.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45000000 Trabajos de construcción
Clasificación adicional ( cpv ): 45223310 Trabajos de construcción de estacionamientos subterráneos
Clasificación adicional ( cpv ): 45233251 Trabajos de repavimentación
Clasificación adicional ( cpv ): 45300000 Trabajos de instalación en edificios
Clasificación adicional ( cpv ): 45310000 Trabajos de instalación eléctrica
Clasificación adicional ( cpv ): 45262330 Trabajos de reparación de hormigón

5.1.2 Lugar de ejecución

En cualquier lugar
Información complementaria :

5.1.3 Duración estimada

Fecha de finalización de la duración : 12/09/2025
Duración : 603 Día

5.1.4 Renovación

Número máximo de renovaciones : 0

5.1.6 Información general

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : sí
Información complementaria : Se amplía el plazo de ejecución del contrato desde el 27 de marzo de 2025 hasta el 12 de septiembre de 2025, para poder abordar de forma adecuada los trabajos a realizar.

5.1.12 Condiciones de la contratación pública

Condiciones del contrato :
Facturación electrónica : Permitida

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso : Tribunal Administrativo de Contratación pública de la Comunidad de Madrid. -
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación : EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A. -
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso : EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A. -

6. Resultados

Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso : 10 395 576,89 Euro

6.1 Resultados: identificador de lotes : LOT-0000

6.1.2 Información de los ganadores

Ganador :
Denominación oficial : ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
Oferta :
Identificador de la oferta : ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
Identificador del lote o el grupo de lotes : LOT-0000
Valor de la licitación : 1 731 813,12 Euro
Subcontratación : No
Información del contrato :
Identificador del contrato : 22/117/1-Anuncio de modificación 2
Título : Obras de reparación en la estructura, adecuación de instalaciones y acabados del aparcamiento de Plaza de España
Fecha de celebración del contrato : 26/03/2025

7. Modificaciones

7.1 Modificaciones

Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior : 52093-2024
Identificador del contrato modificado : CON-0001
Motivos de la modificación : Necesidad de modificaciones debido a circunstancias que un comprador diligente no podía predecir.
Descripción : Se propone la solicitud de modificación del contrato mediante ampliación de plazo para la ejecución de los trabajos derivados de la creación de un HUB de movilidad dentro del Sótano 1 del aparcamiento, no previsto en el procedimiento. La ampliación del plazo se prevé desde el 27 de marzo de 2025 hasta el 12 de septiembre de 2025 para poder abordar de forma adecuada los trabajos a realizar. De conformidad con lo establecido en el artículo 205 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales, se propone abordar la actualización.

7.1.1 Modificación

Descripción de las modificaciones : Se propone la solicitud de modificación del contrato mediante ampliación de plazo para la ejecución de los trabajos derivados de la creación de un HUB de movilidad dentro del Sótano 1 del aparcamiento, no previsto en el procedimiento. La ampliación del plazo se prevé desde el 27 de marzo de 2025 hasta el 12 de septiembre de 2025 para poder abordar de forma adecuada los trabajos a realizar. De conformidad con lo establecido en el artículo 205 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales, se propone abordar la actualización.

8. Organizaciones

8.1 ORG-0001

Denominación oficial : EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A.
Número de registro : A28046316
Dirección postal : c/ Cerro de la Plata, nº 4
Localidad : MADRID
Código postal : 28007
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Punto de contacto : SECRETARÍA GENERAL - ÁREA DE CONTRATACION
Correo electrónico : contratacion@emtmadrid.es
Teléfono : +34 912093839
Fax : +34 912093825
Dirección de internet : www.emtmadrid.es
Funciones de esta organización :
Comprador
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

8.1 ORG-0002

Denominación oficial : ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
Número de registro : A81638108
Dirección postal : Avda. Europa nº 18. P.E. La Moraleja
Localidad : Madrid
Código postal : 28108
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Teléfono : 916632850
Dirección de internet : www.acciona-construccion.com
Funciones de esta organización :
Licitador
Ganador de estos lotes : LOT-0000

8.1 ORG-0003

Denominación oficial : Tribunal Administrativo de Contratación pública de la Comunidad de Madrid.
Número de registro : A00000000
Dirección postal : Pza Chamberí 8 5ª pta
Localidad : Madrid
Código postal : 28010
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Teléfono : 917206346
Dirección de internet : www.madrid.org
Funciones de esta organización :
Organización encargada de los procedimientos de recurso

8.1 ORG-0000

Denominación oficial : Publications Office of the European Union
Número de registro : PUBL
Localidad : Luxembourg
Código postal : 2417
Subdivisión del país (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
País : Luxemburgo
Correo electrónico : ted@publications.europa.eu
Teléfono : +352 29291
Dirección de internet : https://op.europa.eu
Funciones de esta organización :
TED eSender
Información del anuncio
Identificador/versión del anuncio : d56aefe8-4d79-46da-9cad-b548d3489435 - 01
Tipo de formulario : Modificación de contrato
Tipo de anuncio : Anuncio de modificación de contrato
Fecha de envío del anuncio : 21/05/2025 09:50 +00:00
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente : español
Número de publicación del anuncio : 00331429-2025
Número de la edición del DO S : 98/2025
Fecha de publicación : 22/05/2025