OA24_1395_ACQUISTO LOCOMOTIVA DIESEL

ACQUISTO LOCOMOTIVA DIESEL ANKAUF DIESELLOK OA24_1395_ACQUISTO LOCOMOTIVA DIESEL OA24_1395_ANKAUF DIESELLOK

CPV: 34610000 Železničné lokomotívy a tendre
Miesto vykonania:
OA24_1395_ACQUISTO LOCOMOTIVA DIESEL
Udeľujúci orgán:
Sta - Strutture Trasporto Alto Adige S.P.A.
Číslo udelenia:
OA24_1395

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : Sta - Strutture Trasporto Alto Adige S.P.A.

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : OA24_1395_ACQUISTO LOCOMOTIVA DIESEL
Descrizione : ACQUISTO LOCOMOTIVA DIESEL
Identificativo della procedura : cf66ff7e-a70c-4a3e-8b0d-282188445475
Identificativo interno : OA24_1395

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Forniture
Classificazione principale ( cpv ): 34610000 Locomotive ferroviarie e tender

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica :
Direttiva 2014/24/UE

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : OA24_1395_ACQUISTO LOCOMOTIVA DIESEL
Descrizione : OA24_1395_ACQUISTO LOCOMOTIVA DIESEL
Identificativo interno : OA24_1395

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Forniture
Classificazione principale ( cpv ): 34610000 Locomotive ferroviarie e tender
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : vedasi documentazione di gara

5.1.6 Informazioni generali

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì

5.1.8 Criteri di accessibilità

Non sono compresi criteri di accessibilità per le persone con disabilità perché l'oggetto dell'appalto non è destinato all'uso da parte di persone fisiche

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : Tribunale amministrativo regionale - Sezione Autonoma di Bolzano
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Sta - Strutture Trasporto Alto Adige S.P.A.
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso : Tribunale amministrativo regionale - Sezione Autonoma di Bolzano
Organizzazione che firma il contratto di appalto : Sta - Strutture Trasporto Alto Adige S.P.A.

6. Risultati

Valore di tutti i contratti assegnati in questo avviso : 5 503 899 Euro

6.1 Risultati: identificativo del lotto : LOT-0001

6.1.2 Informazioni sui vincitori

Vincitore :
Nome ufficiale : IMATEQ ITALIA SRL
Offerta :
Identificativo dell'offerta : 1_offerta_IMATEQ Italia Srl
Identificativo del lotto o gruppo di lotti : LOT-0001
Valore dell'offerta : 5 503 899 Euro
Informazioni sull'appalto :
Identificativo dell'appalto : B42548FE7F
Data di selezione del vincitore : 18/12/2024
Data di conclusione dell'appalto : 26/02/2025
Organizzazione che firma il contratto di appalto : Sta - Strutture Trasporto Alto Adige S.P.A.

7. Modifica

7.1 Modifica

Identificatore dell'avviso di aggiudicazione del contratto precedente : 130532-2025
Identificatore del contratto modificato : CON-0001
Motivo della modifica : Le modifiche non sono sostanziali.
Descrizione : Richiesta di proroga della Milestone

7.1.1 Modifica

Descrizione delle modifiche : Richiesta di proroga della Milestone
Identificatore dell'entità aziendale nel preavviso : ORG-0003

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : Sta - Strutture Trasporto Alto Adige S.P.A.
Numero di registrazione : 00586190217
Indirizzo postale : Via Conciapelli, 60
Località : Bolzano
Codice postale : 39100
Suddivisione del paese (NUTS) : Bolzano-Bozen ( ITH10 )
Paese : Italia
Telefono : +390471312888
Indirizzo internet : https://www.sta.bz.it
Ruoli di questa organizzazione :
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
Organizzazione che firma il contratto di appalto

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : Tribunale amministrativo regionale - Sezione Autonoma di Bolzano
Numero di registrazione : 80002280214
Indirizzo postale : Via Claudia de Medici Strasse 8
Località : Bolzano
Codice postale : 39100
Suddivisione del paese (NUTS) : Bolzano-Bozen ( ITH10 )
Paese : Italia
Telefono : +390471319000
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso

8.1 ORG-0003

Nome ufficiale : IMATEQ ITALIA SRL
Numero di registrazione : 02525190068
Indirizzo postale : Strada Comunale Savonesa 12/16
Località : Tortona
Codice postale : 15057
Suddivisione del paese (NUTS) : Alessandria ( ITC18 )
Paese : Italia
Telefono : 0131850167
Ruoli di questa organizzazione :
Offerente
Vincitore di questi lotti : LOT-0001

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso : cf66ff7e-a70c-4a3e-8b0d-282188445475 - 01
Tipo di formulario : Modifica dell'appalto
Tipo di avviso : Avviso di modifica di un appalto
Data di trasmissione dell'avviso : 08/07/2025 15:47 +02:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano tedesco
Numero di pubblicazione dell'avviso : 00449296-2025
Numero dell'edizione della GU S : 130/2025
Data di pubblicazione : 10/07/2025