evergabe.com

Avis de pré-information en vue du lancement de la consultation dans le cadre de la construction d'un équipement multisports sur le site sportif Pierre de Coubertin

Le présent avis est une pré-information en vue de la future consultation réalisée dans le cadre de la réalisation des travaux de construction d'un nouveau complexe sportif constitué d'une salle de gymnastique et de deux courts de tennis couverts accompagnés d'aménagements paysagers extérieurs sur le site sportif Pierre de Coubertin. …

CPV: 45212222 Stavebné práce na telocvičniach, 31310000 Hlavné vedenie, 45236112 Stavebné práce na stavbe plôch pre tenisové kurty, 45223220 Škrupinové konštrukcie, 45262212 Paženie rýh, 45262311 Betonárske práce hrubej stavby, 45261100 Montáž strešných konštrukcií, 45261000 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce, 45262650 Práce na obvodových konštrukciách/obkladoch, 45261400 Oplechovanie, 45261420 Izolačné práce proti vode, 45261410 Strešné izolačné práce, 45421000 Stolárske práce, 45421130 Montáž dverí a okien, 44316500 Kovotepecké výrobky, 45341000 Montáž zábradlí, 45421141 Montáž priečok, 45320000 Izolačné práce, 45323000 Zvukovoizolačné práce, 45421150 Inštalácia nekovových stolárskych výrobkov, 45313100 Inštalovanie výťahov, 45431100 Dláždenie podláh, 45431200 Obkladanie stien, 45442100 Maliarske a natieračské práce, 45232141 Vykurovacie práce, 45232411 Stavebné práce na potrubiach na znečistenú vodu, 45232460 Sanitárne práce, 45330000 Kanalizačné a sanitárne práce, 45331000 Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie, 45331110 Inštalovanie kotlov, 45331200 Inštalovanie ventilácie a klimatizácie, 45331210 Inštalovanie ventilácie, 45331220 Inštalovanie klimatizácie, 45331221 Čiastočné inštalovanie klimatizácie, 45332000 Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí, 45332200 Práca na vodovodnom domovom potrubí, 45332300 Kladenie kanalizačných potrubí, 45332400 Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva, 45333000 Inštalovanie plynovej prípojky s príslušenstvom, 45333100 Inštalovanie plynových regulačných zariadení, 45333200 Inštalovanie plynomerov, 45343000 Protipožiarne inštalačné práce, 45343220 Inštalovanie hasiacich prístrojov, 45233292 Inštalácia bezpečnostného zariadenia, 45310000 Elektroinštalačné práce, 45311000 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení, 45311100 Elektroinštalačné práce v obytných budovách, 45311200 Elektroinštalačné práce v neobytných budovách, 45312000 Inštalovanie poplašných systémov a antén, 45312100 Inštalovanie protipožiarneho poplašného systému, 45312200 Inštalovanie poplašného systému proti vlámaniu, 45314310 Pokládka káblov, 45314320 Inštalovanie počítačovej kabeláže, 45315000 Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách, 45112710 Terénne úpravy trávnatých oblastí

Miesto vykonania:

Avis de pré-information en vue du lancement de la consultation dans le cadre de la construction d'un équipement multisports sur le site sportif Pierre de Coubertin

Udeľujúci orgán:

Ville de Carpentras

Číslo udelenia:

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Ville de Carpentras

Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale

Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Avis de pré-information en vue du lancement de la consultation dans le cadre de la construction d'un équipement multisports sur le site sportif Pierre de Coubertin

Description : Le présent avis est une pré-information en vue de la future consultation réalisée dans le cadre de la réalisation des travaux de construction d'un nouveau complexe sportif constitué d'une salle de gymnastique et de deux courts de tennis couverts accompagnés d'aménagements paysagers extérieurs sur le site sportif Pierre de Coubertin. L'objectif de cet avis de pré-information n'a pas pour objet de réduire les délais de la future consultation mais pour informer les entreprises souhaitant candidater que la consultation sera lancée à la période indiquée. Les documents de la consultation seront ultérieurement mis gratuitement à disposition des candidats, à compter de l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, sur le profil d'acheteur : https://www.e-marchespublics.com Date prévisionnelle de publication de l'avis de marché : 15/09/2025

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : avenue Pierre de Coubertin

Ville : carpentras

Code postal : 84200

Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )

Pays : France

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 6 600 000 Euro

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

3. Partie

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0001

Titre : VRD - Sol Sportif

Description : Réalisation de travaux VRD Sol Sportif

Identifiant interne : 1

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 31310000 Canalisations

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45236112 Travaux de nivelage de courts de tennis

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras

Code postal : 84200

Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )

Pays : France

3.1.5 Informations générales

Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0002

Titre : Gros Oeuvre

Description : Réalisation de travaux de gros oeuvre

Identifiant interne : 2

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262212 Travaux de coffrage

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262311 Travaux de gros œuvre en béton

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras

Code postal : 84200

Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )

Pays : France

3.1.5 Informations générales

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0003

Titre : Charpente Bois - Couverture Métallique - Bardage - Membrane Textile de couverture

Description : Réalisation de travaux Charpente Bois - Couverture Métallique - Bardage - Membrane Textile de couverture

Identifiant interne : 3

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261100 Travaux de charpente

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262650 Travaux de bardage

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261400 Travaux de revêtement

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras

Code postal : 84200

Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )

Pays : France

3.1.5 Informations générales

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0004

Titre : Etanchéité des toitures terrasses

Description : Réalisation de travaux d'étanchéité des toitures terrasses

Identifiant interne : 4

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261420 Travaux d'étanchéification

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261410 Travaux d'isolation de toiture

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras

Code postal : 84200

Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )

Pays : France

3.1.5 Informations générales

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0005

Titre : Menuiseries extérieures - Occultations

Description : Réalisation de travaux de menuiseries extérieures occultations

Identifiant interne : 5

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421130 Poses de portes et de fenêtres

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras

Code postal : 84200

Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )

Pays : France

3.1.5 Informations générales

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0006

Titre : Serrurerie - Métallerie

Description : Réalisation de travaux de serrurerie - métallerie

Identifiant interne : 6

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44316500 Serrurerie

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45341000 Pose de garde-corps

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Carpentras

Code postal : 84200

Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )

Pays : France

3.1.5 Informations générales

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0007

Titre : Cloisons - Doublages - Faux Plafonds

Description : Réalisation de travaux de cloisons - doublages - faux plafonds

Identifiant interne : 7

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421141 Travaux de cloisonnement

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45320000 Travaux d'isolation

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45323000 Travaux d'isolation acoustique

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Carpentras

Code postal : 84200

Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )

Pays : France

3.1.5 Informations générales

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0008

Titre : Menuiseries Bois - Agencements

Description : Réalisation de travaux de menuiseries bois - agencements

Identifiant interne : 8

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421150 Travaux d'installation de menuiseries non métalliques

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras

Code postal : 84200

Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )

Pays : France

3.1.5 Informations générales

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0009

Titre : Ascenseur

Description : Réalisation de travaux d'ascenseur

Identifiant interne : 9

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras

Code postal : 84200

Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )

Pays : France

3.1.5 Informations générales

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0010

Titre : Revêtements de sols durs - Faïences

Description : Réalisation de travaux de revêtements de sols durs - faïences

Identifiant interne : 10

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45431100 Carrelage de sols

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45431200 Carrelage mural

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras

Code postal : 84200

Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )

Pays : France

3.1.5 Informations générales

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0011

Titre : Peinture

Description : Réalisation de travaux de peinture

Identifiant interne : 11

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45442100 Travaux de peinture

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras

Code postal : 84200

Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )

Pays : France

3.1.5 Informations générales

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0012

Titre : CVC - Plomberie

Description : Réalisation de travaux CVC - Plomberie

Identifiant interne : 12

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232141 Installations de chauffage

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232411 Travaux de construction de canalisations d'eaux usées

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232460 Travaux d'installations sanitaires

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45330000 Travaux de plomberie

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331110 Travaux d'installation de chaudières

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331200 Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331210 Travaux d'installation de ventilation

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331220 Travaux d'installation de matériel de climatisation

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331221 Travaux d'installation de matériel de climatisation partielle de l'air

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45332000 Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45332200 Travaux d'installation de distribution d'eau

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45332300 Travaux de pose de conduits d'évacuation

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45332400 Travaux d'installation d'appareils sanitaires

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45333000 Travaux d'installation du gaz

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45333100 Travaux d'installation de régulateurs de gaz

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45333200 Travaux d'installation de compteurs à gaz

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45343000 Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45343220 Travaux d'installation d'extincteurs

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras

Code postal : 84200

Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )

Pays : France

3.1.5 Informations générales

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0013

Titre : Électricité - SSI

Description : Réalisation de travaux d'électricité - SSI

Identifiant interne : 13

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233292 Installation de dispositifs de sécurité

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45310000 Travaux d'équipement électrique

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311100 Travaux de câblage électrique

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311200 Travaux d'installations électriques

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45312000 Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45312100 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45312200 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'effraction

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45314310 Installation de câblage

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45314320 Installation de câblage informatique

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45315000 Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras

Code postal : 84200

Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )

Pays : France

3.1.5 Informations générales

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0014

Titre : Espaces Verts

Description : Réalisation de travaux d'espaces Verts

Identifiant interne : 14

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras

Code postal : 84200

Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )

Pays : France

3.1.5 Informations générales

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Ville de Carpentras

Numéro d’enregistrement : 21840031500014

Adresse postale : Hôtel de ville bp 264

Ville : Carpentras cedex

Code postal : 84208

Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )

Pays : France

Adresse électronique : commande.publique@carpentras.fr

Téléphone : +33 490608446

Adresse internet : https://www.carpentras.fr

Profil de l’acheteur : https://www.e-marchespublics.com

Rôles de cette organisation :

Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Nîmes

Numéro d’enregistrement : 13000192800014

Adresse postale : 16 avenue Feuchères CS 88010

Ville : Nîmes cedex 9

Code postal : 30941

Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-nimes@juradm.fr

Téléphone : +33 466273700

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0000

Nom officiel : DEMATIS

Numéro d’enregistrement : 45072478600030

Ville : Paris

Code postal : 75015

Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )

Pays : France

Adresse électronique : contact@dematis.com

Téléphone : +33 172365548

Adresse internet : www.dematis.com

Rôles de cette organisation :

TED eSender

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 19739025-b83e-48fb-a1f3-1efe31b82e27 - 01

Type de formulaire : Planification

Type d’avis : Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information

Date d’envoi de l’avis : 06/08/2025 09:52 +02:00

Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

Numéro de publication de l’avis : 00518201-2025

Numéro de publication au JO S : 150/2025

Date de publication : 07/08/2025

Date prévue de publication d’un avis de marché dans le cadre de la procédure en question : 15/09/2025