Accord cadre pour tous travaux d’HVAC et de Sanitaires

Le présent marché vise des travaux de rénovation au sein des divers sites du Pouvoir Adjudicateur. Les travaux d’HVAC, de Sanitaires et de Fluides Médicaux pourront être réalisés par l’adjudicataire seul, ou devront s’intégrer dans des travaux de plus grande ampleur en collaboration avec d’autres co-traitants (menuiserie, gros-œuvres, parachèvements, …). …

CPV: 45232460 Sanitárne práce, 45331000 Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie
Termín:
30. jún 2025 13:00
Typ termínu:
Predloženie ponuky
Miesto vykonania:
Accord cadre pour tous travaux d’HVAC et de Sanitaires
Udeľujúci orgán:
ASBL CHU HELORA
Číslo udelenia:
Accord-cadre-HVAC-San_2025

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : ASBL CHU HELORA
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Accord cadre pour tous travaux d’HVAC et de Sanitaires
Description : Le présent marché vise des travaux de rénovation au sein des divers sites du Pouvoir Adjudicateur. Les travaux d’HVAC, de Sanitaires et de Fluides Médicaux pourront être réalisés par l’adjudicataire seul, ou devront s’intégrer dans des travaux de plus grande ampleur en collaboration avec d’autres co-traitants (menuiserie, gros-œuvres, parachèvements, …). Ils pourront également s’intégrer à des travaux partiellement réalisés par le service technique du Pouvoir Adjudicateur. La liste non exhaustive des travaux est la suivante : - Modifications de gaines et de bouches de ventilation ; - Fourniture et placement de nouvelles gaines et bouches de ventilation ; - Fourniture et placement de clapets coupe-feu ; - Fourniture, placement et programmation de matériel de régulation ; - Fourniture et placement de groupes de ventilation (pulsion – extraction) ; - Fourniture et placement de chaudières ; - Fourniture et placement de vannes motorisées ou non, de vannes de réglage, … - Fourniture et placement de tuyauteries chauffage, eau glacée, eau froide et eau chaude sanitaire ; - Fourniture et placement de vannes intelligentes pour l’équilibrage des circuits sanitaires ; - Fourniture et placement de robinets, vasques, éviers, … - Modification de tuyauteries (chauffage, eau glacée, sanitaires) - … Les travaux seront effectués sur base de commandes subséquentes sur les différents sites hospitaliers, polycliniques et locaux de prélèvements du CHU mais également dans les maisons de repos, résidences service et crèche du pôle 23. Certains travaux devront être réalisés en-dehors des heures ouvrables ou durant la nuit, le week-end et les jours fériés. Des postes spécifiques sont prévus dans le métré.
Identifiant de la procédure : e2af3d1a-511a-41a9-ad0b-ef25405dd957
Identifiant interne : Accord-cadre-HVAC-San_2025
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232460 Travaux d'installations sanitaires

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. Charleroi ( BE32B )
Pays : Belgique

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. La Louvière ( BE329 )
Pays : Belgique

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. Nivelles ( BE310 )
Pays : Belgique

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. Mons ( BE323 )
Pays : Belgique

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. Thuin ( BE32D )
Pays : Belgique

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. Soignies ( BE32C )
Pays : Belgique

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Accord-cadre-HVAC-San_2025 - 1
Description : Le présent marché vise des travaux de rénovation au sein des divers sites du Pouvoir Adjudicateur. Les travaux d’HVAC, de Sanitaires et de Fluides Médicaux pourront être réalisés par l’adjudicataire seul, ou devront s’intégrer dans des travaux de plus grande ampleur en collaboration avec d’autres co-traitants (menuiserie, gros-œuvres, parachèvements, …). Ils pourront également s’intégrer à des travaux partiellement réalisés par le service technique du Pouvoir Adjudicateur. La liste non exhaustive des travaux est la suivante : - Modifications de gaines et de bouches de ventilation ; - Fourniture et placement de nouvelles gaines et bouches de ventilation ; - Fourniture et placement de clapets coupe-feu ; - Fourniture, placement et programmation de matériel de régulation ; - Fourniture et placement de groupes de ventilation (pulsion – extraction) ; - Fourniture et placement de chaudières ; - Fourniture et placement de vannes motorisées ou non, de vannes de réglage, … - Fourniture et placement de tuyauteries chauffage, eau glacée, eau froide et eau chaude sanitaire ; - Fourniture et placement de vannes intelligentes pour l’équilibrage des circuits sanitaires ; - Fourniture et placement de robinets, vasques, éviers, … - Modification de tuyauteries (chauffage, eau glacée, sanitaires) - … Les travaux seront effectués sur base de commandes subséquentes sur les différents sites hospitaliers, polycliniques et locaux de prélèvements du CHU mais également dans les maisons de repos, résidences service et crèche du pôle 23. Certains travaux devront être réalisés en-dehors des heures ouvrables ou durant la nuit, le week-end et les jours fériés. Des postes spécifiques sont prévus dans le métré.
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232460 Travaux d'installations sanitaires

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. La Louvière ( BE329 )
Pays : Belgique
Informations complémentaires :

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. Mons ( BE323 )
Pays : Belgique
Informations complémentaires :

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. Nivelles ( BE310 )
Pays : Belgique
Informations complémentaires :

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. Charleroi ( BE32B )
Pays : Belgique
Informations complémentaires :

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. Thuin ( BE32D )
Pays : Belgique
Informations complémentaires :

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. Soignies ( BE32C )
Pays : Belgique
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 65
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Méthode de travail Trois sous-critères (coordination 5 points, communication vers le PAB 4 points et Moyens mis en œuvre mis en œuvre pour respecter les plannings 6 points)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Délai (en jours ouvrables)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Démarche environnementale
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des offres : 30/06/2025 13:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Nombre maximal de participants : 3
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal de première instance -
Informations relatives aux délais de recours : Délais légaux

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : ASBL CHU HELORA
Numéro d’enregistrement : 0801643533_4583
Adresse postale : Boulevard Fulgence Masson 5
Ville : Mons
Code postal : 7000
Subdivision pays (NUTS) : Arr. Mons ( BE323 )
Pays : Belgique
Adresse électronique : marches.publics@jolimont.be
Téléphone : +32 64233011
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement : BE001
Adresse postale : Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Ville : Bruxelles
Code postal : 1000
Subdivision pays (NUTS) : Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad ( BE100 )
Pays : Belgique
Adresse électronique : revise@publicprocurement.be
Téléphone : +32 2 740 80 00
Adresse internet : https://bosa.belgium.be
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal de première instance
Numéro d’enregistrement : 0308357753
Ville : Mons
Code postal : 7000
Subdivision pays (NUTS) : Arr. Mons ( BE323 )
Pays : Belgique
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

10. Modification

Version de l’avis antérieur à modifier : 77d67da7-619e-458c-a783-725ba8af1927-01
Principale raison de la modification : Mise à jour d’informations
Description : Avis rectificatif et prolongation de la date de remise des offres au 30/06/2025

10.1 Modification

Identifiant de la section : PROCEDURE
Les documents de marché ont été modifiés le : 06/06/2025
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : f3859531-b73c-4a86-92ba-6c9e6a6a2f04 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 06/06/2025 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender) : 06/06/2025 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00374935-2025
Numéro de publication au JO S : 110/2025
Date de publication : 11/06/2025