A19 - Réhabilitation du PS 15+625 (type BOWSTRING) de l'aire de service de Villeroy

Les travaux concernent la réhabilitation en terme d'anticorrosion (peinture) de l'ouvrage d'art situé sur l'autoroute A19 au PR 15+625 mais également de petits travaux de béton (piquage / réagréage) La réhabilitation du PS 15+625 nécessitera plusieurs travaux. Cela comprend un décapage et une application d'anticorrosion (445 m²) sur la totalité …

CPV: 45221119 Stavebné práce na obnove mostov
Termín:
31. júl 2025 14:00
Typ termínu:
Predloženie ponuky
Miesto vykonania:
A19 - Réhabilitation du PS 15+625 (type BOWSTRING) de l'aire de service de Villeroy
Udeľujúci orgán:
APRR.
Číslo udelenia:
BPC002375

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : APRR.
Forme juridique de l’acheteur : Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité du pouvoir adjudicateur : Affaires économiques

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : A19 - Réhabilitation du PS 15+625 (type BOW STRING ) de l'aire de service de Villeroy
Description : Les travaux concernent la réhabilitation en terme d'anticorrosion (peinture) de l'ouvrage d'art situé sur l'autoroute A19 au PR 15+625 mais également de petits travaux de béton (piquage / réagréage)
Identifiant de la procédure : c6f4eba6-9d0c-4847-97a0-78f2a6f20015
Identifiant interne : BPC002375
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45221119 Travaux de rénovation de ponts

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Yonne ( FRC14 )
Pays : France
Informations complémentaires : Autoroute A19 - PS 15+625 - Aire de services de Villeroy

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Le dossier de consultation est téléchargeable par les candidats sur https://aprr.achatpublic.com Les modalités de remise des dossiers et contenu des offres sont décrites dans le Règlement de la consultation. Ils devront parvenir par voie électronique via ce profil d'acheteur. Les soumissionnaires sont invités à anticiper le temps de téléchargement de leur dossier et à vérifier le respect des prérequis techniques en amont. L'adresse mail utilisée pour le dépôt du pli sera celle utilisée pour la suite de la procédure. Le candidat peut se présenter sous la forme d'une entreprise unique ou d'un groupement d'entreprises avec désignation d'un mandataire commun. En cas de groupement, le mandataire devra impérativement présenter tous ses cotraitants et le mandataire du groupement sera obligatoirement désigné dès la candidature. Les candidatures multiples ne sont pas autorisées. Une entreprise ne pourra déposer qu'un seul dossier de candidature, soit en tant que candidate unique, soit comme mandataire d'un groupement, soit comme cotraitante d'un groupement. La présence d'une même entreprise en qualité de sous-traitante de plusieurs candidats est admise. La composition 'un groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché que dans les cas prévus dans le Code de la commande publique. Au niveau de la candidature, les pièces à fournir relatives aux garanties capacités économiques et financières ainsi que techniques et professionnelles sont définies dans le Règlement de la consultation. De même, la Société fixe les niveaux minimum financiers, techniques et professionnelles de capacité suivants : - Qualification FNTP 1121 ou équivalent (ouvrages de technicité moyenne), - Qualification FNTP 7271 ou équivalent (reprise des bétons dégradés), - Qualification FNTP 7222 ou équivalent (protection des ouvrages métalliques)
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Autoroute A19 - Réfection du PS 15+625 (BOW STRING )
Description : La réhabilitation du PS 15+625 nécessitera plusieurs travaux. Cela comprend un décapage et une application d'anticorrosion (445 m²) sur la totalité de la structure métallique (ouvrage avec un arc intermédiaire haubané en TPC), de l'hydrodémolition et des reprises de bétons ponctuelles sur les chevêtres (40 m²) et un traitement anticorrosion (65 U) sur les platines de gardes corps.

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45221119 Travaux de rénovation de ponts
Options :
Description des options : Le Maître d'ouvrage peut passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées dans le cadre du présent marché, en application de l'article R2122-7du Code de la commande publique

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Yonne ( FRC14 )
Pays : France
Informations complémentaires : Autoroute A19 - PS 15+625 - Aire de services de Villeroy

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 09/03/2025
Durée : 6 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : Le délai d'exécution du marché (24 semaines) comportera 2 délais partiels : - La période de préparation d'une durée de 8 semaines - La période d'exécution des travaux d'une durée de 16 semaines. La date de début est donnée à titre indicatif.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Adresse des documents de marché : https://aprr.achatpublic.com

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://aprr.achatpublic.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des offres : 31/07/2025 14:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 31/07/2025 15:00 +02:00
Lieu : Saint-Apollinaire
Informations complémentaires : La séance d'ouverture n'est pas publique.
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Nancy -
Informations relatives aux délais de recours : Ils figurent à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : APRR. -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : APRR. -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Nancy -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : APRR. -
Organisation qui traite les offres : APRR. -

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : APRR.
Numéro d’enregistrement : 01625002900309
Département : Direction des Opérations - Yann Hutteau
Adresse postale : 36 rue du Docteur Schmitt
Ville : Saint-Apollinaire
Code postal : 21850
Subdivision pays (NUTS) : Côte-d’Or ( FRC11 )
Pays : France
Point de contact : Direction des Opérations - Yann Hutteau
Adresse électronique : yann.hutteau@aprr.fr
Téléphone : +33 676856726
Adresse internet : http://www.aprr.fr
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL) : https://aprr.achatpublic.com
Profil de l’acheteur : https://aprr.achatpublic.com
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal judiciaire de Nancy
Numéro d’enregistrement : 17540111600082
Adresse postale : Rue du Général Fabvier
Ville : Nancy
Code postal : 54035
Subdivision pays (NUTS) : Meurthe-et-Moselle ( FRF31 )
Pays : France
Adresse électronique : tj-nancy@justice.fr
Téléphone : +33 383908500
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 15f44de2-b624-460c-93cf-e8a4c5b427f9 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 05/06/2025 13:46 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00367047-2025
Numéro de publication au JO S : 108/2025
Date de publication : 06/06/2025