1.1 Acheteur
Nom officiel
:
SOCIETE CONCESSIONNAIRE FRANCAISE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC
Travaux de réaménagement du diffuseur de Bonneville Est
Travaux de réaménagement du diffuseur de Bonneville Est Terrassement, VRD Travaux de revêtement de chaussées
CPV: 45223710 Lucrări de construcţii de zone de servicii autostradale, 45200000 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice, 45112500 Lucrări de terasament, 45232410 Lucrări de asanare, 45233210 Lucrări de îmbrăcare a autostrăzilor
1. Acheteur
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre
:
Travaux de réaménagement du diffuseur de Bonneville Est
Description
:
Travaux de réaménagement du diffuseur de Bonneville Est
Identifiant de la procédure
:
d3502d7f-bf71-4755-a625-6d766a0354d4
2.1.1 Objet
Nomenclature principale
(
cpv
):
45223710
Travaux de construction d'aires de service d'autoroute
2.1.4 Informations générales
Base juridique
:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre
:
Terrassement, VRD
Description
:
Terrassement, VRD
5.1.1 Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45223710
Travaux de construction d'aires de service d'autoroute
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45200000
Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45112500
Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45232410
Travaux d'assainissement
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS)
:
Haute-Savoie
(
FRK28
)
Pays
:
France
Informations complémentaires
:
5.1.6 Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
oui
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal judiciaire de Lyon
Organisation qui signe le marché
:
SOCIETE CONCESSIONNAIRE FRANCAISE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002
Titre
:
Travaux de revêtement de chaussées
Description
:
Travaux de revêtement de chaussées
5.1.1 Objet
Nomenclature principale
(
cpv
):
45223710
Travaux de construction d'aires de service d'autoroute
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45233210
Travaux de revêtement d'autoroutes
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal judiciaire de Lyon
Organisation qui signe le marché
:
SOCIETE CONCESSIONNAIRE FRANCAISE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis
:
2 447 421,17
Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat
:
Nom de la partie appelante
:
OFFRE BENEDETTI-GUELPA
Chef de file du soumissionnaire
:
BENEDETTI-GUELPA, mandataire solidaire du groupement conjoint BENEDETTI GUELPA / SIGNATURE / EUROVIA ALPES / Chapes Dallages Industriels / GUY CHATELAL
Nom officiel
:
SIGNATURE EUROVIA ALPES CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS GUY CHATEL
Offre
:
Identifiant de l’offre
:
OFFRE BENEDETTI-GUELPA
Identifiant du lot ou groupe de lots
:
LOT-0001
Valeur de l'offre
:
1 697 834,57
Euro
Sous-traitance
:
Oui
La valeur de la sous-traitance est connue
:
oui
Valeur de la sous-traitance
:
69 694,9
Euro
Le pourcentage de la sous-traitance est connu
:
non
Informations relatives au marché
:
Identifiant du marché
:
Marché 23-013
Date de conclusion du marché
:
01/06/2023
Organisation qui signe le marché
:
SOCIETE CONCESSIONNAIRE FRANCAISE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC
6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat
:
Nom officiel
:
COLAS France
Offre
:
Identifiant de l’offre
:
OFFRE COLAS
Identifiant du lot ou groupe de lots
:
LOT-0002
Valeur de l'offre
:
749 586,6
Euro
Informations relatives au marché
:
Identifiant du marché
:
Marché 23-014
Date de conclusion du marché
:
02/06/2023
Organisation qui signe le marché
:
SOCIETE CONCESSIONNAIRE FRANCAISE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC
7. Modification
7.1 Modification
Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent
:
405146-2023
Identifiant du contrat modifié
:
CON-0002
Raison de la modification
:
Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur
diligent.
Description
:
L'objet du présent avenant N°1 est d'intégrer au marché : - Des variations des quantités du marché et les prix nouveaux - La prolongation du délai d'exécution des travaux provenant des intempéries de l'automne 2023
7.1.1 Modification
Description des modifications
:
Le montant inscrit à la section 6.1.2 pour le lot 02 de 749 586,60 est porté à 886 228,61. Le montant inscrit à la section 6 de 2 447 421,17 est porté à 2 584 063,18.
7.1 Modification
Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent
:
405146-2023
Identifiant du contrat modifié
:
CON-0001
Raison de la modification
:
Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur
diligent.
Description
:
Le présent avenant a pour objet : - De prolonger la durée d'exécution des travaux - D'intégrer au marché des travaux supplémentaires avec création de prix nouveaux et incidence sur le montant du marché - De modifier les quantités prévues au Détail Quantitatif Estimatif - De modifier la répartition entre les cotraitants
7.1.1 Modification
Description des modifications
:
Le montant inscrit à la section 6.1.2 pour le lot 01 de 1 697 834,57 est porté à 2 218 754,87. Le montant inscrit à la section 6 de 2 447 421,17 est porté à 2 584 063,18 à l'issue de l'avenant 1 au lot 02 et ici porté à 3 104 983,48 Euros compte tenu du présent avenant 1 au lot 1.
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel
:
SOCIETE CONCESSIONNAIRE FRANCAISE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC
Numéro d’enregistrement
:
58205651100105
Adresse postale
:
1 440 route de Cluses
Ville
:
Bonneville
Code postal
:
74130
Subdivision pays (NUTS)
:
Haute-Savoie
(
FRK28
)
Pays
:
France
Téléphone
:
04 50 25 20 00
Rôles de cette organisation
:
Acheteur
Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel
:
Tribunal judiciaire de Lyon
Numéro d’enregistrement
:
17690111400403
Adresse postale
:
67 rue Servient
Ville
:
Lyon
Code postal
:
69433
Subdivision pays (NUTS)
:
Rhône
(
FRK26
)
Pays
:
France
Rôles de cette organisation
:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0003
Nom officiel
:
BENEDETTI-GUELPA, mandataire solidaire du groupement conjoint BENEDETTI GUELPA / SIGNATURE / EUROVIA ALPES / Chapes Dallages Industriels / GUY CHATELAL
Numéro d’enregistrement
:
433 332 996 00043
Ville
:
Passy
Code postal
:
74190
Subdivision pays (NUTS)
:
Haute-Savoie
(
FRK28
)
Pays
:
France
Rôles de cette organisation
:
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots
:
LOT-0001
8.1 ORG-0004
Nom officiel
:
SIGNATURE
Numéro d’enregistrement
:
968 502 377 00466
Ville
:
Rueil Malmaison
Code postal
:
92500
Subdivision pays (NUTS)
:
Hauts-de-Seine
(
FR105
)
Pays
:
France
Rôles de cette organisation
:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots
:
LOT-0001
8.1 ORG-0005
Nom officiel
:
EUROVIA ALPES
Numéro d’enregistrement
:
433 888 674 00044
Ville
:
Echirolles
Code postal
:
38434
Subdivision pays (NUTS)
:
Isère
(
FRK24
)
Pays
:
France
Rôles de cette organisation
:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots
:
LOT-0001
8.1 ORG-0006
Nom officiel
:
CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS
Numéro d’enregistrement
:
423 197 813 00060
Ville
:
Saint Nazaire les Eymes
Code postal
:
38330
Subdivision pays (NUTS)
:
Isère
(
FRK24
)
Pays
:
France
Rôles de cette organisation
:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots
:
LOT-0001
8.1 ORG-0007
Nom officiel
:
GUY CHATEL
Numéro d’enregistrement
:
313 383 895 00015
Ville
:
Ayse
Code postal
:
74130
Subdivision pays (NUTS)
:
Haute-Savoie
(
FRK28
)
Pays
:
France
Rôles de cette organisation
:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots
:
LOT-0001
8.1 ORG-0008
Nom officiel
:
COLAS France
Numéro d’enregistrement
:
32933888304437
Ville
:
Bonneville
Code postal
:
74130
Subdivision pays (NUTS)
:
Haute-Savoie
(
FRK28
)
Pays
:
France
Rôles de cette organisation
:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots
:
LOT-0002
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier
:
82c79d3d-af7b-481e-97cc-da402337384d-01
Principale raison de la modification
:
Correction par l’acheteur
Description
:
Le présent avis rectificatif vise à prendre en compte l'avenant 1 au lot 01.
10.1 Modification
Identifiant de la section
:
LOT-0001
Description des modifications
:
Le présent avis rectificatif vise à prendre en compte l'avenant 1 au lot 01.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis
:
3659c7cd-f9b8-4f46-80eb-c999bf57998e
-
01
Type de formulaire
:
Modification du marché
Type d’avis
:
Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis
:
04/08/2025
16:21 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible
:
français
Numéro de publication de l’avis
:
00514557-2025
Numéro de publication au JO S
:
149/2025
Date de publication
:
06/08/2025