N09.62 MP-080292 - EP Sion Est - Sierre Est - Laboratoire du Maître d'Ouvrage (ID 11169)

Le projet de Maintenance (EP) de « Sion-Est – Sierre-Est » prévoit des travaux d’assainissement du tronçon qui sʼétendent depuis le Pont sur le Rhône (Pont bleu), après la jonction de Sion-Est, et jusquʼà la jonction de Sierre-Est. Le kilométrage SRB est du 103.600 au 116.900, soit un tronçon dʼune …

CPV: 71600000 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică, 73300000 Proiectare şi executare în domeniul cercetării şi dezvoltării
Termen limită:
15 August 2025, 00:00
Tipul de termen limită:
Depunerea unei oferte
Locul de executare:
N09.62 MP-080292 - EP Sion Est - Sierre Est - Laboratoire du Maître d'Ouvrage (ID 11169)
Organismul de alocare:
Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune
Numărul de atribuire:

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : N09.62 MP-080292 - EP Sion Est - Sierre Est - Laboratoire du Maître d'Ouvrage (ID 11169)
Description : Le projet de Maintenance (EP) de « Sion-Est – Sierre-Est » prévoit des travaux d’assainissement du tronçon qui sʼétendent depuis le Pont sur le Rhône (Pont bleu), après la jonction de Sion-Est, et jusquʼà la jonction de Sierre-Est. Le kilométrage SRB est du 103.600 au 116.900, soit un tronçon dʼune longueur dʼenviron 13.3 km. Le projet comporte des éléments des domaines K, T/G et T/U. Notamment, il comporte le Tunnel de Sierre. Le présent marché de service consiste à seconder la Direction Locale des Travaux en effectuant des essais contradictoires en vue de confirmer ou infirmer les résultats obtenus par les laboratoires des entreprises. La description détaillée des tâches figure dans le cahier des charges et le devis descriptif.
Identifiant de la procédure : 028fa8f5-22ed-40e9-84dc-2a5649d66d3d
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 71600000 Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Autres exigences Rémunération des offres, restitution des documents : L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers ne sont pas retournés. Ouverture des offres : L’ouverture des offres n’est pas publique. Les soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des offres. Adjudication des prestations : L’adjudicataire n’a aucun droit à une adjudication complète des prestations mises en adjudication. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de ne pas adjuger une partie des prestations ou de les adjuger à des tiers. Marchés subséquents : Le mandant se réserve le droit d’adjuger de gré à gré de nouveaux marchés liés au présent marché de base. Obtention des pièces du dossier : Les pièces peuvent être consultées exclusivement sur Simap ( www.simap.ch) jusqu’au délai de dépôt des offres. Fixation / Contrainte d’heures : Font l’objet d’un appel d’offres le nombre d’heures estimé, réparti selon les catégories d’honoraires exigées (en vue de la comparaison des offres). Les offres qui comportent malgré tout un tarif temps moyen sont exclues, étant considérées comme des variantes relatives au prix. Réserve : L’appel d’offres ainsi que les délais mentionnés sont sous réserve de l’obtention des autorisations de construire nécessaires ainsi que de l’approbation / disponibilité de crédits suffisants. Une adaptation ne donne pas droit à des plus-values. Personnes-clés : Le remplacement des personnes-clés mentionnées dans l’offre après l’adjudication n’est admis qu’après l’approbation préalable par écrit du maître d’ouvrage. Les personnes clés ne doivent pas être fournies par des sous-traitants. Consultation de dossiers : Les documents essentiels du projet sont annexés. Evaluation des offres : Conformément à l’art. 40 LMP, étant donné que l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigera des moyens considérables, l’adjudicateur se réserve le droit de soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents remis et les classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra à un examen et à une évaluation détaillés. Exigences fondamentales L'adjudicateur n'adjuge des marchés publics de prestations en Suisse qu'à des soumissionnaires qui garantissent le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et des conditions de travail des travailleurs ainsi que l'égalité salariale entre hommes et femmes. Exclusion: Le groupe AJS, formé par les bureaux AJS ingénieurs civils SA, PELCO Sàrl et Guillaume Favre ingénieurs et architectes SA, a établi le présent appel dʼoffres en tant que BAMO du projet. Les entreprises du groupement ne sont donc pas autorisés à soumissionner. Le bureau RSA, Richardet et Associés SA, qui est un partenaire économique de AJS, nʼest pas non plus autorisé à soumissionner.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : N09.62 MP-080292 - EP Sion Est - Sierre Est - Laboratoire du Maître d'Ouvrage (ID 11169)
Description : Le projet de Maintenance (EP) de « Sion-Est – Sierre-Est » prévoit des travaux d’assainissement du tronçon qui sʼétendent depuis le Pont sur le Rhône (Pont bleu), après la jonction de Sion-Est, et jusquʼà la jonction de Sierre-Est. Le kilométrage SRB est du 103.600 au 116.900, soit un tronçon dʼune longueur dʼenviron 13.3 km. Le projet comporte des éléments des domaines K, T/G et T/U. Notamment, il comporte le Tunnel de Sierre. Le présent marché de service consiste à seconder la Direction Locale des Travaux en effectuant des essais contradictoires en vue de confirmer ou infirmer les résultats obtenus par les laboratoires des entreprises. La description détaillée des tâches figure dans le cahier des charges et le devis descriptif.

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 71600000 Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 73300000 Conception et exécution dans le domaine de la recherche et du développement

5.1.2 Lieu d’exécution

Pays : Suisse
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires : Sur site (tronçon Sion Est - Sierre Est), dans les locaux des auteurs de projets, à la filiale d'infrastructure de l'OFROU à Thun, aux bureaux de Viège et à la centrale à Ittigen (séances).

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/12/2025
Date de fin de durée : 31/12/2029

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1
Autres informations sur le renouvellement : Description des reconductions : Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Les indications de délais peuvent évoluer en fonction du déroulement / avancement du projet / des approbations des crédits en question sans donner droit à d'éventuelles plus-values. Une prolongation du contrat entre en ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements imprévisibles la rendent nécessaire.

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés : Pas encore connues
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Avis
Critère : Autres exigences économiques ou financières
Description : Les critères sont définis dans la publication officielle sur simap.ch.
Critère : Inscription à un registre du commerce
Description : Les critères sont définis dans la publication officielle sur simap.ch.
Critère : Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes
Description : Les critères sont définis dans la publication officielle sur simap.ch.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom : CA1 PRIX [80%]
Description : Preuves pour ce critère : - Montant de lʼoffre financière. Éléments de jugement : Le prix considéré pour l'évaluation est le montant de lʼoffre avec rabais, sans escompte et sans TVA, après contrôle par le mandataire du MO et correction des erreurs arithmétiques. Les taux horaires doivent correspondre au classement des montants suivant : A>B>C>D>E>F>G
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 80
Critère :
Type : Qualité
Nom : CA2 QUALITÉ DE L’OFFRE [10%]
Description : CA 2.1 Analyse des tâches et méthodologie prévue, pondération 4% Preuves pour ce critère : - Lʼanalyse des tâches consiste en une identification et évaluation des conditions cadres liées au projet avec description des propres tâches principales et spécifiques à effectuer ; - La méthodologie prévue consiste en une description du processus prévu pour les tâches attendues. Éléments de jugement : - Identification et évaluation des conditions cadres liées au projet ; - Identification des tâches principales et spécifiques liées au mandat mis en soumission ; - Pertinence de la méthodologie proposée pour réaliser les tâches principales et spécifiques et atteindre les objectifs fixés par le cahier des charges ; - Description des moyens humains et matériels pour réaliser efficacement les tâches principales et spécifiques ; - Pertinence et efficience des opportunités d’optimisation du projet identifiées. CA 2.2 Concept Qualité: Gestion de la qualité, pondération 3% Preuves pour ce critère : - L’analyse du concept qualité consiste en une proposition de procédures pour assurer la qualité dans les prestations attendues. Éléments de jugement : - Pertinence du concept qualité proposé pour atteindre les objectifs fixés par le cahier des charges ; - Description des certifications obtenues par le soumissionnaire visant à garantir un niveau de qualité ; - Moyens mis en œuvre pour garantir des interventions à temps et obtenir des résultats dans les délais impartis pour ne pas compromettre l’avancement du chantier ; CA 2.3 Analyses des risques: Identification et incidences sur le projet, pondération 3% Preuves pour ce critère : - L’analyse des risques consiste en l’identification des risques ou des opportunités du projet à différentes phases et la description des mesures d’optimisation correspondantes du point de vue de la technique, de la qualité, des coûts et des délais. - L’analyse des risques est limitée à 3 risques majeurs du projet spécifiques aux prestations du Laboratoire du Maître d’Ouvrage. Pour chaque risque, le soumissionnaire mettra en avant les mesures à prendre ainsi que la (ou les) phase(s) où ces mesures sont prises Éléments de jugement : - Identification de 3 risques spécifiques au projet et aux tâches à réaliser et pertinence des mesures associées pour éliminer ou réduire les risques avec définition des responsables ; - Pertinence et efficience des opportunités d’optimisation du projet identifiées.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Qualité
Nom : CA3 QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE [10%]
Description : CA 3.1 Chef de projet du laboratoire du Maître d’Ouvrage Elément de preuve : - Un objet de référence concernant des travaux déjà réalisé au cours des 10 dernières années sur un projet d’infrastructures routières sous exploitation, dans le cadre d'une fonction équivalente ou d'une fonction suppléante présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité (analyse de revêtements bitumineux et de bétons) avec indication de la période, du volume d'investissement, des travaux / prestations effectuées par la personne clé (*) et du contact habilité à fournir des références. - Le CV de la personne-clé comportant les formations de base et continues, le parcours professionnel, les références antérieures et tout autre élément nécessaire à évaluer la pertinence de la personne pour cette fonction ; Eléments de jugement : - Référence fournie : comparabilité/ équivalence du projet (type et ampleur du projet, domaine, degré de difficulté), degré dʼadéquation de la fonction de la personne clé en lien avec le marché mis en appel dʼoffres ; - Formation de base et continue, membre de commissions dʼexpert en relation avec les domaines concernées par le projet ; - Expérience : nombre dʼannées dʼexpérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de référence.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

L’accès à certains documents de marché est restreint
Canal de communication ad hoc :
Nom : Simap.ch

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Non autorisée
Raisons pour lesquelles la présentation par voie électronique n’est pas possible : Outils, dispositifs ou formats de fichiers généralement indisponibles
Description : <p>Exigences formelles :</p><p>Dossier complet sur supports papier (2 fois) et électronique (Clé-USB, y compris interface SIA) dans une enveloppe cachetée portant le numéro / l'intitulé officiel du projet avec la mention «&nbsp;Ne pas ouvrir – documents d'appel d'offres - N09.62 MP-080292 - EP Sion Est - Sierre Est - Laboratoire du Maître d'Ouvrage (ID 11169)&nbsp;».</p><p><br></p><p>Envoi postal&
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : allemand, français, italien
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Description de la garantie financière : Selon le document contractuel prévu
Date limite de réception des offres : 15/08/2025 00:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 179 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Pas encore connu
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : oui
Montage financier : Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif fédéral -
Informations relatives aux délais de recours : Voies de droit Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la suspension des délais ne s'appliquent pas.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune -

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune
Numéro d’enregistrement : 36336fd2-9ac4-49f2-9ba2-bf7a4e84e834
Adresse postale : Uttigenstrasse 54
Ville : Thoune
Code postal : 3600
Subdivision pays (NUTS) : Bern / Berne ( CH021 )
Pays : Suisse
Adresse électronique : beschaffung.thun@astra.admin.ch
Téléphone : +41584682400
Adresse internet : https://www.astra.admin.ch
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif fédéral
Numéro d’enregistrement : BVGER
Adresse postale : Postfach
Ville : St. Gallen
Code postal : 9023
Subdivision pays (NUTS) : St. Gallen ( CH055 )
Pays : Suisse
Adresse électronique : info@bvger.admin.ch
Téléphone : +41584652626
Adresse internet : https://www.bvger.ch
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Simap.ch
Numéro d’enregistrement : CH001
Adresse postale : Holzikofenweg 36
Ville : Bern
Code postal : 3003
Subdivision pays (NUTS) : Bern / Berne ( CH021 )
Pays : Suisse
Adresse électronique : support@simap.ch
Téléphone : +41584646388
Adresse internet : https://www.simap.ch
Rôles de cette organisation :
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 24a5be99-41fc-43a7-9d50-743ce013a066 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 12/06/2025 02:25 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français allemand
Numéro de publication de l’avis : 00384363-2025
Numéro de publication au JO S : 112/2025
Date de publication : 13/06/2025