Meglévő tanműhely energetikai korszerűsítése

A kivitelezés egy helyrajzi számú területen (5000 Szolnok, Bán utca 9.sz. 5024/7 hrsz.) kerül megvalósításra. A földszintes, részben egy emeletes tanműhely és öltöző épület felújítása. A felújítás statika megerősítést, valamint energetikai beavatkozást jelent. Ez alatt értendő a falszerkezet és tetőszerkezet hőszigetelése, valamint a homlokzati nyílászárók cseréjét. A felújítási munkák részét …

CPV: 09331000 Panouri solare, 45000000 Lucrări de construcţii, 45111100 Lucrări de demolare, 45210000 Lucrări de construcţii de clădiri, 45214200 Lucrări de construcţii de instituţii şcolare, 45261400 Lucrări de căptuşire, 45261410 Lucrări de izolare a acoperişului, 45311200 Lucrări de conexiuni electrice
Termen limită:
25 August 2025, 10:00
Tipul de termen limită:
Depunerea unei oferte
Locul de executare:
Meglévő tanműhely energetikai korszerűsítése
Organismul de alocare:
Szolnoki Szakképzési Centrum
Numărul de atribuire:
EKR001029202025

1. Vevő

1.1 Vevő

Hivatalos név : Szolnoki Szakképzési Centrum
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa : Közjogi intézmény
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége : Oktatás

2. Eljárás

2.1 Eljárás

Cím : Meglévő tanműhely energetikai korszerűsítése
Leírás : A kivitelezés egy helyrajzi számú területen (5000 Szolnok, Bán utca 9.sz. 5024/7 hrsz.) kerül megvalósításra. A földszintes, részben egy emeletes tanműhely és öltöző épület felújítása. A felújítás statika megerősítést, valamint energetikai beavatkozást jelent. Ez alatt értendő a falszerkezet és tetőszerkezet hőszigetelése, valamint a homlokzati nyílászárók cseréjét. A felújítási munkák részét képezi még a meglévő-megmaradó napelem rendszer kibővítése. A meglévő tanműhely falain kialakult repedések helyreállítása a terven jelölt helyeken falvarrással történik, a lapos tetőjén a napelemeket a meglévő salakfeltöltés eltávolítása, és az új rétegrend kialakítása után lehet elhelyezni, A meglévő tanműhelyben lévő épületsüllyedések megállítására a csapadékvíz elvezetés felülvizsgálatra került, valamint az M-11 jelű terven jelölt falak alatt talajinjektálás készül. A kivitelezési munkálatokat az intézmény üzemszerű működése és az oktatás zavartalan biztosítása mellett kell elvégezni. A részletes műszaki leírást a pontos konkrét mennyiségek feltüntetésével a műszaki dokumentáció tartalmazza Az egyenértékűség tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) -(5) foglaltak is irányadóak. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű terméket, eszközt, megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól vagy forgalmazótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése, vagy egyéb a gazdasági szereplők számára szabadon hozzáférhető tanúsítás/igazolások. Ajánlattevőknek egyenértékű termék megajánlása esetén) meg kell adniuk adott esetben a termék gyártóját/forgalmazóját, konkrét típusát cikkszámát és a termék származási helyét is. Az ajánlathoz csatolni kell a részletes termékleírását. Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell (7.számú melléklet Minta „Ajánlattevői nyilatkozat az egyenértékűségről” kitöltésével -nemleges tartalom esetén is), hogy a költségvetés mely tételsornál kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben ismert gyártó, típus, cikkszámmegadásával) szükséges, az árazott költségvetésben pedig külön, „K-tétel” sor megjelöléssel, értékmegadással. Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal.
Eljárásazonosító : 1855ee98-dca4-4b8b-ab51-e5f05684617b
Belső azonosító : EKR001029202025
Az eljárás típusa : Nyitott
Az eljárás gyorsított : nem
Az eljárás legfontosabb jellemzői : A Kbt. Második rész, XV. Fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.

2.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45214200 Iskolaépületek kivitelezése

2.1.2 A teljesítés helye

Postacím : Bán utca 9
Város : Szolnok
Irányítószám : 5000
Ország alegysége (NUTS) : Jász-Nagykun-Szolnok ( HU322 )
Ország : Magyarország

2.1.4 Általános információk

További információk : 1. Helyszíni bejárást nem tart 2. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. A Kbt. 39.§ (1) bekezdésben foglalt előírásra való tekintettel a Kbt. 57. § (1) bekezdésben meghatározott közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A közbeszerzési dokumentumok elérhetők és az ajánlat benyújtható a https://ekr.gov.hu oldalon. 3. Ajánlatkérő elsődlegesen, de nem kizárólagosan az eljárás során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet, a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017(XII.19.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve fog eljárni. 4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az EKR-ben szereplő űrlapok szerint – Felolvasólap, – a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan, – a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében – a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont tekintetében – a kizáró okokról a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint – folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is) – a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásban (nemleges tartalom esetén is) – a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is) – üzleti titok tekintetében - bemutatott szakemberek tekintetében. – nyilatkozat előírt felelősségbiztosítás tekintetében – EEKD az ajánlattevő(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) részéről 6. Az ajánlathoz csatolni kell: – árazott költségvetés, mely az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján szakmai ajánlatnak minősül Az árazott költségvetés teljes hiánya nem hiánypótoltatható, ezt az ajánlatban be kell nyújtani és annak teljes hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét jelenti. Átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. – folyamatban lévő változásbejegyzési esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást – szakember saját kezű aláírással ellátott önéletrajza, rendelkezésre állási nyilatkozata és adott esetben a végzettségét igazoló dokumentum – nyilatkozat közös ajánlattételről és közös megállapodás (adott esetben) – aláírási címpéldány vagy Ctv. 9.§ szerinti aláírásminta egyszerű másolata/meghatalmazás, illetve egyéni vállalkozó vagy egyéb természetes személy esetében aláírási címpéldányként elfogadható a személyazonosító okmány (vagy egyéb, az aláírás hitelességének alátámasztására vonatkozó okmány) egyszerű másolati példánya, amennyiben kapacitást nyújtó szervezet alkalmazásra kerül, az előírás azokra is irányadó. - nyilatkozat a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bek - ajánlati biztosíték rendelkezésre állásáról dokumentum 7. Az ajánlatot a KD-ban meghatározott formai és tartami követelményeknek megfelelően kell benyújtani 8. A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybelépésének időpontjára a kivitelezés teljes körére és idejére a C.A.R (Constructors All Risks)-építési-szerelési munkálatokra vonatkozó- biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni az alábbiak szerint: A. Dologi károk - Biztosítási összeg: Min. a kivitelezés teljes összege, B. Felelősség biztosítás - Kártérítési limit min. 250 millió Ft/kár és min. 300 millió Ft/tartam, Egyéb záradék: Z 002 (keresztfelelősség kiterjesztése), Z 119 (Az építtető meglévő tulajdona vagy a biztosított gondoskodása, védelme vagy felügyelete alá tartozó tulajdon biztosítása) kártérítési limit min. 200 millió Ft Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező biztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben megnevezi. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással. 9. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötés időpontjában indikatív jelleggel Indikatív Projekttervet kell készíteni és átadni Ajánlatkérő részére melyeknek Ajánlatkérő általi jóváhagyási ideje 5 munkanap . A projektterv egy műszaki és pénzügyi ütemtervből tevődik össze az alábbi követelményekkel: Műszaki és pénzügyi ütemterv: Ajánlattevő köteles cégszerűen aláírt műszaki és pénzügyi ütemtervet csatolni a szakmai ajánlatra vonatkozó elvárások tartalmával összhangban. A nyertes ajánlattevő által benyújtott műszaki és pénzügyi ütemterv a szerződés mellékletét fogja képezni. A Pénzügyi ütemtervnek összhangban kell lennie az ajánlattevő árazott költségvetésével, a számlakibocsátás szerződéstervezet szerinti ütemezésével és százalékos mértékével (a számlák kibocsátásának üteme (idő), arányossága (%) és összege (Ft) pontosan összeegyeztethető legyen a műszaki készültséggel). A Műszaki Ütemtervet napi részletezettségű Gantt diagram kitöltésével kell benyújtani, az alábbiakban felsorolt tartalmi követelmények szerint kell összeállítani: az ütemtervben szerepeltetni kell minden, a megvalósításhoz műszakilag-technológiailag szükséges tevékenységet, mely a kiadott dokumentációban (árazatlan költségvetés, műszaki leírás, tervek) szerepel. A műszaki ütemterv átláthatóan kell, hogy felölelje a tevékenységek sorrendjét, kapcsolatát, valamennyi munkafázisra (minimum a tételes költségvetés fejezetei szerinti részletezettséggel), organizációs terv szerinti ütemre ki kell terjednie az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban, organizációs tervben foglaltak és a szerződéstervezet szerinti teljesítési határidők figyelembevételével, továbbá figyelemmel kell lenni a kivitelezésre vonatkozó hatályos jogszabályokra és előírásokra. A műszaki ütemtervben foglalt részhatáridőket a Vállalkozó - a Megrendelő és a műszaki ellenőr jóváhagyásával és engedélyével – a teljesítés során módosíthatja, ha azt valamilyen rendkívüli, előre nem látható helyzet indokolja. A fenti dokumentumok a szerződéstervezet mellékletét fogják képezni. A terv mindkét fél egyetértése mellett -a szerződés Kbt. 141. § szerinti módosítása nélkül – aktualizálható, módosítható azzal, hogy a teljesítési véghatáridő nem haladhatja meg AK által előírt teljesítési véghatáridőt 10. A 322/2015. (X.30.) Korm. Rendelet alapján: 29. § (1) alapján: Az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű építési beruházás esetén a nyertes ajánlattevő a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőségigazolási tervet készíttet. 11. Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. tv. 46. § (2) bekezdés 3. pontja alapján Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az alkalmazott rezsióradíjról 12. Ajánlatkérő a Vállalkozási Szerződés 9.2.3.pontjában rendelkezik a közbeszerzésekben alkalmazandó környezetvédelmi követelményekről szóló 235/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdés g) pontja szerinti megrendelői követelményi előírásokról mely megjelenik a vállalkozói kivitelezési szerződés kötelmeként. 13. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) és e) pontját, 14. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerint jár el. 15. Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem tart, azonban a Gazdasági szereplő felelőssége, hogy ajánlatát a beruházás munkaterületének megismerésével teszi meg. 16. Az értékelési szempontra bemutatott szakember nevét az ajánlatnak tartalmaznia kell, annak elmaradása nem hiánypótolható hiba és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 17) ÁKSZ: Tóth Róbert Miklós lajstromszám 00046
Jogalap :
2014/24/EU irányelv

2.1.6 Kizárási okok

Indokok kizárásra forrása : Hirdetmény, Egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)
A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet : Kizáró okok igazolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Megkövetelt igazolási módok: Előzetes igazolás: Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Magyarországon letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) KR.) 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani. A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ajánlatkérői felhívásra benyújtandó igazoló dokumentumok: A magyarországi letelepedésű ajánlattevő (k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) KR.) 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. (X. 30.) KR. 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. §(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

5. Rész

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0001

Cím : Baross Iskola új tanműhely építése
Leírás : Meglévő tanműhely energetikai korszerűsítése (a mennyiségek adott esetben kismértékben eltérhetnek) A meglévő tanműhely bruttó alapterülete megközelítőleg 1904 m2, azonban a belső átalakítási, megerősítési munkák nem a teljes épületben valósul meg, a szerkezetmegerősítéssel és belső építőmesteri-, valamint szakipari munkákkal érintett épületrész nettó alapterülete: 946,03 m2. Az elvárt 30%-os energiamegtakarítás eléréséhez a beruházással érintett (nettó alapterület 946,03 m2) szárnyhoz fizikailag kapcsolódó központi épület és a déli tanműhely szárny zárófödémének utólagos hő- és vízszigetelését is szükséges megvalósítani. - Beton aljzatok bontása 486 m2 - Homlokzati állványozás: 2402 m2 - Aljzat készítése szárazhabarcs esztrichből: 243 m2 - Falszerkezetek megerősítése acélspirál és zsugorodásmentes habarcs együttes alkalmazásával: 252 m - Oldalfalvakolat készítés: 95,10 m2 - Vakolatjavítás oldalfalon, 5-25%: 1953 m2 - Vakolatjavítás mennyezeten, hiánypótlás 5% alatt: 566.61 m2 - Függesztett álmennyezet szerelése : 379,29 m2 - Ipari padlóburkolat készítése, műgyanta habarccsal: 243 m2 - Üvegszövet bevonatrendszer készítése: 1024,58 m2 - Diszperziós festés (két rétegben): 2615,76 m2 - Napelemes rendszer: 20kVA - Szükségáram funkcióval rendelkező inverterek: 2db - Napelem modul: 52 db - Fa/műanyag nyílászárók bontása: 123,43 m2 - Kopolit üvegszerkezetek bontása: 114,96 m2 - Bitumenes lemez szigetelés bontása: 2106,62 m2 - Beton aljzatok bontása: 1904,34 m2 - Lejtésképző aljzat készítése: 79,20 m3 - Deszkázás fémlemez alá: 195 m2 - Lábazati mozaikvakolat: 167,09 m2 - Üvegszövet háló elhelyezése: 614,19 m2 - Kétvízorros falfedés: 325 m - Homlokzati nyílászárók: 65 db - Fém nyílászárók: 7 db - Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés: nettó 2168,98 m2 - Vízszigetelés lapostetőn lágy PVC lemezszigetelés: nettó 1904,34 m2 - Homlokzati fal hőszigetelése, v=150 mm: 354,9 m2 A meglévő tanműhely falain kialakult repedések helyreállítása a terven jelölt helyeken falvarrással történik. A meglévő tanműhely lapos tetőjén a napelemeket a meglévő salakfeltöltés eltávolítása, és az új rétegrend kialakítása után lehet elhelyezni. A meglévő tanműhelyben lévő épületsüllyedések megállítására a csapadékvíz elvezetés felülvizsgálatra került, valamint az M-11 jelű terven jelölt falak alatt talajinjektálás készül. Az épület falain alapozási problémára visszavezethető repedések jelentek meg. Az épületszerkezetek helyreállítására a mellékelt tervek szerinti helyeken injektált alaperősítést terveztünk. Az alkalmazott technologóia használatának célja nem a szerkezet emelése, hanem a mélyebb talajrétegek stabilizálja. Az eljárást közvetlenül a szerkezet alatti talajrétegtől 7 m mélységig lehet alkalmazni. Szinte minden esetben kézi eszközökkel készített injektáláshoz szükséges 1-2 méterenként készített furatok nem gyengítik számottevően a szerkezetet, mivel a furatok átmérője általában 16-40 mm, és rendszerint nem szükséges a betonvasakat elvágni. Az injektálást vékony csöveken keresztül, több rétegben készül, minden keresztmetszetben a tervezett mélységig. Az egész technológia zárt rendszerű. A falvarrás a repedések által meggyengült falszerkezetek megerősítése acélspirál és egy két komponensű, zsugorodásmentes habarcs együttes alkalmazásával. A falazaton kialakult repedésekre merőlegesen egymástól 40 cm-es távolságban, 5-7 cm mélységben horony vágatókat kell készíteni minimum 1 méteres hosszban. Ezen horonyvágatokba kerül behelyezésre az acélspirál és a horgonyzó-habarcs. A tetőszerkezet meglévő rétegrendje a vasbeton tartószerkezetig visszabontásra kerül, helyén új hőszigetelés és vízszigetelés készül (teljes keresztmetszetében víztaszító, műgyanta kötésű, ásványi szálas hőszigetelés) Az új tetőrétegrenden a tervezett napelemek elhelyezhetők. Az épület új homlokzati hőszigetelést kap. A nyílászárók részlegesen cserére kerülnek. Az autószerelő műhelyben új padlószerkezet készül vasalt aljzattal, hőszigeteléssel, műgyanta bevonatú betonnal.
Belső azonosító : EKR001029202025/1

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák
További osztályozás ( cpv ): 09331000 Napelemek
További osztályozás ( cpv ): 45111100 Bontási munka
További osztályozás ( cpv ): 45210000 Magasépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45261400 Szigetelési munkák
További osztályozás ( cpv ): 45261410 Tetőszigetelés
További osztályozás ( cpv ): 45311200 Villamos szerelés

5.1.2 A teljesítés helye

Postacím : Bán utca 9.
Város : Szolnok
Irányítószám : 5000
Ország alegysége (NUTS) : Jász-Nagykun-Szolnok ( HU322 )
Ország : Magyarország
További információk :

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 210 Nap

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Ajánlatra vonatkozó követelmény
Részben vagy egészben uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
Uniós alapok programja : Reformtámogató program (a reformösztönző eszközt és a konvergenciatámogató eszközt is beleértve) (2021/2027)
Az uniós alapok azonosítója : RRF-2.2.2-23-2023-00007
Uniós alapok további adatai : A Szerződés tárgya az RRF-2.2.2-23 -21. századi szakképző intézményfejlesztési program-Szolnoki Szakképzési Centrum című és RRF-2.2.2-23-2023-00007 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt. A támogatás formája: utófinanszírozás, intenzitása: 100%. Támogatás pénzneme: HUF
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek : igen
További információk : Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárásként folytatja le ( Kbt. 135. § (12) bekezdésével összhangban), figyelemmel a 2024. évi LXXIV., Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény 253. § (1) bekezdésére. A szerződés megkötésének kikötött feltétele a 2024. évi LXXIV., Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény 254. § (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre állása, azaz az állami beruházásokért felelős miniszternek a legkedvezőbb érvényes ajánlatra vonatkozó költségellenőrzést tartalmazó véleménye beszerzése. 2.)Amennyiben a BT-36. pontban meghatározott időtartam vége a projekt fizikai zárását megelőző 30. napot követő időpontra esik, úgy a Ptk. 6:247.§ szerinti átadás-átvételi eljárás megkezdésének legkésőbbi időpontja a projekt fizikai zárását megelőző 30. nap. A projekt fizikai zárásának időpontja jelenleg 2026. június15. Amennyiben ezen időpont megváltozna (meghosszabbításra kerül), arról Ajánlatkérő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja nyertes Ajánlattevőt. A projekt fizikai zárásának időpontjának a változása a szerződés módosulását okozza, így az nem minősül szerződésmódosításnak. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Ptk. 6:247.§ szerinti átadás-átvételi eljárás megkezdésének legkésőbbi időpontja , a fenti módosulás esetén sem haladhatja meg a BT-36. pontban ( II.2.7 pont) meghatározott időtartamot (210 napot). 3.) Ajánlatkérő eleget téve a vonatkozó jogszabályi előírásoknak az eljárás előkészítése során a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján megvizsgálta a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények alapján a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel lehetőségét, a Kbt. 50. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel is. A kivitelezési munkálatok egy adott ingatlanon (5000 Szolnok, Bán utca 9.sz. 5024/7 hrsz), egy műszaki egységet képező épület felújítása történik. A munkálatok végzése összetett közbeszerzési igény, amely időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezésének összehangolt megvalósítását igényli. A műszakilag összefüggő munkanemek egységként kezelése, az időben párhuzamosan folyó munkák gördülékeny és ezáltal a közpénzek hatékony felhasználása szem előtt tartásával több részajánlattételt kizárja. A közbeszerzés tárgya műszakilag egymástól közvetlenül nem elhatárolható magasépítési feladatok szerepelnek, a munkaterületek közvetlen kapcsolatban állnak egymással, így ezen építési beruházások járulékos költségei (részenként nyertes vállalkozó gépparkjának szállítása, deponálási, bérleti költségek, járulékos szervezési feladatok időigénye ideiglenes forgalomtechnikai intézkedések) egyrészt a területhiány miatt nem megoldható, másrészt a beruházás összköltségvetését nagymértékben növelnék. Figyelembe építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet vonatkozó 5. § (4) szerinti építési munkaterületet szerződés szerint átadása több páthuzamos munkát végző kivitelező részére, valamint ugyan ezen rendelet 12. § (2) szerinti építési munkaterületen tartózkodó személyek több vállalkozó általi nyilvántartásban szerepeltetése nem megvalósítható. Ugyan így nem megvalósítható a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti előírások biztosítása, valamint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM–EüM együttes rendelet 10. § foglalt előírások sem. A fentiek alapján Ajánlatkérő arra a megállapodásra jutott (figyelembe véve a Kúria Kfv.IV.37.789/2018/5. számú ítéletét), hogy nem csak a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, hanem a szerződéshez kapcsolódó gazdasági szempontból is a felesleges plusz költségek felmerülése miatt a részekre bontás a gazdasági észszerűséggel összeegyezhetetlen.

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Selekciós kritériumok forrásai : Hirdetmény
Kritérium : Bejegyzés egy releváns szakmai nyilvántartásba
Leírás : SZ.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivit. tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek (322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés). Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bekezdés, a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdés is irányadók. Igazolási mód: SZ.1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnként) a Kr. 1. § (1) bekezdés értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Részének α: (alfa) pont kitöltésével. Közös Ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban (építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében) szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján ( https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses), nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával kell igazolni. A 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) ) bekezdés irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a magyar építészetről szóló 2023. évi C. tv. (Méptv.) 69. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti követelmények (SZ.1) igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Kritérium : Egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények
Leírás : A) Előzetes igazolási mód Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek.megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Az alábbiakban meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező, ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján. P.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja a nyilatkozatát a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az - általános forgalmi adó nélkül számított — a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak. Ha az ajánlattevő a P.1.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A P/1. alkalmassági követelmények esetében irányadók a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3); (6)–(7) bekezdései is. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9) bekezdéseire. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) bekezdései is irányadóak. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti – (épület építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése”.)– nettó árbevétele összesen nem éri el a 200.000. 000,- HUF-ot.
Kritérium : Hivatkozások a meghatározott munkákra
Leírás : A) Előzetes igazolási mód AT-nek az M.1.) alkalmassági feltétel esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdés alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: B.) Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a R. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint: A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel a (2a) bekezdésére: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 5 évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett jelentősebb, az alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák elvégzését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással és/vagy igazolásokkal kell igazolni. Az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a következő adatokat: • a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal; • a szerződést kötő másik fél neve és székhelye; • az építési beruházás tárgya olyan részletezettséggel, hogy az alkalmassági feltétel teljesítése megállapítható legyen; • építési beruházásra vonatkozó mennyiségi adatok olyan részletezettséggel, hogy az alkalmassági feltétel teljesítése megállapítható legyen; • a teljesítés helyét; • a referencia igazolást kiállító személy nevét és elérhetőségét; • továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös AT-ként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia és/vagy referenciákra vonatkozó igazolás(ok), nyilatkozat(ok) - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható(k) ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy az AK a referencia/referenciákra vonatkozó igazolás(oka)t vagy nyilatkozato(ka)t bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolás(oka)t benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra, alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK- ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek. foglaltakra. Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság min.követelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdés, a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (1) irányadóak az igazolások során Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.: Alkalmatlan az AT (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult referenciával/referenciákkal, mely(ek) megfelelnek az alábbiaknak: a) amely tető szigetelés kialakítására vonatkozott, ahol az érintett épület tetőfelülete elérte legalább a nettó 1.200 m2-et, b) amely legalább nettó 600 m2 alapterületű épület energetikai korszerűsítésére és/vagy kivitelezési tevékenységére vonatkozott A fenti alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők egy vagy több referenciával is megfelelhetnek. Az AK a vizsgált időszak (az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 év) alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. AK a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : M.2. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó a végzettséget, illetve képzettséget (iskolai oklevél), szakmai tapasztalatot alátámasztó és igazoló dokumentumok (a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz), valamint a szakemberek által a rendelkezésre állás tekintetében aláírt nyilatkozatok. A szakemberek szakmai önéletrajzából mind az alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt feltételeknek, mind az értékelési részszempontra - a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata - vonatkozóan megajánlott többlettapasztalatnak egyértelműen ki kell derülnie. A végzettség, illetve képzettség meglétének alátámasztására szolgáló dokumentumok másolatban is benyújthatóak. Amennyiben a bemutatni kívánt szakember tekintetében az előírt és érvényes szakmagyakorlási jogosultságot kamarai nyilvántartás (névjegyzék: https://www.mmk.hu/kereses/tagok; https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek) igazolja, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, illetve képzettséget igazoló iskolai oklevél benyújtása, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő igazolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. Amennyiben a bemutatni kívánt szakember rendelkezik a releváns jogosultsággal, úgy a szakmai önéletrajzban a kamarai névjegyzéki számot és a releváns felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének első időpontját fel kell tüntetni. Amennyiben az ajánlattevő által bemutatott szakember az előírt és érvényes jogosultsággal nem szerepel a kamarai névjegyzékben, úgy ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a szakember a szerződéskötésre rendelkezni fog érvényes kamarai nyilvántartásba vétellel az előírt jogosultság tekintetében. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jellemzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Az M.2. alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Kivételt képez ez alól az értékelési részszempontokra - a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata – vonatkozóan bemutatott szakemberek szakmai önéletrajza, amelyeket az ajánlathoz csatolni szükséges. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint felelhetnek meg. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésesben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ehhez kapcsolódóan felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (12) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő előírásokhoz képest szigorúbban határozta meg az M.2. pont tekintetében. Más nem Magyarországon szerzett jogosultság esetében az érintett országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumot, és annak magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni. Amennyiben önéletrajz csatolásra kerül, a szakmai tapasztalatok időtartamát tól-ig, év/hó pontossággal kell megadni. AK felhívja az AT figyelmét, hogy az előírt szakmai gyakorlat idejének vizsgálatakor a párhuzamos időszakokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakmai tapasztalat időtartama tekintetében minden megkezdett hónap teljes hónapnak minősül. Ennek figyelembevételével egész számokban kerül figyelembevételre a szakmai tapasztalat időtartama. A hónapok megadása során a kezdő és a befejező hónap is beleértendő a gyakorlati időbe! Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel: M.2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet, VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja Építési szakterület „MV-É”- kategóriájú vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel. M.2.2) Legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet, VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja „Építmény villamossági szakterület ” MV-ÉV” kategóriájú vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel. Ajánlatkérő az M.2.1., valamint az M.2.2. pontok esetén a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel egyenértékű végzettséget, illetve képzettséget is elfogad. Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség, illetve képzettség egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : Az előző "Releváns oktatás és szakmai képesítések" pont folytatása: ..A nyertes AT által teljesítésbe bevont szakembernek illetékes szakmai szervezet/kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkeznie szükséges. A szakemberek közötti átfedés megengedett.

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Leírás : 1.Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama, a kötelezően előírt 36 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában (min.0- max. 24 hónap)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 10
Kritérium :
Típus : Minőség
Leírás : 2. A felhívás III.4.1.) M.2.1 pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalati ideje (min.0-max.36 hónap)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 10
Kritérium :
Típus : Minőség
Leírás : 3. A felhívás III.4.1) M.2.2 pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalati ideje (min.0- max.36 hónap)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 10
Kritérium :
Típus : Ár
Leírás : Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül HUF)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 70
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel : 1.) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontrendszer szerint értékeli az ajánlatokat. Pontozás: 0-100 pont között. 2.) Az 1. 2. és 3. Minőségi értékelési szempontok értékelésekor a legkedvezőbb ajánlat a maximális pontszámot kapja, a többi ajánlat pontszáma legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan kerül meghatározásra (A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (2025.május 29.) 1. számú melléklet A. pont „A relatív értékelés módszerei” fejezet 1. pont, ab) alpont szerinti " Egyenes arányosítás" módszere). Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghatározza a Minőségi értékelési szempontok vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét - tehát legmagasabb mértékét -, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Az egyenes arányosításra vonatkozó képlet: Pvizsgált= Avizsgált /Alegjobb *(Pmax-Pmin)+Pmin ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 3.) Nettó ajánlati ár: az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. (A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (2025.május 29.) 1. számú melléklet A. pont „A relatív értékelés módszerei” fejezet 1. pont, aa) alpont szerinti "Fordított arányosítás" módszere).A fordított arányosításra vonatkozó képlet: Pvizsgált=Alegjobb/Avizsgált*(Pmax-Pmin)+Pmin ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 4.) Amennyiben több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az Ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg. 5. A minőségi értékelési szempontok tekintetében a megajánlást egész hónapban szükséges megtenni. 6. A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjában átadni az általa elkészített Projekttervet (Pénzügyi és műszaki ütemtervezetet)

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők : magyar
A közbeszerzési dokumentumok címe : https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001029202025

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
A benyújtásra használható cím : https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001029202025
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : Ajánlati biztosíték: Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 1 000 000 Ft (azaz nettó egymillió Forint). Teljesíthető - Ajánlattevő választása szerint - - az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő 10045002-00335553-06070018 számú fizetési számlájára történő befizetésével, illetve átutalásával „Ajánlati biztosíték:Meglévő tanműhely energetikai korszerűsítése” közlemény feltüntetésével (amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlatában nyilatkozzon, hogy Ajánlatkérőnek milyen pénzforgalmi számlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni) - vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával; - vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A garanciának/kötelezvénynek feltétlennek és visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig (annak utolsó napjának 24:00 óráig) érvényesnek és hatályosnak kell lennie. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. A biztosíték teljesítésének igazolására az ajánlatban csatolni kell [Kbt. 54. § (2)]: - az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés esetén a befizetési bizonylat egyszerű elektronikus másolatát; - átutalás esetén az ajánlattevő bankszámlakivonatát egyszerű elektronikus másolati formában, vagy az ajánlattevő számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolati formában - EKR-be való csatolásával, - egyéb esetekben a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciát vagy készfizető kezességet igazoló okirat vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény teljes bizonyító erejű elektronikus magánokirati példányának EKR-be csatolásával kell igazolni. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított dokumentum szövegezésének a Kbt.54.§ (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell. Követelmények az eredeti vagy hiteles másolattal kapcsolatban: Elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek Pp. 325. § (1) bekezdés: Teljes bizonyító erejű magánokirat, ha d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően aláírja, f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és – amennyiben jogszabály úgy rendelkezik – azon időbélyegzőt helyez el, g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, Pp. 327. § [A jogi személy által kiállított vagy őrzött okiratról készült másolat bizonyító ereje] A jogi személy által kiállított vagy őrzött okiratról készített papír alapú vagy elektronikus másolat teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy tartalma megegyezik az eredeti okiratéval, feltéve, hogy a jogi személy, amely az okiratot kiállította vagy azt őrzi, ezt szabályszerűen igazolta a 325. § (1) bekezdés d) vagy f) pontjának megfelelő másolat kiállításával. A jogi személy által készített másolat bizonyító ereje az eredeti okiratéval azonos, kivéve, ha a másolat közokiratról készült. Az ajánlati biztosítékot közös ajánlattétel esetén elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történő megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosíték nem válik a megkötött szerződést megerősítő mellékkötelezettséggé. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontjára, miszerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 25/08/2025 10:00 +02:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 60 Nap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 25/08/2025 11:00 +02:00
Hely : https://ekr.gov.hu Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
További információk : A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben, illetve az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. Az elektronikus bontás szabályait az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15-16. §-a tartalmazza
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : Késedelmi kötbér: késed. teljesítés esetén az AK naptári naponként a nettó (tartalékkeret nélküli) vállalkozói díj 1%/naptári nap jogosult . Max mértéke nettó (tart. nélk) vállalk. díj 20%-a. Hibás teljesítési kötbér: A nyertes AT hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni AK-nak -amely a hibás teljesítéssel érintett teljesítéshez tartozó (adott készültségi fok szerint elszámolható) nettó vállalkozói díj 20%-a .Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a nyertes AT-nek felróható okból a szerződés teljesítése meghiúsul, AK jogosult jelen szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani, mely esetekben nyertes AT a jelen szerződés alapján rögzített tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a AK-nek. Az érvényesíthető kötbér igény maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében. III.4.5. pont kiegészítése a fizetés tekintetében: A Vállalkozó - a végszámlát is ide értve – legfeljebb 5 db számla és 1 db előlegszámla benyújtására jogosult. A teljesítéssel értékarányos részszámlák az alábbi mérföldkövek szerint nyújthatók be: 1. részszámla: 15%-os készültségi fok elérését követően, a vállalkozási díj 15%-ának megfelelő összegről, 2. részszámla: 35%-os készültségi fok elérését követően, a vállalkozási díj további 20%-ának megfelelő összegről, 3. részszámla: 60 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozási díj további 25 %-ának megfelelő összegről, 4. részszámla: 80 %-os készültségi foknál nyújtható be a a vállalkozási díj további 20 %-ának Végszámla: a vállalkozási szerződés 100%-os teljesítésekor a sikeres műszaki- átadás átvételt követően a szerződéses összeg 20%-a erejéig; a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33.§ szerinti dokumentumok megrendelő részére átadása után. A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás göngyölített összege a szerződés teljesítésigazolás kiadásának időpontjáig megvalósult értékét nem haladhatja meg. A beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység. A teljesítés során a számla áfa összege a 2007. évi CXXVII. tv.138.§ szerint kerül megfizetésre. Műszaki előrehaladás százalékos értéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. Megrendelő rögzíti, hogy a fentiek szerinti számlázási rend a maximálisan kiállítható számlák számát jelenti, Vállalkozó nem köteles valamennyi részszámlát kiállítani, kivéve a végszámlát. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a 100%-os műszaki készültségi fokhoz kapcsolódó véghatáridő késedelmi kötbérterhes határidő, azaz e határidő elmulasztása esetén Megrendelő jogosult a jelen Szerződés szerinti késedelmi kötbér igényét érvényesíteni. A kivitelezés a 2023. évi LXIX. törvény hatálya alá tartozik. Ajánlatkérővel történt előzetes egyeztetést követően előteljesítés megengedett III.4.7.pont folytatása: A póthatáridő késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér mértéke a póthatáridő elteltét követően a tartalékkeret nélkül és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 0,8% naptári naponta, a kötbérmaximum mellett. Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap + értékelési szempont (max. 24 hónap) Ajánlatkérő teljesítési biztosítékot ír elő a teljes nettó vállalkozói díj 2%-a (tartalékkeret nélkül) értékében. A Teljesítési Biztosítéknak a jelen Szerződés hatálybalépésétől a jelen Szerződéssel érintett kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárásnak sikeres lezárását követően a Jóteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának napjáig kell rendelkezésre állnia. Ajánlatkérő jóltejesítési biztosítékot is előír, amelynek értéke a teljes nettó vállalkozói díj 2 %-a (tartalékkeret nélkül). A jólteljesítési biztosítékot a sikeres és hiánytalan átadás-átvételtől az ajánlattevő megajánlása szerinti jótállási időtartam végéig kell biztosítani. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdése alapján kell nyújtani, részletek a szerződéstervezetben. A nyertes ajánlattevő a jótállási biztosítékot abban az esetben köteles Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, ha az AK a teljesítési biztosítékot felszabadította vagy lejárt.
Pénzügyi megállapodás : Finanszírozás: RRF-2.2.2-23-2023-00007 azonosító számú támogatásból, utófinanszírozással történik. A támogatás intenzitása:100 %. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy tartalékkeret összege a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói átalánydíj) 10%-a értékű, amely tartalékkeret felhasználása a rendelkezésre álló fedezet függvénye. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – a tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg, igénybevételét biztosítja. AK 1 (egy) előlegszámla, 4(négy)részszámlák és végszámla benyújtására ad lehetőséget, a szerződésben foglaltaknak megfelelően. Az előleg a részszámlákban és a végszámlában egyenlő arányban kerül levonásra.A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7) és (10)-(11) bek, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32§, 32/A§-a, a késedel. kamat Ptk.6:155.§

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : Kbt. 148. § szerint
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Szolnoki Szakképzési Centrum
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : Szolnoki Szakképzési Centrum
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : Szolnoki Szakképzési Centrum

8. Szervezetek

8.1 ORG-0001

Hivatalos név : Szolnoki Szakképzési Centrum
Regisztrációs szám : 15832180216
Postacím : Baross Utca 37/A 3246/A
Város : Szolnok
Irányítószám : 5000
Ország alegysége (NUTS) : Jász-Nagykun-Szolnok ( HU322 )
Ország : Magyarország
Kapcsolattartó pont : Hicsó György
Telefonszám : +36 209551410
Internetcím : https://szolmusz.hu
Az ajánlatkérő szervezet profilja : https://szolmusz.hu
E szervezet szerepei :
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet
Ajánlatokat feldolgozó szervezet

8.1 ORG-0003

Hivatalos név : Tóth Róbert Miklós egyéni vállalkozó
Regisztrációs szám : 74169896236
Postacím : Füst Milán U 3
Város : Szolnok
Irányítószám : 5008
Ország alegysége (NUTS) : Jász-Nagykun-Szolnok ( HU322 )
Ország : Magyarország
Kapcsolattartó pont : Tóth Róbert Miklós
Telefonszám : +36 209551410
Internetcím : https://szolmusz.hu
E szervezet szerepei :
Közbeszerzési szolgáltató

8.1 ORG-0002

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534_2
Postacím : Riadó u. 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 18828592
Fax : +36 18828593
E szervezet szerepei :
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1 ORG-0005

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság
Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534
Postacím : Riadó utca 5.
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
E-mail-cím : hirdetmeny@kt.hu
Telefonszám : +36 18828635
E szervezet szerepei :
TED eSender

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója : 2eece27a-bbcf-45e5-8d43-3131bb789023 - 01
Hirdetményminta típusa : Verseny
A hirdetmény típusa : Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény megküldésének dátuma : 24/07/2025 08:03 +02:00
Hirdetmény megküldésének dátuma (az eSender rendszerben) : 22/07/2025 07:58 +02:00
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető : magyar
A hirdetmény közzétételi száma : 00488842-2025
HL S kiadás száma : 141/2025
A közzététel dátuma : 25/07/2025