L26B ET BASE TRAVAUX SCHAERBEEK

Le marché comprend principalement la réalisation : • De la L.26B définitive à double voie, électrifiée et signalisée, y compris travaux de terrassements et réalisation des plateformes • Des raccordements définitifs nord et sud (grils d’aiguillages) au nouveau faisceau C • De la voie « tiroir » sur l’assiette de …

CPV: 45230000 Lucrări de construcţii de conducte, de linii de comunicaţii şi electrice, de autostrăzi, de şosele, de aerodromuri şi de căi ferate; lucrări de nivelare
Locul de executare:
L26B ET BASE TRAVAUX SCHAERBEEK
Organismul de alocare:
Infrabel sa
Numărul de atribuire:
TR 008517

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Infrabel sa
Forme juridique de l’acheteur : Entreprise publique
Activité de l’entité adjudicatrice : Services de chemin de fer

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : L26B ET BASE TRAVAUX SCHAERBEEK
Description : Le marché comprend principalement la réalisation : • De la L.26B définitive à double voie, électrifiée et signalisée, y compris travaux de terrassements et réalisation des plateformes • Des raccordements définitifs nord et sud (grils d’aiguillages) au nouveau faisceau C • De la voie « tiroir » sur l’assiette de l’ancienne L.26A • De la signalisation des voies 1 à 4 du nouveau faisceau C • D’un giratoire sur la voirie de service à l’est de la L.26B
Identifiant de la procédure : 48d4a8eb-5eb1-4ae4-ba0e-a0a672e48a70
Identifiant interne : TR 008517
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage

2.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Schaarbeek
Code postal : 1030
Subdivision pays (NUTS) : Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad ( BE100 )
Pays : Belgique

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/25/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : TR 008517 - 1
Description : Le marché comprend principalement la réalisation : • De la L.26B définitive à double voie, électrifiée et signalisée, y compris travaux de terrassements et réalisation des plateformes • Des raccordements définitifs nord et sud (grils d’aiguillages) au nouveau faisceau C • De la voie « tiroir » sur l’assiette de l’ancienne L.26A • De la signalisation des voies 1 à 4 du nouveau faisceau C • D’un giratoire sur la voirie de service à l’est de la L.26B
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad ( BE100 )
Pays : Belgique
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 11/08/2025
Durée : 36 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : Délai d'exécution en jours calendrier: 1095 La date de début est purement informative et n'est pas contraignante.

5.1.7 Marché public stratégique

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Conseil d'Etat
Informations relatives aux délais de recours : Voir article 33 de la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et des concessions.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Tuc Rail sa
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Tuc Rail sa

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 8 253 496,23 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom de la partie appelante : TM BASIS 30
Chef de file du soumissionnaire : STRUKTON RAIL
Nom officiel : TAVEIRNE NV
Offre :
Identifiant de l’offre : TM BASIS 30 -LOT-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 8 253 496,23 Euro
L’offre a été classée : oui
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : TM BASIS 30_001
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 17/06/2025
Date de conclusion du marché : 09/07/2025

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4
Éventail d’offres :
Valeur de l’offre recevable la plus basse : 8 253 496,23 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée : 17 991 504,5 Euro

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Infrabel sa
Numéro d’enregistrement : 0869763267_5856
Département : Infrabel - Direction Build
Adresse postale : Place Marcel Broodthaers 2
Ville : Saint-Gilles
Code postal : 1060
Subdivision pays (NUTS) : Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad ( BE100 )
Pays : Belgique
Adresse électronique : ppcell@tucrail.be
Téléphone : +32 2 432 78 11
Adresse internet : http://www.infrabel.be
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement : BE001
Adresse postale : Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Ville : Bruxelles
Code postal : 1000
Subdivision pays (NUTS) : Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad ( BE100 )
Pays : Belgique
Adresse électronique : revise@publicprocurement.be
Téléphone : +32 2 740 80 00
Adresse internet : https://bosa.belgium.be
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement : BE0931814266
Adresse postale : Wetenschapsstraat 33
Ville : Brussel
Code postal : 1040
Subdivision pays (NUTS) : Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad ( BE100 )
Pays : Belgique
Adresse électronique : info@raadvanstate.be
Téléphone : +3222349611
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tuc Rail sa
Numéro d’enregistrement : BE0447914029
Adresse postale : Fonsnylaan 39
Ville : Brussel
Code postal : 1060
Subdivision pays (NUTS) : Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad ( BE100 )
Pays : Belgique
Adresse électronique : ppcell@tucrail.be
Téléphone : +3224327811
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché

8.1 ORG-0005

Nom officiel : STRUKTON RAIL
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 0468522272_27d69590-cb71-442d-9491-e98d808cd188
Adresse postale : Burg. Maenhautstraat 64
Ville : Merelbeke
Code postal : 9820
Subdivision pays (NUTS) : Arr. Gent ( BE234 )
Pays : Belgique
Adresse électronique : sribelgie@strukton.be
Téléphone : +32 9 210 79 10
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0006

Nom officiel : TAVEIRNE NV
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 0419.127.694
Adresse postale : Oostendestraat 278
Ville : Torhout
Code postal : 8820
Subdivision pays (NUTS) : Arr. Brugge ( BE251 )
Pays : Belgique
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 123c5c2f-b88d-4892-81e5-28ef49002cc4 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 06/08/2025 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender) : 06/08/2025 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français néerlandais
Numéro de publication de l’avis : 00521688-2025
Numéro de publication au JO S : 151/2025
Date de publication : 08/08/2025