Création d’un restaurant inter-administration (RIA) à Nancy-.

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent la création d’un restaurant inter-administration (RIA) à Nancy. Le présent projet concerne la création d'un Restaurant Inter Administration RIA, situé au 38/40 de la Rue Sainte-Catherine à Nancy sur le périmètre de la parcelle existante, regroupant des démolitions, des …

CPV: 45233290 Instalare de indicatoare rutiere, 45261210 Lucrări la învelitoarea acoperişului, 45262700 Lucrări de modificare a clădirilor, 45311100 Lucrări de cablare electrică, 45313000 Lucrări de instalare de ascensoare şi de scări rulante, 45331000 Lucrări de instalare de echipamente de încălzire, de ventilare şi de aer condiţionat, 45410000 Lucrări de tencuire, 45421000 Lucrări de tâmplărie, 45421141 Lucrări de compartimentare, 45421151 Instalare de bucătării echipate, 45431000 Lucrări de îmbrăcare cu dale, 45442100 Lucrări de vopsire, 45443000 Lucrări de faţade
Locul de executare:
Création d’un restaurant inter-administration (RIA) à Nancy-.
Organismul de alocare:
Ville de Nancy
Numărul de atribuire:
VDN_2022-053_PC

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Ville de Nancy
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Création d’un restaurant inter-administration (RIA) à Nancy-.
Description : Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent la création d’un restaurant inter-administration (RIA) à Nancy. Le présent projet concerne la création d'un Restaurant Inter Administration RIA, situé au 38/40 de la Rue Sainte-Catherine à Nancy sur le périmètre de la parcelle existante, regroupant des démolitions, des réhabilitations d'existants et des constructions neuves.
Identifiant de la procédure : 9a650112-c56b-43e5-b022-dfc1e2a9e4fe
Identifiant interne : VDN_2022-053_PC
Type de procédure : Ouverte
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262700 Travaux de transformation de bâtiments

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Travaux de transformation de bâtiments
Description : Travaux de transformation de bâtiments
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262700 Travaux de transformation de bâtiments

5.1.3 Durée estimée

Durée : 35 Mois

5.1.4 Renouvellement

Autres informations sur le renouvellement : Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable.

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 1 134 400 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Réalisation d’objectifs sociaux
Objectif du marché public stratégique : Réduction des incidences sur l’environnement

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence de la méthodologie et des moyens humains affectés à l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Qualité des produits et des matériaux mis en œuvre dans le cadre de l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence des engagements du candidat sur l'aspect environnemental
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Travaux de couverture
Description : Travaux de couverture
Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261210 Travaux de couverture

5.1.3 Durée estimée

Durée : 35 Mois

5.1.4 Renouvellement

Autres informations sur le renouvellement : Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable.

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 110 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Réalisation d’objectifs sociaux
Objectif du marché public stratégique : Réduction des incidences sur l’environnement

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence de la méthodologie et des moyens humains affectés à l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Qualité des produits et des matériaux mis en œuvre dans le cadre de l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence des engagements du candidat sur l'aspect environnemental
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Travaux de menuiserie
Description : Travaux de menuiserie
Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.3 Durée estimée

Durée : 35 Mois

5.1.4 Renouvellement

Autres informations sur le renouvellement : Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable.

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 530 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Réalisation d’objectifs sociaux
Objectif du marché public stratégique : Réduction des incidences sur l’environnement

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence de la méthodologie et des moyens humains affectés à l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Qualité des produits et des matériaux mis en œuvre dans le cadre de l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence des engagements du candidat sur l'aspect environnemental
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Serrurerie
Description : Serrurerie
Identifiant interne : 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262700 Travaux de transformation de bâtiments

5.1.3 Durée estimée

Durée : 35 Mois

5.1.4 Renouvellement

Autres informations sur le renouvellement : Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable.

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 146 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Réalisation d’objectifs sociaux
Objectif du marché public stratégique : Réduction des incidences sur l’environnement

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence de la méthodologie et des moyens humains affectés à l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Qualité des produits et des matériaux mis en œuvre dans le cadre de l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence des engagements du candidat sur l'aspect environnemental
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : Plâtrerie Faux plafonds
Description : Plâtrerie Faux plafonds
Identifiant interne : 5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45410000 Travaux de plâtrerie

5.1.3 Durée estimée

Durée : 35 Mois

5.1.4 Renouvellement

Autres informations sur le renouvellement : Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable.

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 195 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Réalisation d’objectifs sociaux
Objectif du marché public stratégique : Réduction des incidences sur l’environnement

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence de la méthodologie et des moyens humains affectés à l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Qualité des produits et des matériaux mis en œuvre dans le cadre de l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence des engagements du candidat sur l'aspect environnemental
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Cloisons frigorifiques
Description : Cloisons frigorifiques
Identifiant interne : 6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421141 Travaux de cloisonnement

5.1.3 Durée estimée

Durée : 35 Mois

5.1.4 Renouvellement

Autres informations sur le renouvellement : Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable.

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 66 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Réalisation d’objectifs sociaux
Objectif du marché public stratégique : Réduction des incidences sur l’environnement

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence de la méthodologie et des moyens humains affectés à l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Qualité des produits et des matériaux mis en œuvre dans le cadre de l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence des engagements du candidat sur l'aspect environnemental
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : Menuiseries intérieures bois
Description : Menuiseries intérieures bois
Identifiant interne : 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.3 Durée estimée

Durée : 35 Mois

5.1.4 Renouvellement

Autres informations sur le renouvellement : Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable.

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 162 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Réalisation d’objectifs sociaux
Objectif du marché public stratégique : Réduction des incidences sur l’environnement

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence de la méthodologie et des moyens humains affectés à l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Qualité des produits et des matériaux mis en œuvre dans le cadre de l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence des engagements du candidat sur l'aspect environnemental
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : Sols souples Carrelage Faïence murale
Description : Sols souples Carrelage Faïence murale
Identifiant interne : 8

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45431000 Carrelages

5.1.3 Durée estimée

Durée : 35 Mois

5.1.4 Renouvellement

Autres informations sur le renouvellement : Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable.

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 172 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Réalisation d’objectifs sociaux
Objectif du marché public stratégique : Réduction des incidences sur l’environnement

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence de la méthodologie et des moyens humains affectés à l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Qualité des produits et des matériaux mis en œuvre dans le cadre de l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence des engagements du candidat sur l'aspect environnemental
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : Peinture
Description : Peinture
Identifiant interne : 9

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45442100 Travaux de peinture

5.1.3 Durée estimée

Durée : 35 Mois

5.1.4 Renouvellement

Autres informations sur le renouvellement : Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable.

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 58 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Réalisation d’objectifs sociaux
Objectif du marché public stratégique : Réduction des incidences sur l’environnement

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence de la méthodologie et des moyens humains affectés à l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Qualité des produits et des matériaux mis en œuvre dans le cadre de l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence des engagements du candidat sur l'aspect environnemental
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

Titre : Ravalement façade
Description : Ravalement façade
Identifiant interne : 10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45443000 Travaux de façade

5.1.3 Durée estimée

Durée : 35 Mois

5.1.4 Renouvellement

Autres informations sur le renouvellement : Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable.

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 120 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Réalisation d’objectifs sociaux
Objectif du marché public stratégique : Réduction des incidences sur l’environnement

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence de la méthodologie et des moyens humains affectés à l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Qualité des produits et des matériaux mis en œuvre dans le cadre de l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence des engagements du candidat sur l'aspect environnemental
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011

Titre : Électricité
Description : Électricité
Identifiant interne : 11

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45311100 Travaux de câblage électrique

5.1.3 Durée estimée

Durée : 35 Mois

5.1.4 Renouvellement

Autres informations sur le renouvellement : Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable.

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 510 500 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Réalisation d’objectifs sociaux
Objectif du marché public stratégique : Réduction des incidences sur l’environnement

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence de la méthodologie et des moyens humains affectés à l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Qualité des produits et des matériaux mis en œuvre dans le cadre de l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence des engagements du candidat sur l'aspect environnemental
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

Titre : Chauffage Ventilation - Plomberie
Description : Chauffage Ventilation - Plomberie
Identifiant interne : 12

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation

5.1.3 Durée estimée

Durée : 35 Mois

5.1.4 Renouvellement

Autres informations sur le renouvellement : Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable.

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 760 300 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Réalisation d’objectifs sociaux
Objectif du marché public stratégique : Réduction des incidences sur l’environnement

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence de la méthodologie et des moyens humains affectés à l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Qualité des produits et des matériaux mis en œuvre dans le cadre de l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence des engagements du candidat sur l'aspect environnemental
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0013

Titre : Ascenseurs Monte-charges
Description : Ascenseurs Monte-charges
Identifiant interne : 13

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45313000 Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques

5.1.3 Durée estimée

Durée : 35 Mois

5.1.4 Renouvellement

Autres informations sur le renouvellement : Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable.

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 264 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Réalisation d’objectifs sociaux
Objectif du marché public stratégique : Réduction des incidences sur l’environnement

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence de la méthodologie et des moyens humains affectés à l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Qualité des produits et des matériaux mis en œuvre dans le cadre de l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence des engagements du candidat sur l'aspect environnemental
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0014

Titre : Équipement de cuisine
Description : Équipement de cuisine
Identifiant interne : 14

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421151 Installation de cuisines équipées

5.1.3 Durée estimée

Durée : 35 Mois

5.1.4 Renouvellement

Autres informations sur le renouvellement : Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable.

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 801 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Réalisation d’objectifs sociaux
Objectif du marché public stratégique : Réduction des incidences sur l’environnement

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence de la méthodologie et des moyens humains affectés à l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Qualité des produits et des matériaux mis en œuvre dans le cadre de l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence des engagements du candidat sur l'aspect environnemental
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0015

Titre : Signalétique
Description : Signalétique
Identifiant interne : 15

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233290 Installation de panneaux de signalisation

5.1.3 Durée estimée

Durée : 35 Mois

5.1.4 Renouvellement

Autres informations sur le renouvellement : Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable.

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 43 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Réalisation d’objectifs sociaux
Objectif du marché public stratégique : Réduction des incidences sur l’environnement

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence de la méthodologie et des moyens humains affectés à l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Qualité des produits et des matériaux mis en œuvre dans le cadre de l'opération
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Cohérence des engagements du candidat sur l'aspect environnemental
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Informations relatives aux délais de recours : Possibilités de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nancy : - Référé précontractuel avant la signature du marché dans les conditions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative ou référé contractuel dans les conditions de l’article L.551-13 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution du marché ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. - Référé suspension dans les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative - Recours pour excès de pouvoir dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision - Recours de plein contentieux dans les conditions de l’article R.421-3 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. - Le Tribunal Administratif peut être saisi par une requête déposée ou envoyée au greffe du tribunal, ou via l'application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Nancy -
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

6. Résultats

Valeur maximale des accords-cadres dans cet avis : 5 116 200 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 5 116 200 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SPIE BATIGNOLLES EST
Offre :
Identifiant de l’offre : 95678
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 1 183 000 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 18100/1
Titre : Travaux de transformation de bâtiments
Date de conclusion du marché : 12/06/2023
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 5 116 200 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ENTREPRISE STIRCHLER
Offre :
Identifiant de l’offre : 95686
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 190 000 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 18101/2
Titre : Travaux de couverture
Date de conclusion du marché : 12/06/2023
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 5 116 200 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : compagnie Vosgienne D'isolation
Offre :
Identifiant de l’offre : 95322
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 495 000 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 18102/3
Titre : Travaux de menuiserie
Date de conclusion du marché : 12/06/2023
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 5 116 200 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : LEFEVRE
Offre :
Identifiant de l’offre : 95701
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004
Valeur de l'offre : 115 204,5 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 18103/4
Titre : Serrurerie
Date de conclusion du marché : 12/06/2023
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 5 116 200 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SIMON JACQUEMIN ENTREPRISES
Offre :
Identifiant de l’offre : 95696
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005
Valeur de l'offre : 262 531,88 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 18104/5
Titre : Plâtrerie Faux plafonds
Date de conclusion du marché : 12/06/2023
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 7
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 7

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 5 116 200 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : TECNAL DISTRIBUTION
Offre :
Identifiant de l’offre : 95657
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006
Valeur de l'offre : 49 634,13 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 18105/6
Titre : Cloisons frigorifiques
Date de conclusion du marché : 12/06/2023
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 5 116 200 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SA MENUISERIE WUCHER
Offre :
Identifiant de l’offre : 95626
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0007
Valeur de l'offre : 216 359,3 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 18106/7
Titre : Menuiseries intérieures bois
Date de conclusion du marché : 12/06/2023
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0008

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 5 116 200 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : JEAN BERNARD REVETEMENTS
Offre :
Identifiant de l’offre : 95708
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0008
Valeur de l'offre : 234 000 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 18107/8
Titre : Sols souples Carrelage Faïence murale
Date de conclusion du marché : 12/06/2023
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0009

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 5 116 200 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : AL RENOV'
Offre :
Identifiant de l’offre : 95641
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0009
Valeur de l'offre : 54 900 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 18108/9
Titre : Peinture
Date de conclusion du marché : 12/06/2023
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 6
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0010

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 5 116 200 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : PRO FACADE
Offre :
Identifiant de l’offre : 94986
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0010
Valeur de l'offre : 132 725 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 18109/10
Titre : Ravalement façade
Date de conclusion du marché : 12/06/2023
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0011

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 5 116 200 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST - COFELY INEO
Offre :
Identifiant de l’offre : 95671
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0011
Valeur de l'offre : 425 800 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 18110/11
Titre : Électricité
Date de conclusion du marché : 12/06/2023
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0012

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 5 116 200 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SOCIETE NOUVELLE IMHOFF IMHOFF
Offre :
Identifiant de l’offre : 95675
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0012
Valeur de l'offre : 765 958 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 18111/12
Titre : Chauffage Ventilation - Plomberie
Date de conclusion du marché : 12/06/2023
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0013

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 5 116 200 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SCHINDLER
Offre :
Identifiant de l’offre : 95185
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0013
Valeur de l'offre : 202 350 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 18112/13
Titre : Ascenseurs Monte-charges
Date de conclusion du marché : 12/06/2023
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0014

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 5 116 200 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : QUIETALIS
Offre :
Identifiant de l’offre : 95652
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0014
Valeur de l'offre : 697 231 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 18113/14
Titre : Équipement de cuisine
Date de conclusion du marché : 12/06/2023
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0015

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 5 116 200 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ACCEASY
Offre :
Identifiant de l’offre : 95582
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0015
Valeur de l'offre : 21 530 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 18114/15
Titre : Signalétique
Date de conclusion du marché : 12/06/2023
Organisation qui signe le marché : Ville de Nancy

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

8. Organisations

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Administratif de Nancy
Numéro d’enregistrement : FRREC54036
Adresse postale : 5 Place de la Carrière
Ville : NANCY cedex
Code postal : 54036
Subdivision pays (NUTS) : Meurthe-et-Moselle ( FRF31 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-nancy@juradm.fr
Téléphone : 0383174343
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal Administratif de Nancy
Numéro d’enregistrement : FRINT54036
Adresse postale : 5 Place de la carrière
Ville : NANCY cedex
Code postal : 54036
Subdivision pays (NUTS) : Meurthe-et-Moselle ( FRF31 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-nancy@juradm.fr
Téléphone : 0383174343
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Ville de Nancy
Numéro d’enregistrement : 21540395700016
Adresse postale : Place Stanislas CO n°1
Ville : NANCY Cedex
Code postal : 54035
Subdivision pays (NUTS) : Meurthe-et-Moselle ( FRF31 )
Pays : France
Adresse électronique : marches@grandnancy.eu
Téléphone : 0383918365
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0010

Nom officiel : SPIE BATIGNOLLES EST
Numéro d’enregistrement : 30523185400228
Adresse postale : 1 ALL DE SAINT CLOUD
Ville : VILLERS-LES-NANCY
Code postal : 54600
Subdivision pays (NUTS) : Meurthe-et-Moselle ( FRF31 )
Pays : France
Téléphone : 0383742400
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0011

Nom officiel : ENTREPRISE STIRCHLER
Numéro d’enregistrement : 77180075200020
Adresse postale : 33 ALLEE DES GRANDS PAQUIS
Ville : HEILLECOURT
Code postal : 54180
Subdivision pays (NUTS) : Meurthe-et-Moselle ( FRF31 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@stirchler.fr
Téléphone : 0383322965
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0002

8.1 ORG-0012

Nom officiel : compagnie Vosgienne D'isolation
Numéro d’enregistrement : 30981368100033
Adresse postale : 136 Rue de la Coucelle
Ville : Saulxures Sur Moselotte
Code postal : 88290
Subdivision pays (NUTS) : Vosges ( FRF34 )
Pays : France
Adresse électronique : olivier.serveaux@cvi-alu.fr
Téléphone : 0329254146
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0003

8.1 ORG-0013

Nom officiel : LEFEVRE
Numéro d’enregistrement : 64722001100025
Adresse postale : 44 RUE PRINCIPALE BP 60040 BEUVILLERS
Ville : HOMECOURT CEDEX
Code postal : 54312
Subdivision pays (NUTS) : Meurthe-et-Moselle ( FRF31 )
Pays : France
Adresse électronique : administration@lefevre-metal.com
Téléphone : 0382216036
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0004

8.1 ORG-0014

Nom officiel : SIMON JACQUEMIN ENTREPRISES
Numéro d’enregistrement : 39804354700056
Adresse postale : 4 ALLEE DES GRANDS PAQUIS
Ville : HEILLECOURT
Code postal : 54180
Subdivision pays (NUTS) : Meurthe-et-Moselle ( FRF31 )
Pays : France
Adresse électronique : simonjacquemin@wanadoo.fr
Téléphone : 0383901721
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0005

8.1 ORG-0015

Nom officiel : TECNAL DISTRIBUTION
Numéro d’enregistrement : 38018897900013
Adresse postale : 33 RUE DE VERDUN
Ville : VEZELISE
Code postal : 54330
Subdivision pays (NUTS) : Meurthe-et-Moselle ( FRF31 )
Pays : France
Adresse électronique : annemarie@tecnaldistribution.fr
Téléphone : 0383269651
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0006

8.1 ORG-0016

Nom officiel : SA MENUISERIE WUCHER
Numéro d’enregistrement : 77280204700021
Adresse postale : PARC D ACTIVITES DU PLATEAU
Ville : FLAVIGNY SUR MOSELLE
Code postal : 54630
Subdivision pays (NUTS) : Meurthe-et-Moselle ( FRF31 )
Pays : France
Adresse électronique : lc@wucher.fr
Téléphone : 0383269150
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0007

8.1 ORG-0017

Nom officiel : JEAN BERNARD REVETEMENTS
Numéro d’enregistrement : 76980124200108
Adresse postale : 356 RUE ANTOINE DE LAVOISIER
Ville : LUDRES
Code postal : 54710
Subdivision pays (NUTS) : Meurthe-et-Moselle ( FRF31 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@jbrevetements.com
Téléphone : 0383562828
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0008

8.1 ORG-0018

Nom officiel : AL RENOV'
Numéro d’enregistrement : 84893450100018
Adresse postale : 4 RUE MARCONI
Ville : METZ
Code postal : 57070
Subdivision pays (NUTS) : Moselle ( FRF33 )
Pays : France
Adresse électronique : pidcegdp@gmail.com
Téléphone : 0383331162
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0009

8.1 ORG-0019

Nom officiel : PRO FACADE
Numéro d’enregistrement : 48415249100029
Adresse postale : 7 RUE DES NONNETIERS
Ville : METZ
Code postal : 57070
Subdivision pays (NUTS) : Moselle ( FRF33 )
Pays : France
Adresse électronique : pro.facade@orange.fr
Téléphone : 0387787495
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0010

8.1 ORG-0020

Nom officiel : INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST - COFELY INEO
Numéro d’enregistrement : 40986811400292
Adresse postale : 6 ALLEE DES PEUPLIERS BP 167
Ville : HOUDEMONT
Code postal : 54180
Subdivision pays (NUTS) : Meurthe-et-Moselle ( FRF31 )
Pays : France
Adresse électronique : secretariat.nancy.ineo@equans.com
Téléphone : 0383156600
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0011

8.1 ORG-0021

Nom officiel : SOCIETE NOUVELLE IMHOFF IMHOFF
Numéro d’enregistrement : 88970907700032
Adresse postale : 19 RUE DE L ENCENSEMENT
Ville : SAINT-NABORD
Code postal : 88200
Subdivision pays (NUTS) : Vosges ( FRF34 )
Pays : France
Adresse électronique : imhoff@imhoff.fr
Téléphone : 0329601010
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0012

8.1 ORG-0022

Nom officiel : SCHINDLER
Numéro d’enregistrement : 38371167800011
Adresse postale : 1 RUE DEWOITINE CS 40064
Ville : VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX
Code postal : 78141
Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France
Téléphone : 0326093411
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0013

8.1 ORG-0023

Nom officiel : QUIETALIS
Numéro d’enregistrement : 49872106700045
Adresse postale : 1 RTE DE GISY
Ville : BIEVRES
Code postal : 91570
Subdivision pays (NUTS) : Essonne ( FR104 )
Pays : France
Adresse électronique : angelique.sene@quietalis.fr
Téléphone : 0647725212
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0014

8.1 ORG-0024

Nom officiel : ACCEASY
Numéro d’enregistrement : 82169545900015
Adresse postale : 22 RTE DE SAINT GERMAIN
Ville : VIRECOURT
Code postal : 54290
Subdivision pays (NUTS) : Meurthe-et-Moselle ( FRF31 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@acceasy.fr
Téléphone : 0640459012
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0015

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 8fe5b825-7628-48e7-99a0-ffbaed6bb23b - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 26/05/2025 10:13 +00:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00342800-2025
Numéro de publication au JO S : 101/2025
Date de publication : 27/05/2025