Algemene Aannemer voor Intermodal Hub, Terminal Extension en New Hotel

Constructie van luchthaveninfrastructuur en een multifunctionele vastgoedontwikkeling. Constructie van luchthaveninfrastructuur en een multifunctionele vastgoedontwikkeling.

CPV: 45000000 Lucrări de construcţii, 45315000 Lucrări de instalare de echipamente de încălzire şi de alte echipamente electrice pentru clădiri, 45200000 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice, 45213312 Lucrări de construcţii de parcări cu etaje, 45210000 Lucrări de construcţii de clădiri, 45213315 Lucrări de construcţii de staţii de autobuz acoperite, 45213316 Lucrări de instalare de pasarele, 45213000 Lucrări de construcţii de clădiri comerciale, de antrepozite şi de clădiri industriale, de clădiri pentru activităţi de transport, 45300000 Lucrări de instalaţii pentru clădiri, 45213320 Lucrări de construcţii de clădiri pentru transportul feroviar, 45213330 Lucrări de construcţii de clădiri pentru transportul aerian, 45213331 Lucrări de construcţii de clădiri aeroportuare, 45211350 Lucrări de construcţii de clădiri multifuncţionale, 45110000 Lucrări de demolare de clădiri şi de terasament, 45213350 Lucrări de construcţii de clădiri pentru mijloace de transport diverse, 45112700 Lucrări de arhitectură peisagistică, 45220000 Lucrări de inginerie şi de construcţii
Locul de executare:
Algemene Aannemer voor Intermodal Hub, Terminal Extension en New Hotel
Organismul de alocare:
Brussels Airport Company nv
Numărul de atribuire:
BAC/2024/096

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam : Brussels Airport Company nv
Rechtsvorm van de koper : Entiteit met bijzondere of uitsluitende rechten
Activiteit van de aanbestedende instantie : Luchthavenactiviteiten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel : Algemene Aannemer voor Intermodal Hub, Terminal Extension en New Hotel
Beschrijving : Constructie van luchthaveninfrastructuur en een multifunctionele vastgoedontwikkeling.
Identificatiecode van de procedure : f5feea70-75d3-4c62-8d18-e5acc354de0e
Interne identificatiecode : BAC/2024/096
Type procedure : Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging / mededingingsprocedure met onderhandeling
De procedure wordt versneld : neen
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure :
Belangrijkste kenmerken van de procedure :

2.1.1 Doel

Aard van het contract : Werken
Belangrijkste classificatie ( cpv ): 45000000 Bouwwerkzaamheden
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45315000 Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45213312 Bouwen van parkeergarage
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45210000 Bouwen van gebouwen
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45213315 Bouwen van bushokje
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45213316 Installatiewerkzaamheden voor voetpaden
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45213000 Gebouwen met een commerciële functie, pakhuizen en industriële gebouwen, en gebouwen in verband met transport
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45213320 Gebouwen in verband met vervoer per spoor
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45213330 Gebouwen in verband met vervoer per vliegtuig
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45213331 Bouwen van luchthavengebouwen
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45211350 Bouwen van multifunctionele gebouwen
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45213350 Gebouwen in verband met verschillende middelen van transport
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45112700 Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag :
Richtlijn 2014/25/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel : LOT-0001

Titel : BAC/2024/096 - 1
Beschrijving : Constructie van luchthaveninfrastructuur en een multifunctionele vastgoedontwikkeling.
Interne identificatiecode : 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract : Werken
Belangrijkste classificatie ( cpv ): 45000000 Bouwwerkzaamheden
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45315000 Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45213312 Bouwen van parkeergarage
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45210000 Bouwen van gebouwen
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45213315 Bouwen van bushokje
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45213316 Installatiewerkzaamheden voor voetpaden
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45213000 Gebouwen met een commerciële functie, pakhuizen en industriële gebouwen, en gebouwen in verband met transport
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45213320 Gebouwen in verband met vervoer per spoor
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45213330 Gebouwen in verband met vervoer per vliegtuig
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45213331 Bouwen van luchthavengebouwen
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45211350 Bouwen van multifunctionele gebouwen
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45213350 Gebouwen in verband met verschillende middelen van transport
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45112700 Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur
Aanvullende classificatie ( cpv ): 45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering

Stad : Zaventem
Postcode : 1930
Onderverdeling land (NUTS) : Arr. Halle-Vilvoorde ( BE241 )
Land : België
Aanvullende informatie : Luchthaven, Brussel-Nationaal

5.1.3 Geraamde duur

Looptijd : 6 Jaar

5.1.4 Verlenging

Maximumaantal verlengingen : 0

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname : Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium :
Type : Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving : Zie UEA.
Gebruik van dit criterium : Gebruikt
De criteria zullen worden gebruikt om de gegadigden te selecteren die voor de tweede fase van de procedure zullen worden uitgenodigd
Criterium :
Type : Economische en financiële draagkracht
Beschrijving : Zie UEA.
Gebruik van dit criterium : Gebruikt
De criteria zullen worden gebruikt om de gegadigden te selecteren die voor de tweede fase van de procedure zullen worden uitgenodigd
Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen :
De procedure verloopt in opeenvolgende fasen. In elke fase kunnen deelnemers afvallen

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening :
Elektronische indiening : Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend : Nederlands, Frans, Engels
Elektronische catalogus : Niet toegestaan
Varianten : Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie : De verlangde borgsommen en waarborgen worden vastgelegd in het bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.
Uiterste datum voor de ontvangst van verzoeken tot deelname : 15/06/2025 13:00 +02:00
Voorwaarden van het contract :
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven : Neen
Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht : Zie bestek dat in een latere fase aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.
Elektronische facturering : Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing : ja
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling : ja
Financiële regeling : Zie bestek dat in een latere fase aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst :
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem :
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Bemiddelingsorganisatie : Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank (schorsingsprocedure) -
Organisatie voor beroepsprocedures : Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank (schorsingsprocedure) -
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt : Brussels Airport Company nv -
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken : Brussels Airport Company nv -
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures : Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank (schorsingsprocedure) -
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt : Brussels Airport Company nv -
Organisatie die inschrijvingen verwerkt : Brussels Airport Company nv -

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam : Brussels Airport Company nv
Registratienummer : 0890082292_1486
Postadres : Luchthaven Brussel-Nationaal, Gebouw 1M (Compass)
Stad : Zaventem
Postcode : 1930
Onderverdeling land (NUTS) : Arr. Halle-Vilvoorde ( BE241 )
Land : België
Telefoon : +32 27533554
Rollen van deze organisatie :
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt
Organisatie die inschrijvingen verwerkt

8.1 ORG-0002

Officiële naam : FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer : BE001
Postadres : Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad : Brussel
Postcode : 1000
Onderverdeling land (NUTS) : Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad ( BE100 )
Land : België
Telefoon : +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie :
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam : Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank (schorsingsprocedure)
Registratienummer : 0248012469
Stad : Brussel
Postcode : 1000
Onderverdeling land (NUTS) : Arr. Halle-Vilvoorde ( BE241 )
Land : België
Telefoon : 025577635
Rollen van deze organisatie :
Organisatie voor beroepsprocedures
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures
Bemiddelingsorganisatie
Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging : be51ae3d-b586-49ba-a586-cac452fadecb - 01
Type formulier : Mededinging
Type aankondiging : Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging : 28/02/2025 00:00 +01:00
Aankondiging datum verzending (eSender) : 28/02/2025 00:00 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is : Nederlands
Publicatienummer aankondiging : 00138508-2025
Nummer uitgave PB S : 43/2025
Datum van bekendmaking : 03/03/2025