Croix de Gasperich - Optimisation des bretelles A3 (Metz, Luxembourg-Ville) – vers A1 (Trèves)

Les travaux consistent notamment dans la réalisation de : • Élargissement et séparation des bretelles A3-A1 avec création d’une section à deux voies • Démolition et reconstruction de l’ouvrage existant OA1173 franchissant la ligne ferroviaire Luxembourg–Bettembourg par phases • Réalisation de fondations profondes par pieux forés et murs de soutènement …

CPV: 45200000 Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil
Prazo:
8 de Outubro de 2025 às 10:00
Tipo de prazo:
Submissão da oferta
Local de execução:
Croix de Gasperich - Optimisation des bretelles A3 (Metz, Luxembourg-Ville) – vers A1 (Trèves)
Local de premiação:
Administration des Ponts et Chaussées, Division des travaux neufs
Número do prémio:
2502109

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Administration des Ponts et Chaussées, Division des travaux neufs
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Croix de Gasperich - Optimisation des bretelles A3 (Metz, Luxembourg-Ville) – vers A1 (Trèves)
Description : Les travaux consistent notamment dans la réalisation de : • Élargissement et séparation des bretelles A3-A1 avec création d’une section à deux voies • Démolition et reconstruction de l’ouvrage existant OA1173 franchissant la ligne ferroviaire Luxembourg–Bettembourg par phases • Réalisation de fondations profondes par pieux forés et murs de soutènement • Déviation ou protection des réseaux existants et pose de nouveaux réseaux • Construction d’un nouveau bassin de rétention de 498 m³ (zone Ouest) et équipement du bassin existant de Howald d’une paroi siphoïde (zone Est) • Aménagement d’un chemin mixte reliant la PC103 • Dépose et pose de portiques de signalisation • Phasage des travaux permettant le maintien du trafic routier et ferroviaire pendant la durée du chantier Délai d’exécution des travaux : 440 jours ouvrables Début prévisible des travaux : Début de l’année 2026
Identifiant de la procédure : 2668281d-2861-4344-9c18-60bdc7e833e3
Identifiant interne : 2502109
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Pays : Luxembourg

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Modalités de retrait du dossier : Les documents de soumission sont à télécharger à partir du portail des marchés publics ( www.pmp.lu ). Réception des offres/candidatures : La remise électronique des offres est obligatoire. Les offres sont à remettre via le portail des marchés publics conformément à la législation et à la réglementation sur les marchés publics avant les dates et heures fixées pour l'ouverture.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d’exclusion

Sources des motifs d'exclusion : Document unique de marché européen (DUME)

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Croix de Gasperich - Optimisation des bretelles A3 (Metz, Luxembourg-Ville) – vers A1 (Trèves)
Description : Les travaux consistent notamment dans la réalisation de : • Élargissement et séparation des bretelles A3-A1 avec création d’une section à deux voies • Démolition et reconstruction de l’ouvrage existant OA1173 franchissant la ligne ferroviaire Luxembourg–Bettembourg par phases • Réalisation de fondations profondes par pieux forés et murs de soutènement • Déviation ou protection des réseaux existants et pose de nouveaux réseaux • Construction d’un nouveau bassin de rétention de 498 m³ (zone Ouest) et équipement du bassin existant de Howald d’une paroi siphoïde (zone Est) • Aménagement d’un chemin mixte reliant la PC103 • Dépose et pose de portiques de signalisation • Phasage des travaux permettant le maintien du trafic routier et ferroviaire pendant la durée du chantier Délai d’exécution des travaux : 440 jours ouvrables Début prévisible des travaux : Début de l’année 2026
Identifiant interne : 0

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Pays : Luxembourg
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Document unique de marché européen (DUME)

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 08/10/2025 10:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 0 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : oui
Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Juridictions administratives
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Administration des Ponts et Chaussées, Division des travaux neufs
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Administration des Ponts et Chaussées, Division des travaux neufs
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Administration des Ponts et Chaussées, Division des travaux neufs
Organisation qui traite les offres : Administration des Ponts et Chaussées, Division des travaux neufs

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Administration des Ponts et Chaussées, Division des travaux neufs
Numéro d’enregistrement : 11359935
Ville : Bertrange
Code postal : 8057
Subdivision pays (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Pays : Luxembourg
Point de contact : Administration des Ponts et Chaussées, Division des travaux neufs
Adresse électronique : dtn@pch.etat.lu
Téléphone : +35228465700
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Juridictions administratives
Numéro d’enregistrement : JURAD
Adresse postale : 1, rue du Fort Thüngen
Ville : Luxembourg
Code postal : 1499
Subdivision pays (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Pays : Luxembourg
Point de contact : Tribunal administratif - greffe
Adresse électronique : greffe.tribunal@ja.etat.lu
Téléphone : 42105-1
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : e279fec8-d8de-41cd-8714-686958a2f773 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 04/09/2025 09:30 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00585019-2025
Numéro de publication au JO S : 171/2025
Date de publication : 08/09/2025