Avis de pré-information en vue du lancement de la consultation dans le cadre de la construction d'un équipement multisports sur le site sportif Pierre de Coubertin

Le présent avis est une pré-information en vue de la future consultation réalisée dans le cadre de la réalisation des travaux de construction d'un nouveau complexe sportif constitué d'une salle de gymnastique et de deux courts de tennis couverts accompagnés d'aménagements paysagers extérieurs sur le site sportif Pierre de Coubertin. …

CPV: 45212222 Construção de ginásio, 31310000 Linhas de alimentação, 45236112 Nivelamento do terreno para campos de ténis, 45223220 Construção de toscos, 45262212 Obras de entivação, 45262311 Realização de toscos em betão, 45261100 Obras relacionadas com vigamentos, 45261000 Edificação de vigamentos e coberturas e obras conexas, 45262650 Obras de revestimento, 45261400 Obras de revestimento isolador, 45261420 Obras de impermeabilização, 45261410 Obras de isolamento de tectos, 45421000 Obras de marcenaria, 45421130 Instalação de portas e janelas, 44316500 Artigos de ferraria, 45341000 Edificação de barreiras de protecção, 45421141 Instalação de divisórias, 45320000 Obras de isolamento, 45323000 Obras de isolamento acústico, 45421150 Instalação de artigos de marcenaria não metálicos, 45313100 Instalação de elevadores, 45431100 Colocação de ladrilhos em solos, 45431200 Colocação de azulejos em paredes, 45442100 Obras de pintura, 45232141 Obras relacionadas com aquecimento, 45232411 Construção de condutas para águas residuais, 45232460 Obras de saneamento, 45330000 Instalação de canalizações, 45331000 Instalação de aquecimento, ventilação e ar condicionado, 45331110 Instalação de caldeiras, 45331200 Instalação de ventilação e de ar condicionado, 45331210 Instalação de ventilação, 45331220 Instalação de ar condicionado, 45331221 Instalação de ar condicionado que renova o ar de forma parcial, 45332000 Instalação de canalizações e drenos, 45332200 Instalação de canalizações de água, 45332300 Instalação de drenos, 45332400 Instalação de artigos sanitários, 45333000 Instalação de equipamento a gás, 45333100 Instalação de equipamento de regulação de gás, 45333200 Instalação de contadores de gás, 45343000 Instalação de equipamento para prevenção de incêndios, 45343220 Instalação de aparelhos extintores, 45233292 Instalação de equipamento de segurança, 45310000 Obras de instalação eléctrica, 45311000 Instalação de cabos e acessórios eléctricos, 45311100 Instalação de fios eléctricos, 45311200 Instalação de acessórios eléctricos, 45312000 Instalação de sistemas de alarme e de antenas, 45312100 Instalação de sistemas de alarme contra incêndio, 45312200 Instalação de sistemas de alarme contra roubo, 45314310 Instalação de cablagem, 45314320 Instalação de cabos para computadores, 45315000 Instalação de equipamento para aquecimento e de outro equipamento eléctrico em edifícios, 45112710 Trabalhos de paisagismo em áreas verdes
Local de execução:
Avis de pré-information en vue du lancement de la consultation dans le cadre de la construction d'un équipement multisports sur le site sportif Pierre de Coubertin
Local de premiação:
Ville de Carpentras
Número do prémio:
1

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Ville de Carpentras
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Avis de pré-information en vue du lancement de la consultation dans le cadre de la construction d'un équipement multisports sur le site sportif Pierre de Coubertin
Description : Le présent avis est une pré-information en vue de la future consultation réalisée dans le cadre de la réalisation des travaux de construction d'un nouveau complexe sportif constitué d'une salle de gymnastique et de deux courts de tennis couverts accompagnés d'aménagements paysagers extérieurs sur le site sportif Pierre de Coubertin. L'objectif de cet avis de pré-information n'a pas pour objet de réduire les délais de la future consultation mais pour informer les entreprises souhaitant candidater que la consultation sera lancée à la période indiquée. Les documents de la consultation seront ultérieurement mis gratuitement à disposition des candidats, à compter de l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, sur le profil d'acheteur : https://www.e-marchespublics.com Date prévisionnelle de publication de l'avis de marché : 15/09/2025

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : avenue Pierre de Coubertin
Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 6 600 000 Euro

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

3. Partie

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0001

Titre : VRD - Sol Sportif
Description : Réalisation de travaux VRD Sol Sportif
Identifiant interne : 1

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 31310000 Canalisations
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45236112 Travaux de nivelage de courts de tennis

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0002

Titre : Gros Oeuvre
Description : Réalisation de travaux de gros oeuvre
Identifiant interne : 2

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262212 Travaux de coffrage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262311 Travaux de gros œuvre en béton

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0003

Titre : Charpente Bois - Couverture Métallique - Bardage - Membrane Textile de couverture
Description : Réalisation de travaux Charpente Bois - Couverture Métallique - Bardage - Membrane Textile de couverture
Identifiant interne : 3

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261100 Travaux de charpente
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262650 Travaux de bardage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261400 Travaux de revêtement

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0004

Titre : Etanchéité des toitures terrasses
Description : Réalisation de travaux d'étanchéité des toitures terrasses
Identifiant interne : 4

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261420 Travaux d'étanchéification
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261410 Travaux d'isolation de toiture

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0005

Titre : Menuiseries extérieures - Occultations
Description : Réalisation de travaux de menuiseries extérieures occultations
Identifiant interne : 5

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421130 Poses de portes et de fenêtres

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0006

Titre : Serrurerie - Métallerie
Description : Réalisation de travaux de serrurerie - métallerie
Identifiant interne : 6

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44316500 Serrurerie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45341000 Pose de garde-corps

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0007

Titre : Cloisons - Doublages - Faux Plafonds
Description : Réalisation de travaux de cloisons - doublages - faux plafonds
Identifiant interne : 7

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421141 Travaux de cloisonnement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45320000 Travaux d'isolation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45323000 Travaux d'isolation acoustique

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0008

Titre : Menuiseries Bois - Agencements
Description : Réalisation de travaux de menuiseries bois - agencements
Identifiant interne : 8

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421150 Travaux d'installation de menuiseries non métalliques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0009

Titre : Ascenseur
Description : Réalisation de travaux d'ascenseur
Identifiant interne : 9

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0010

Titre : Revêtements de sols durs - Faïences
Description : Réalisation de travaux de revêtements de sols durs - faïences
Identifiant interne : 10

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45431100 Carrelage de sols
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45431200 Carrelage mural

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0011

Titre : Peinture
Description : Réalisation de travaux de peinture
Identifiant interne : 11

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45442100 Travaux de peinture

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0012

Titre : CVC - Plomberie
Description : Réalisation de travaux CVC - Plomberie
Identifiant interne : 12

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232141 Installations de chauffage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232411 Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232460 Travaux d'installations sanitaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45330000 Travaux de plomberie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331110 Travaux d'installation de chaudières
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331200 Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331210 Travaux d'installation de ventilation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331220 Travaux d'installation de matériel de climatisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331221 Travaux d'installation de matériel de climatisation partielle de l'air
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45332000 Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45332200 Travaux d'installation de distribution d'eau
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45332300 Travaux de pose de conduits d'évacuation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45332400 Travaux d'installation d'appareils sanitaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45333000 Travaux d'installation du gaz
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45333100 Travaux d'installation de régulateurs de gaz
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45333200 Travaux d'installation de compteurs à gaz
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45343000 Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45343220 Travaux d'installation d'extincteurs

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0013

Titre : Électricité - SSI
Description : Réalisation de travaux d'électricité - SSI
Identifiant interne : 13

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233292 Installation de dispositifs de sécurité
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45310000 Travaux d'équipement électrique
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311100 Travaux de câblage électrique
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311200 Travaux d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45312000 Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45312100 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45312200 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'effraction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45314310 Installation de câblage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45314320 Installation de câblage informatique
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45315000 Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0014

Titre : Espaces Verts
Description : Réalisation de travaux d'espaces Verts
Identifiant interne : 14

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts

3.1.2 Lieu d’exécution

Ville : carpentras
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Informations complémentaires : Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com ,

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Ville de Carpentras
Numéro d’enregistrement : 21840031500014
Adresse postale : Hôtel de ville bp 264
Ville : Carpentras cedex
Code postal : 84208
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Adresse électronique : commande.publique@carpentras.fr
Téléphone : +33 490608446
Adresse internet : https://www.carpentras.fr
Profil de l’acheteur : https://www.e-marchespublics.com
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro d’enregistrement : 13000192800014
Adresse postale : 16 avenue Feuchères CS 88010
Ville : Nîmes cedex 9
Code postal : 30941
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-nimes@juradm.fr
Téléphone : +33 466273700
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0000

Nom officiel : DEMATIS
Numéro d’enregistrement : 45072478600030
Ville : Paris
Code postal : 75015
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@dematis.com
Téléphone : +33 172365548
Adresse internet : www.dematis.com
Rôles de cette organisation :
TED eSender

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 19739025-b83e-48fb-a1f3-1efe31b82e27 - 01
Type de formulaire : Planification
Type d’avis : Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
Date d’envoi de l’avis : 06/08/2025 09:52 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00518201-2025
Numéro de publication au JO S : 150/2025
Date de publication : 07/08/2025
Date prévue de publication d’un avis de marché dans le cadre de la procédure en question : 15/09/2025