TRAVAUX MOLE 2 PHASE 3

<br/>Les prestations sont réglées par des prix unitaires et forfaitaires.<br/>Le présent dossier à obligation de résultat, passé selon les dispositions des articles L212361 1°) et R2123-1 1°) du code de la commande publique, a pour objet la réalisation des travaux d'améliorations opérationnelles et ergonomiques ainsi que plusieurs reprises de désordres …

CPV: 45241500 Roboty budowlane w zakresie nabrzeży, 45244000 Wodne roboty budowlane
Termin:
27 października 2025 05:00
Rodzaj terminu:
Złożenie oferty
Miejsce wykonania:
TRAVAUX MOLE 2 PHASE 3
Miejsce udzielenia zamówienia:
FLUXEL
Numer nagrody:
AP25006

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : FLUXEL
Activité de l’entité adjudicatrice : Activités portuaires

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : TRAVAUX MOLE 2 PHASE 3
Description : <br/>Les prestations sont réglées par des prix unitaires et forfaitaires.<br/>Le présent dossier à obligation de résultat, passé selon les dispositions des articles L212361 1°) et R2123-1 1°) du code de la commande publique, a pour objet la réalisation des travaux d'améliorations opérationnelles et ergonomiques ainsi que plusieurs reprises de désordres au Môle 2 situé au port pétrolier de Lavéra. Plus précisément, ce dossier -qui doit conduire à un marché ordinaire à quantités fixes conclu avec un opérateur économique- est décomposé en deux parties/postes répartis comme suit : PARTIE 1 : TRAVAUX D'AMELIORATION OPERATIONNELLE ET ERGONOMIQUES : Le titulaire s'engage à réaliser une prestation clés en main cohérente et homogène qui couvrent obligatoirement l'ensemble des travaux de génie civil, de tuyauterie et de métallurgique (charpentes métalliques) détaillés à l'article 2.3 du CCTP incluant : - Les essais et la mise en service. - La conception et les études d'exécution et de réalisation des installations,- Les approvisionnements, la fabrication, la préfabrication en atelier, les contrôles et essais,- La remise en état des lieux, le nettoyage permanent du chantier, la mise en décharge des terres saines et polluées,- Les dossiers réglementaires (DESP, BSDI ; etc…),- Le dossier d'essai et de démarrage des installations, - La fourniture du dossier des ouvrages exécutés. PARTIE 2 : TRAVAUX DE CONSOLIDATION DES PASSERELLES DE SUPORTAGE DES TUYAUTERIES Le titulaire s'engage également à réaliser des travaux de consolidation, de reprise de désordres matériels et de maintenance des passerelles métalliques de supportage des tuyauteries situé sur le port pétrolier de Martigues- Lavéra (13117) afin de fiabiliser et de pérenniser son fonctionnement opérationnel dans le temps. L'ensemble de ces travaux est détaillé à l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières. Ces travaux doivent respecter des obligations strictement définies au cahier des charges de manière à garantir leur fiabilité, leur durabilité et leur efficacité au regard notamment des exigences environnementales et du plan d'assurance qualité (PAQ) à soumettre à l'Entité Adjudicatrice en sa qualité de Maître d'oeuvre (Cf. article 3.5.17 du CCTP). Les travaux seront déclenchés par ordre de service et suivront un planning qui est associé à un phasage des opérations à effectuer qui est détaillé dans le mémoire technique. Ce mémoire technique, coeur de l'offre et des engagements du titulaire, détaille les obligations de résultat contenues au CCTP et a été validé par le représentant de l'Entité adjudicatrice après discussions avec le titulaire. Toutes les prestations seront rémunérées, selon les cas de figure, sur la base du bordereaux de prix unitaires (BPU) ou de la décomposition des prix globale et forfaitaires (DPGF) qui sot annexés à l'acte d'engagement (AE). <br/>
Identifiant de la procédure : 03219b8f-5a23-40fc-9585-bdd6750b76db
Identifiant interne : AP25006
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45241500 Travaux de construction de môles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45244000 Ouvrages maritimes

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Port Pétrolier De Lavera
Ville : Lavera
Code postal : 13117
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 1 600 000 Euro

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la viste sont disponibles dans le règlement de la consultation.<br/>
Base juridique :
Directive 2014/25/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : TRAVAUX MOLE 2 PHASE 3
Description : &amp;lt;br/&amp;gt;Les prestations sont réglées par des prix unitaires et forfaitaires.&amp;lt;br/&amp;gt;Le présent dossier à obligation de résultat, passé selon les dispositions des articles L212361 1°) et R2123-1 1°) du code de la commande publique, a pour objet la réalisation des travaux d'améliorations opérationnelles et ergonomiques ainsi que plusieurs reprises de désordres au Môle 2 situé au port pétrolier de Lavéra. Plus précisément, ce dossier -qui doit conduire à un marché ordinaire à quantités fixes conclu avec un opérateur économique- est décomposé en deux parties/postes répartis comme suit : PARTIE 1 : TRAVAUX D'AMELIORATION OPERATIONNELLE ET ERGONOMIQUES : Le titulaire s'engage à réaliser une prestation clés en main cohérente et homogène qui couvrent obligatoirement l'ensemble des travaux de génie civil, de tuyauterie et de métallurgique (charpentes métalliques) détaillés à l'article 2.3 du CCTP incluant : - Les essais et la mise en service. - La conception et les études d'exécution et de réalisation des installations,- Les approvisionnements, la fabrication, la préfabrication en atelier, les contrôles et essais,- La remise en état des lieux, le nettoyage permanent du chantier, la mise en décharge des terres saines et polluées,- Les dossiers réglementaires (DESP, BSDI ; etc…),- Le dossier d'essai et de démarrage des installations, - La fourniture du dossier des ouvrages exécutés. PARTIE 2 : TRAVAUX DE CONSOLIDATION DES PASSERELLES DE SUPORTAGE DES TUYAUTERIES Le titulaire s'engage également à réaliser des travaux de consolidation, de reprise de désordres matériels et de maintenance des passerelles métalliques de supportage des tuyauteries situé sur le port pétrolier de Martigues- Lavéra (13117) afin de fiabiliser et de pérenniser son fonctionnement opérationnel dans le temps. L'ensemble de ces travaux est détaillé à l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières. Ces travaux doivent respecter des obligations strictement définies au cahier des charges de manière à garantir leur fiabilité, leur durabilité et leur efficacité au regard notamment des exigences environnementales et du plan d'assurance qualité (PAQ) à soumettre à l'Entité Adjudicatrice en sa qualité de Maître d'oeuvre (Cf. article 3.5.17 du CCTP). Les travaux seront déclenchés par ordre de service et suivront un planning qui est associé à un phasage des opérations à effectuer qui est détaillé dans le mémoire technique. Ce mémoire technique, coeur de l'offre et des engagements du titulaire, détaille les obligations de résultat contenues au CCTP et a été validé par le représentant de l'Entité adjudicatrice après discussions avec le titulaire. Toutes les prestations seront rémunérées, selon les cas de figure, sur la base du bordereaux de prix unitaires (BPU) ou de la décomposition des prix globale et forfaitaires (DPGF) qui sot annexés à l'acte d'engagement (AE). &amp;lt;br/&amp;gt;
Identifiant interne : T-PA-1721289

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45241500 Travaux de construction de môles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45244000 Ouvrages maritimes
Options :
Description des options : Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Port Pétrolier De Lavera
Ville : Lavera
Code postal : 13117
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/01/2026
Date de fin de durée : 03/08/2026

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 1 600 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.11 Documents de marché

Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Autorisée
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 27/10/2025 05:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 4 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 28/10/2025 10:00 +01:00
Lieu : Siege Social De Fluxel
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service.<br/>Les candidats peuvent proposer un délai d'exécution/de livraison sans dépasser le délai maximum fixé par l'acheteur.<br/>Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande.<br/>Le contrat prévoit le versement d'une avance, sans obligation de constituer une garantie financière pour en bénéficier.<br/>Les prix sont actualisables.<br/>Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.<br/>La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées au cahier des charges.<br/>Fonds propres FLUXEL S.A.S.<br/>Forme juridique imposée au groupement attributaire : Groupement conjoint avec mandataire solidaire
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué : Groupement Conjoint Solidaire
Montage financier : Fonds Propre Fluxel

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : FLUXEL SAS
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 0A2D6312-A864-CBD6-38048232D6DAAC60
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : FLUXEL
Numéro d’enregistrement : 59659
Adresse postale : route Gay Lussac
Ville : Lavera
Code postal : 13117
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France
Point de contact : M. le Président
Adresse électronique : correspondre@aws-france.com
Téléphone : 0442406339
Télécopieur : 0442406330
Profil de l’acheteur : http://agysoft.marches-publics.info
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : FLUXEL SAS
Numéro d’enregistrement : 0A2D6332-957B-31BB-A43FDF4013791804
Adresse postale : Route de Gay Lussac
Ville : Lavera
Code postal : 13117
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France
Point de contact : CHRISTOPHE LOISEAU
Adresse électronique : christophe.loiseau-ext@fluxel.fr
Téléphone : 0442406329
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence
Numéro d’enregistrement : 0A2D6342-9084-EA41-5EED77F4827BEBD8
Adresse postale : 40 boulevard Carnot
Ville : Aix En Provence
Code postal : 13616
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France
Adresse électronique : tj1-aix-en-provence@justice.fr
Téléphone : 0442338300
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence
Numéro d’enregistrement : 0A2D6351-0A02-A0AB-1D0C0E2A28623B49
Adresse postale : 40 boulevard Carnot
Ville : Aix En Provence
Code postal : 13616
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France
Adresse électronique : tj1-aix-en-provence@justice.fr
Téléphone : 0442338300
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 3b7ad137-b8ec-495b-b7bc-1994b4772876 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 10/10/2025 13:11 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00672247-2025
Numéro de publication au JO S : 196/2025
Date de publication : 13/10/2025