TRAVAUX DE MISE EN SECURITE ET DE MODERNISATION DE L'IGH DE L'HOPITAL NORD - M1 (Plateaux de consultation et tertiaires, gaines logistiques en façades et reprise de la toiture)

Les travaux de mise en sécurité et de modernisation de l'IGH de l'hôpital Nord s'intègrent dans le projet de modernisation - CAP 2030 - de l'Assistance publique des Hôpitaux de Marseille. Le projet s'articule en quatre phases. La première phase, objet de la consultation, concerne la restructuration et le regroupement …

CPV: 45215100 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych, 45223220 Roboty zadaszeniowe, 45313100 Instalowanie wind, 45454000 Roboty restrukturyzacyjne
Miejsce wykonania:
TRAVAUX DE MISE EN SECURITE ET DE MODERNISATION DE L'IGH DE L'HOPITAL NORD - M1 (Plateaux de consultation et tertiaires, gaines logistiques en façades et reprise de la toiture)
Miejsce udzielenia zamówienia:
ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE MARSEILLE
Numer nagrody:
2023-0773

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE MARSEILLE
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : TRAVAUX DE MISE EN SECURITE ET DE MODERNISATION DE L'IGH DE L'HOPITAL NORD - M1 (Plateaux de consultation et tertiaires, gaines logistiques en façades et reprise de la toiture)
Description : Les travaux de mise en sécurité et de modernisation de l'IGH de l'hôpital Nord s'intègrent dans le projet de modernisation - CAP 2030 - de l'Assistance publique des Hôpitaux de Marseille. Le projet s'articule en quatre phases. La première phase, objet de la consultation, concerne la restructuration et le regroupement des activités de consultation et tertiaire. Cette première phase portera notamment sur les travaux suivants : - Extensions du rez-de-chaussée, inscrites dans une démarche de labélisation BDM (Niveau Argent obtenu au stade de la conception), - Restructuration et réaménagement des niveaux RDC et R+2 du bâtiment D, - Démolition du « chalet suisse » au R+13 et restructuration du niveau 12 (y compris tour C), - Adjonction de montes charge logistiques en excroissance façade Nord - Réfection des étanchéités de la terrasse du R+13 - Rénovation d'une partie des appareils élévateurs (batteries H et L) - Productions et Verticalités associées au fonctionnement de cette phase de travaux. Les travaux se dérouleront dans un site hospitalier en activité et seront en simultanéité des autres chantiers prévus sur le site de l'hôpital Nord. Il est à noter que des travaux de désamiantage seront aussi prévus dans le cadre de cette consultation. La présente consultation vise au choix du titulaire qui réalisera l'intégralité des travaux de cette phase. Les autres phases feront l'objet d'une ou plusieurs autres consultations qui seront publiées ultérieurement CET AVIS CONCERNE LA PHASE CANDIDATURE
Identifiant de la procédure : 9ea6fdaa-74a3-46c5-b371-4d3dd948c14b
Identifiant interne : 2023-0773
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45215100 Travaux de construction de bâtiments liés à la santé
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : La durée du contrat est de 50 mois y compris période de garantie à compter de sa notification (02/10/2025). En cas de dépassement de cette durée, le contrat demeure en vigueur jusqu'à l'établissement du décompte général et définitif. Le délai global d'exécution des travaux part à compter à compter de la date fixée par l'ordre de service, ou à défaut de sa date de notification, de démarrage de la période de préparation jusqu'à la réception du chantier. Le délai d'exécution maximum indiqué par la maitrise d'ouvrage est décomposé comme suit : · Délai prévisionnel maximum de la période de préparation : 4 mois à compter à compter de la date fixée par Os ou à défaut de sa date de notification de démarrage de la période de préparation. · Délai prévisionnel maximum de la période de travaux : 33 mois à compter à compter de la date fixée par Os ou à défaut de sa date de notification d'exécution des travaux Le candidat proposera dans son offre un calendrier détaillé d'exécution en prenant en compte ces délais maximum. Le calendrier fera l'objet d'échanges lors des négociations. Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à : Tribunal Administratif de Marseille 31 rue Jean-François Leca 13235 Marseille Cedex 2 Tél : 04 91 13 48 13 Télécopie : 04 91 81 13 89 Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Recours de pleine juridiction ouvert auxtiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle laconclusion du contrat est rendue publique. La consultation du contrat peut être effectuée par l'organisme acheteur sur rendez-vous dans le respect des informations communicables
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : TRAVAUX DE MISE EN SECURITE ET DE MODERNISATION DE L'IGH DE L'HOPITAL NORD - M1 (Plateaux de consultation et tertiaires, gaines logistiques en façades et reprise de la toiture)
Description : Les travaux de mise en sécurité et de modernisation de l'IGH de l'hôpital Nord s'intègrent dans le projet de modernisation - CAP 2030 - de l'Assistance publique des Hôpitaux de Marseille. Le projet s'articule en quatre phases. La première phase, objet de la consultation, concerne la restructuration et le regroupement des activités de consultation et tertiaire. Cette première phase portera notamment sur les travaux suivants : - Extensions du rez-de-chaussée, inscrites dans une démarche de labélisation BDM (Niveau Argent obtenu au stade de la conception), - Restructuration et réaménagement des niveaux RDC et R+2 du bâtiment D, - Démolition du « chalet suisse » au R+13 et restructuration du niveau 12 (y compris tour C), - Adjonction de montes charge logistiques en excroissance façade Nord - Réfection des étanchéités de la terrasse du R+13 - Rénovation d'une partie des appareils élévateurs (batteries H et L) - Productions et Verticalités associées au fonctionnement de cette phase de travaux. Les travaux se dérouleront dans un site hospitalier en activité et seront en simultanéité des autres chantiers prévus sur le site de l'hôpital Nord. Il est à noter que des travaux de désamiantage seront aussi prévus dans le cadre de cette consultation. La présente consultation vise au choix du titulaire qui réalisera l'intégralité des travaux de cette phase. Les autres phases feront l'objet d'une ou plusieurs autres consultations qui seront publiées ultérieurement CET AVIS CONCERNE LA PHASE CANDIDATURE
Identifiant interne : T-PF-1421075

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45215100 Travaux de construction de bâtiments liés à la santé
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Options :
Description des options : Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique dont qualiyé du phasage
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 45
Critère :
Type : Qualité
Description : Performances en matière de protection de l'environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5
Critère :
Type : Coût
Description : Valeur économique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Marseille

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 33 138 698,99 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : BEC CONSTRUCTION PROVENCE
Offre :
Identifiant de l’offre : TEN-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000
Valeur de l'offre : 33 138 698,99 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Oui
La valeur de la sous-traitance est connue : oui
Valeur de la sous-traitance : 4 050 000 Euro
Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non
Description : Lot Cfa/Cfo/Ssi
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 251638
Titre : Travaux De Mise En Securite Et De Modernisation De L'Igh De L'Hopital Nord - M1 (Plateaux de consultation et tertiaires, gaines logistiques en façades et reprise de la toiture)
Date de conclusion du marché : 09/09/2025

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 70CD47DD-A326-67B6-5C3AC29B8F4425AA
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE MARSEILLE
Numéro d’enregistrement : 65060
Adresse postale : 80 rue Brochier
Ville : Marseille
Code postal : 13292
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France
Point de contact : CREMIEUX François
Adresse électronique : correspondance@aws-france.com
Téléphone : 0491382016
Adresse internet : http://fr.ap-hm.fr/
Profil de l’acheteur : http://marchespublics.ght13.fr/
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Marseille
Numéro d’enregistrement : 70CD482F-90BB-CD30-B080EE077B41349B
Adresse postale : 31, rue Jean-François Leca
Ville : Marseille
Code postal : 13002
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-marseille@juradm.fr
Téléphone : 0491134813
Télécopieur : 0491811387
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif de Marseille
Numéro d’enregistrement : 70CD4872-B361-2793-2F1370CE5E09302F
Adresse postale : 31, rue Jean-François Leca
Ville : Marseille
Code postal : 13002
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-marseille@juradm.fr
Téléphone : 0491134813
Télécopieur : 0491811387
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : BEC CONSTRUCTION PROVENCE
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1421075-1-0-1
Adresse postale : 25 Bd De Saint Marcel
Ville : Marseille 11
Code postal : 83210
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Adresse électronique : info@becprovence.fayat.com
Téléphone : 0491456080
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0000

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : a2e91e9d-abf2-4e6a-a97f-5736a62d5b21 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 07/10/2025 13:42 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00658910-2025
Numéro de publication au JO S : 193/2025
Date de publication : 08/10/2025