PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL COMUNE DI VOGHERA - DURATA 36 MESI, CON EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI 6 MESI

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL COMUNE DI VOGHERA - DURATA 36 MESI, CON EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI 6 MESI PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI …

CPV: 45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
Termin:
17 września 2025 18:00
Rodzaj terminu:
Złożenie oferty
Miejsce wykonania:
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL COMUNE DI VOGHERA - DURATA 36 MESI, CON EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI 6 MESI
Miejsce udzielenia zamówienia:
ASM Voghera S.p.A.
Numer nagrody:

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : ASM Voghera S.p.A.
Forma giuridica del committente : Organismo di diritto pubblico
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Attività dell'ente aggiudicatore : Estrazione di gas o petrolio

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL COMUNE DI VOGHERA - DURATA 36 MESI, CON EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI 6 MESI
Descrizione : PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL COMUNE DI VOGHERA - DURATA 36 MESI, CON EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI 6 MESI
Identificativo della procedura : 16d645c4-abe1-4a23-8b7b-ac780735b074
Tipo di procedura : Aperta
La procedura è accelerata : no

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45453000 Lavori di riparazione e ripristino

2.1.2 Luogo di esecuzione

Località : VOGHERA VOGHERA (PV)
Suddivisione del paese (NUTS) : Pavia ( ITC48 )
Paese : Italia

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 813 023,44 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica :
Direttiva 2014/25/UE

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL COMUNE DI VOGHERA - DURATA 36 MESI, CON EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI 6 MESI
Descrizione : PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL COMUNE DI VOGHERA - DURATA 36 MESI, CON EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI 6 MESI

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45453000 Lavori di riparazione e ripristino
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : EVENTUALE PROROGA 6 MESI ED ESERCIZIO DEL QUINTO D'OBBLIGO

5.1.2 Luogo di esecuzione

Località : VOGHERA VOGHERA (PV)
Suddivisione del paese (NUTS) : Pavia ( ITC48 )
Paese : Italia
Informazioni supplementari :

5.1.3 Durata stimata

Durata : 36 Mese

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 0

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 813 023,44 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : T.1 Eventuali proposte migliorative e/o integrative
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 30
Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : T.2 Metodologie tecnico operative adottate secondo il principio DNSH
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 12
Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : T.3 Struttura logistica e operativa nelle vicinanze della zona di espletamento del servizio
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 12
Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : T.4 Organico dell'impresa e numero, mansioni e titoli professionali degli addetti al servizio e degli incaricati al controllo qualità e sicurezza
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 8
Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : T.5 Sistemi e misure di sicurezza adottate, previsti dalla normativa vigente: possesso di Certificazione di sicurezza ISO 45000
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 4
Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : T.6 Procedure per l'applicazione di misure correttive in caso di malfunzionamenti
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 4
Criterio :
Tipo : Prezzo
Descrizione : busta economica
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 30

5.1.11 Documenti di gara

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Consentita
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Consentita
Termine per il ricevimento delle offerte : 17/09/2025 18:00 +02:00
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 180 Giorno
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte :
Data di apertura : 19/09/2025 10:00 +02:00
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto : COME DA DOCUMENTI DI GARA
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì
Accordo finanziario : Vedi documentazione di gara

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Accordo quadro, parzialmente senza riapertura della gara e parzialmente con riapertura della gara
Numero massimo di partecipanti : 1
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : Tribunale Amministrativo della Lombardia
Informazioni sui termini per il riesame : tribunale amministrativo della lombardia
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : ASM Voghera S.p.A.
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : ASM Voghera S.p.A.

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : ASM Voghera S.p.A.
Numero di registrazione : 01429910183
Indirizzo postale : Via Pozzoni n. 2
Località : VOGHERA (PV)
Codice postale : 27058
Suddivisione del paese (NUTS) : Pavia ( ITC48 )
Paese : Italia
Telefono : 03833351
Fax : 0383365788
Indirizzo internet : www.asmvoghera.it
Ruoli di questa organizzazione :
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : Tribunale Amministrativo della Lombardia
Numero di registrazione : 97024970150
Indirizzo postale : Via Filippo Corridoni n. 39
Località : MILANO (MI)
Codice postale : 20100
Suddivisione del paese (NUTS) : Milano ( ITC4C )
Paese : Italia
Telefono : 02 76053201
Fax : 02 76053201
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso : 0a580185-329e-475a-9ec3-f90003f81dae - 01
Tipo di formulario : Gara
Tipo di avviso : Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 04/08/2025 17:41 +02:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano
Numero di pubblicazione dell'avviso : 00516189-2025
Numero dell'edizione della GU S : 149/2025
Data di pubblicazione : 06/08/2025