Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Ełk–Trakiszki (granica państwa) – dokumentacja projektowa”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Ełk–Trakiszki (granica państwa) – dokumentacja projektowa” oraz uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń (faza I) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, które stanowi prawo opcji nr 2 Zamawiającego (faza II).Dodatkowo zakres zamówienia obejmuje wykonanie …

CPV: 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Miejsce wykonania:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Ełk–Trakiszki (granica państwa) – dokumentacja projektowa”
Miejsce udzielenia zamówienia:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Numer nagrody:
9090/IRZU/14219/03780/20/P

1. Nabywca

1.1 Nabywca

Oficjalna nazwa : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2. Procedura

2.1 Procedura

Tytuł : Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Ełk–Trakiszki (granica państwa) – dokumentacja projektowa”
Opis : Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Ełk–Trakiszki (granica państwa) – dokumentacja projektowa” oraz uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń (faza I) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, które stanowi prawo opcji nr 2 Zamawiającego (faza II).Dodatkowo zakres zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji stacji towarowej „Ełk Bis”, w czterech wariantach inwestycyjnych. Warianty różnią się między sobą miejscem separacji i zmianą systemów zasilania sieci trakcyjnej, tj.: w VIII-2: zmiana zasilania możliwie blisko Ełk, w VIII-3: zmiana zasilania na st. tow. „Ełk Bis”, w VIII-4: zmiana zasilania przed st. tow. „Ełk Bis” od strony gr. państwa w rejonie Kijewo, w VIII-5: zmiana zasilania przed st. Suwałki od strony gr. państwa (tak jak VIII-1 z tym, że w zakresie war. bud. st. tow. „Ełk Bis”). Realizacja stacji towarowej „Ełk Bis” będzie realizowana w ramach prawa opcji nr 1.
Identyfikator procedury : e7d3fd90-3666-468b-8aa9-5850c5f440a0
Wewnętrzny identyfikator : 9090/IRZU/14219/03780/20/P

2.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Usługi
Główna klasyfikacja ( cpv ): 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2.1.4 Informacje ogólne

Podstawa prawna :
Dyrektywa 2014/25/UE

5. Część zamówienia

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0000

Tytuł : Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Ełk–Trakiszki (granica państwa) – dokumentacja projektowa”
Opis : Celem realizacji Umowy jest dostarczenie Zamawiającemu, w terminach określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi prawem, pozwoleniami i uzgodnieniami niezbędnymi do zrealizowania robót budowlanych oraz świadczenie usług przewidzianych na etapie przetargów i na etapie robót budowlanych. Głównymi rezultatami Zamówienia jest uzyskanie: 1) Koncepcji Programowo - Przestrzennej (KPP); 2) Projektów Budowlanych wraz z dokumentacją geotechniczną i geologiczno-inżynierską z podziałem na odcinki o wartości robót 1 mld PLN każdy. Każdy odcinek będzie wymagał odrębnej decyzji administracyjnej; 3) Materiałów niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym: Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami), o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.) – dalej jako „ustawa ooś”; 4) Kompletu materiałów niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę wraz z pozyskaniem samych pozwoleń na budowę, w tym m.in.: raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko – jeśli taka ocena będzie wymagana. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż jeśli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, to zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) realizacja projektu będzie możliwa tylko na podstawie pozwoleń na budowę; 5) Projektów Wykonawczych z wyłączeniem branż sterowanie ruchem kolejowym i telekomunikacja kolejowa (w zakresie projektów wykonawczych objętych zamówieniem są projekty usunięcia kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi) z podziałem na odcinki o wartości robót 1 mld PLN każdy. Każdy odcinek będzie wymagał odrębnej decyzji administracyjnej; 6) Materiałów przetargowych niezbędnych do wyłonienia wykonawców robót budowlanych (tj. przedmiar robót na bazie KPR, kosztorys Inwestorski, STWiORB), PFU dla branży automatyki (w tym systemów ERTMS – ETCS i GSMR) i telekomunikacji kolejowej oraz udział w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót poprzez przygotowania i przekazanie Zamawiającemu odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, aż do zawarcia umowy z Wykonawcą Robót oraz wynikających z tych pytań niezbędnych modyfikacji opracowanych dokumentów; 7) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót w zależności od decyzji Zamawiającego o uruchomieniu prawa opcji.
Wewnętrzny identyfikator : 9090/IRZU/14219/03780/20/P

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Usługi
Główna klasyfikacja ( cpv ): 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Opcje :
Opis opcji : I Prawo opcji 1 1. W ramach Prawa opcji 1 Wykonawca opracuje dokumentację dla stacji towarowej Ełk „BIS”, zgodnie z OPZ. 2. O skorzystaniu lub zaniechaniu skorzystania z Prawa opcji 1, Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę najpóźniej w ciągu 40 dni od dnia odebrania Koncepcji programowo-przestrzennej, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (uruchomienie Prawa opcji 1), 3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji 1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 lit. b opracowania dokumentacji ze stacją towarową Ełk „BIS”. Do realizacji zakresu Prawa opcji 1 zastosowanie znajdą poza regulacjami wprost wskazanymi w Umowie, regulacje dotyczące fazy 1, w tym w szczególności związane z wymaganiami dla dokumentacji, odbiorów, zasad płatności, praw autorskich, kar umownych, odstąpienia od umowy, gwarancji i rękojmi za wady. 4. Skorzystanie z Prawa opcji nr 1 stanowi uprawnienie Zamawiającego i uzależnione będzie wyłącznie od jego potrzeb, a nie skorzystanie z tego uprawnienia nie powoduje żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy. 5. Szczegółowy opis Prawa opcji 1 zawarty został w tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. II Prawo opcji 2 1. W ramach Prawa opcji 2, Wykonawca zrealizuje fazę II umowy, tj. udzieli odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania przetargowego na roboty budowlane i będzie pełnił nadzór autorski, zgodnie z OPZ. 2. W ramach Prawa opcji 2 Zamawiający przewiduje, wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o czas realizacji Prawa opcji 2, tj. fazy II. 3. O skorzystaniu lub zaniechaniu skorzystania z Prawa opcji 2 Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę w ciągu 90 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu „Opracowanie materiałów przetargowych” zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, (uruchomienie Prawa opcji 2). 4. Skorzystanie z Prawa opcji 2 stanowi uprawnienie Zamawiającego i uzależnione będzie wyłącznie od jego potrzeb, a nie skorzystanie z tego uprawnienia nie powoduje żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy. 5. Szczegółowy opis Prawa opcji 2 zawarty został w tomie II SIWZ – Warunki umowy oraz w tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

5.1.2 Miejsce realizacji

W dowolnym miejscu
Informacje dodatkowe :

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej -
Organ odwoławczy : Prezes Krajowej Izby Odwoławczej -
Informacje o terminach odwołania : 1 Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i następnych Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 2 Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia Postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany, Wykonawca może wnieść odwołanie. 3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 4 Odwołujący przesyła Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5 Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 6 Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści Dokumentów Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 21.5 i 21.6 IDW wnosi się w terminie10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7 Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. -
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. -

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu : 58 259 454,22 Złoty

6.1 Wyniki – ID części zamówienia : LOT-0000

6.1.2 Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca :
Nazwa strony oferującej : Konsorcjum firm: Egis Poland Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), Egis Rail S.A. (Partner Konsorcjum)
Lider uczestnika przetargu : Egis Poland Sp. z o.o.
Oficjalna nazwa : Egis Rail S.A.
Oferta :
Identyfikator oferty : Konsorcjum firm: Egis Poland Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), Egis Rail S.A. (Partner Konsorcjum)
Identyfikator części zamówienia lub grupy części : LOT-0000
Wartość przetargu : 58 060 691,32 Złoty
Miejsce na liście zwycięzców : 1
Podwykonawstwo : Nie
Informacje dotyczące zamówienia :
Identyfikator umowy : 90/105/0082/21/Z/I
Tytuł : Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Ełk – Trakiszki (granica państwa) – dokumentacja projektowa”
Data zawarcia umowy : 09/12/2021

7. Modyfikacja

7.1 Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia : 10131-2022
Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu : CON-0001
Powód modyfikacji : Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
Opis : Nastąpiła konieczność zmiany umowy z uwagi na kolizję projektowanej stacji Kijewo Towarowe z cmentarzami ewangelickimi zlokalizowanymi w miejscowości Babki Gąseckie. Ze względu na obszar zalewowy oraz strefę ochronną komunalnego ujęcia wody dla Ełku, nie jest możliwa zmiana lokalizacji stacji. Podczas spotkania z Wojewódzkim Warmińsko-Mazurskim Konserwatorem Zabytków ustalono, że dopuszczalne jest zachowanie jednego z cmentarzy oraz przeniesienie wszystkich szczątków na jeden obiekt wraz z właściwym upamiętnieniem i rewitalizacją. Wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych badań oraz dokumentacji przeniesienia cmentarzy w inną lokalizację, a także konieczność dokonania stosownych uzgodnień.

7.1.1 Zmiana

Opis modyfikacji : Rozszerzenie zakresu prac o wykonanie dodatkowych badań oraz projektu przeniesienia cmentarzy ewangelickich zlokalizowanych w miejscowości Babki Gąseckie wraz z uzgodnieniami. Co skutkuje zwiększeniem wartości umowy o 198 762,90 PLN netto. Wartość umowy przed modyfikacją: 58 060 691,32 PLN netto Wartość umowy po modyfikacji: 58 259 454,22 PLN netto.

8. Organizacje

8.1 ORG-0006

Oficjalna nazwa : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Numer rejestracyjny : NIP 1132316427, REGON 017319027
Adres pocztowy : ul. Targowa 74
Miejscowość : Warszawa
Kod pocztowy : 03-734
Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )
Kraj : Polska
Telefon : +48 514897294
Adres strony internetowej : www.plk-sa.pl
Role tej organizacji :
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1 ORG-0007

Oficjalna nazwa : Egis Poland Sp. z o.o.
Numer rejestracyjny : NIP 5262153084, REGON 012926952
Adres pocztowy : ul. Marynarska 15
Miejscowość : Warszawa
Kod pocztowy : 02-674
Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )
Kraj : Polska
Telefon : +48222030100
Role tej organizacji :
Oferent
Lider grupy
Zwycięzca tych części zamówienia : LOT-0000

8.1 ORG-0008

Oficjalna nazwa : Egis Rail S.A.
Numer rejestracyjny : 968 502 559
Adres pocztowy : 168-170 avenue Thiers
Miejscowość : Lyon
Kod pocztowy : 69-006
Podpodział krajowy (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Kraj : Francja
Telefon : +33437724050
Role tej organizacji :
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia : LOT-0000

8.1 ORG-0009

Oficjalna nazwa : Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Numer rejestracyjny : NIP 5262239325, Regon 010828091
Adres pocztowy : ul. Postępu 17A
Miejscowość : Warszawa
Kod pocztowy : 02-676
Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )
Kraj : Polska
Telefon : +48224587801
Faks : +48224587803
Role tej organizacji :
Organ odwoławczy

8.1 ORG-0010

Oficjalna nazwa : Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej
Numer rejestracyjny : NIP 5262883664
Adres pocztowy : ul. Hoża 76/78
Miejscowość : Warszawa
Kod pocztowy : 00-682
Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )
Kraj : Polska
Telefon : +48226958504
Role tej organizacji :
Organ mediacyjny

8.1 ORG-0000

Oficjalna nazwa : Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny : PUBL
Miejscowość : Luxembourg
Kod pocztowy : 2417
Podpodział krajowy (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Kraj : Luksemburg
Telefon : +352 29291
Adres strony internetowej : https://op.europa.eu
Role tej organizacji :
TED eSender
Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia : 975c2f99-0e52-4ae6-917d-7c4230a200be - 01
Typ formularza : Modyfikacja umowy
Rodzaj ogłoszenia : Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Ogłoszenie – data wysłania : 09/05/2025 09:26 +00:00
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne : polski
Numer publikacji ogłoszenia : 00304566-2025
Numer wydania Dz.U. S : 91/2025
Data publikacji : 13/05/2025