Perizia di variante

intervento finanziato dal PNC denominato "Elettrificazione della banchina Margreth di Porto Nogaro - Comune di San Giorgio di Nogaro lavori per la realizzazione dell'intervento finanziato dal PNC denominato "Elettrificazione della banchina Margreth di Porto Nogaro"

CPV: 45231000 Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen
Plaats van uitvoering:
Perizia di variante
Toekennende instantie:
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Gunningsnummer:
CIG A0166C9503

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : Perizia di variante
Descrizione : intervento finanziato dal PNC denominato "Elettrificazione della banchina Margreth di Porto Nogaro - Comune di San Giorgio di Nogaro
Identificativo della procedura : da91624c-8afb-44a2-94e1-fe09d8607548
Identificativo interno : CIG A0166C9503

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45231000 Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche

2.1.2 Luogo di esecuzione

Località : Comune di San Giorgio di Nogaro
Suddivisione del paese (NUTS) : Udine ( ITH42 )
Paese : Italia

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica :
Direttiva 2014/24/UE

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo :
Descrizione : lavori per la realizzazione dell'intervento finanziato dal PNC denominato "Elettrificazione della banchina Margreth di Porto Nogaro"

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

6. Risultati

Valore di tutti i contratti assegnati in questo avviso : 5 976 268,21 Euro

6.1 Risultati: identificativo del lotto : LOT-0001

6.1.2 Informazioni sui vincitori

Vincitore :
Nome ufficiale : Elettromeccanica Veneta s.r.l.
Offerta :
Identificativo dell'offerta : lavori per la realizzazione dell'intervento finanziato dal PNC denominato "Elettrificazione della banchina Margreth di Porto Nogaro" - Comune di San Giorgio di Nogaro
Identificativo del lotto o gruppo di lotti : LOT-0001
Informazioni sull'appalto :
Identificativo dell'appalto : CIG: A0166C9503
Data di conclusione dell'appalto : 28/05/2024

7. Modifica

7.1 Modifica

Identificatore dell'avviso di aggiudicazione del contratto precedente : 00683746-2025
Identificatore del contratto modificato : CON-0001
Motivo della modifica : Le modifiche non sono sostanziali.
Descrizione : Perizia di variante. Si mantiene invariato il totale del quadro economico ed il termine di ultimazione dei lavori. Si aggiungono lavori per euro 718.130,44, dei quali in misura prevalente per interventi migliorativi al progetto, in misura minore si aggiungono lavorazioni imprevedibili rese necessarie per ritrovamenti imprevisti.

7.1.1 Modifica

Descrizione delle modifiche : Perizia di variante

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Numero di registrazione : 80014930327
Località : Trieste
Codice postale : 34121
Suddivisione del paese (NUTS) : Trieste ( ITH44 )
Paese : Italia
Telefono : 040 3771111
Ruoli di questa organizzazione :
Committente

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Numero di registrazione : 80029240324
Località : Trieste
Codice postale : 34121
Suddivisione del paese (NUTS) : Trieste ( ITH44 )
Paese : Italia
Telefono : 040 3771111
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi

8.1 ORG-0003

Nome ufficiale : Elettromeccanica Veneta s.r.l.
Numero di registrazione : 00624560231
Località : Negrar di Valpolicella (VR)
Codice postale : 37024
Suddivisione del paese (NUTS) : Verona ( ITH31 )
Paese : Italia
Telefono : 040 3771111
Ruoli di questa organizzazione :
Offerente
Vincitore di questi lotti : LOT-0001

8.1 ORG-0000

Nome ufficiale : Publications Office of the European Union
Numero di registrazione : PUBL
Località : Luxembourg
Codice postale : 2417
Suddivisione del paese (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Paese : Lussemburgo
Telefono : +352 29291
Indirizzo internet : https://op.europa.eu
Ruoli di questa organizzazione :
TED eSender

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso : ae991787-cc04-4320-8598-bfa076c461ea - 01
Tipo di formulario : Modifica dell'appalto
Tipo di avviso : Avviso di modifica di un appalto
Data di trasmissione dell'avviso : 20/10/2025 13:31 +00:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano
Numero di pubblicazione dell'avviso : 00696852-2025
Numero dell'edizione della GU S : 203/2025
Data di pubblicazione : 22/10/2025