Lavori di riconversione ed adeguamento migliorativo della rete di distribuzione irrigua tubata dell impianto "Selice-Tarabina" nei comuni di Conselice (RA) e Argenta (FE) – CUP I97H21006210001

Lavori di riconversione ed adeguamento migliorativo della rete di distribuzione irrigua tubata dell impianto "Selice-Tarabina" nei comuni di Conselice (RA) e Argenta (FE) – CUP I97H21006210001 – CIG 9611810C86 Lavori di riconversione e adeguamento di rete di distribuzione irrigua tubata in pressione mediante sostituzione della rete esistente con nuove condotte …

CPV: 45232120 Irrigatiewerken
Plaats van uitvoering:
Lavori di riconversione ed adeguamento migliorativo della rete di distribuzione irrigua tubata dell impianto "Selice-Tarabina" nei comuni di Conselice (RA) e Argenta (FE) – CUP I97H21006210001
Toekennende instantie:
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE
Gunningsnummer:

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : Lavori di riconversione ed adeguamento migliorativo della rete di distribuzione irrigua tubata dell impianto "Selice-Tarabina" nei comuni di Conselice (RA) e Argenta (FE) – CUP I97H21006210001
Descrizione : Lavori di riconversione ed adeguamento migliorativo della rete di distribuzione irrigua tubata dell impianto "Selice-Tarabina" nei comuni di Conselice (RA) e Argenta (FE) – CUP I97H21006210001 – CIG 9611810C86
Identificativo della procedura : 13438bd5-8a9e-4b69-92a5-0b3f05842456

2.1.1 Finalità

Classificazione principale ( cpv ): 45232120 Impianto di irrigazione

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica :
Direttiva 2014/24/UE

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0000

Titolo : Lavori di riconversione ed adeguamento migliorativo della rete di distribuzione irrigua tubata dell impianto "Selice-Tarabina" nei comuni di Conselice (RA) e Argenta (FE) – CUP I97H21006210001
Descrizione : Lavori di riconversione e adeguamento di rete di distribuzione irrigua tubata in pressione mediante sostituzione della rete esistente con nuove condotte in ghisa sferoidale e polietilene HD e predisposizione di nuovi gruppi di consegna muniti di contatori telecontrollati

5.1.1 Finalità

Classificazione principale ( cpv ): 45232120 Impianto di irrigazione
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : come da disciplinare di gara (valore: € 1.093.775,69)

5.1.6 Informazioni generali

Progetto di appalto finanziato in tutto o in parte con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna -
Informazioni sui termini per il riesame : ;

6. Risultati

Valore di tutti i contratti assegnati in questo avviso : 11 295 823,81 Euro

6.1 Risultati: identificativo del lotto : LOT-0000

6.1.2 Informazioni sui vincitori

Vincitore :
Responsabile della parte offerente : RTI C.I.M.S. Scrl
Nome ufficiale : ZINI ELIO SRL
Offerta :
Identificativo dell'offerta : C.I.M.S. s.c.r.l. quale mandataria o Capogruppo del RTI costituito con la ditta ZINI ELIO SRL
Identificativo del lotto o gruppo di lotti : LOT-0000
Valore dell'offerta : 7 709 577,53 Euro
Subappalto : No
Informazioni sull'appalto :
Identificativo dell'appalto : CIG 9611810C86
Titolo : Lavori di riconversione ed adeguamento migliorativo della rete di distribuzione irrigua tubata dell impianto "Selice-Tarabina" nei comuni di Conselice (RA) e Argenta (FE) – CUP I97H21006210001
Data di conclusione dell'appalto : 03/11/2023

7. Modifica

7.1 Modifica

Identificatore dell'avviso di aggiudicazione del contratto precedente : 768033-2023
Identificatore del contratto modificato : CON-0001
Motivo della modifica : Necessità di modifiche dovute a circostante non prevedibili da un committente diligente.
Descrizione : Variante in corso d’opera – Modifica al contratto di appalto

7.1.1 Modifica

Descrizione delle modifiche : L’impresa appaltatrice ha presentato domanda di proroga dei tempi contrattuali per giorni 139; con nota n. 2913 del 17/02/2025 è stata avanzata dal R.U.P. all’Alto Sorvegliante richiesta di parere in merito alla proroga succitata; con nota del 19/02/2025, acquisita al prot. consortile n 3108 del 20/02/2025, l’Alto Sorvegliante Ing. Rocco Leonetti ha espresso parere favorevole alla proroga con prescrizioni; con Delibera del Comitato Amministrativo del Consorzio n 1451 del 24.02.2025 è stata approvata la proroga dei tempi contrattuali, e quindi relativamente alla ultimazione dei lavori, il tempo complessivo utile viene rideterminato in giorni 504 naturali e consecutivi, invece che 365 giorni inizialmente concordati. Relativamente alla compilazione dello Stato Finale dei lavori, il Direttore dei lavori provvederà alla sua compilazione entro due mesi dall'ultimazione dei medesimi, in luogo dei tre mesi inizialmente previsti. Relativamente a quanto disciplinato in merito ai termini per il collaudo, si precisa che il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine perentorio di 1 (uno) mese dall’ultimazione dei lavori, diversamente anche da quanto disposto dall’art. 48 DEL C.S.A. il quale prevedeva il termine di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori.

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE
Numero di registrazione : 02666990391
Indirizzo postale : PIAZZA G. SAVONAROLA, 5
Località : LUGO
Codice postale : 48022
Suddivisione del paese (NUTS) : Ravenna ( ITH57 )
Paese : Italia
Referente : ING. ELVIO CANGINI
Telefono : +39 0545909511
Fax : +39 0545909509
Indirizzo internet : www.romagnaoccidentale.it
Ruoli di questa organizzazione :
Committente

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : RTI C.I.M.S. Scrl
Numero di registrazione : 00522741206
Località : BorgoTossignano
Codice postale : 40021
Suddivisione del paese (NUTS) : Bologna ( ITH55 )
Paese : Italia
Ruoli di questa organizzazione :
Offerente
Capofila
Vincitore di questi lotti : LOT-0000

8.1 ORG-0003

Nome ufficiale : ZINI ELIO SRL
Numero di registrazione : 01543211203
Località : Bologna
Codice postale : 40026
Suddivisione del paese (NUTS) : Bologna ( ITH55 )
Paese : Italia
Ruoli di questa organizzazione :
Offerente
Vincitore di questi lotti : LOT-0000

8.1 ORG-0004

Nome ufficiale : Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna
Numero di registrazione : 92004480379
Località : Bologna
Codice postale : 40123
Suddivisione del paese (NUTS) : Bologna ( ITH55 )
Paese : Italia
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi

8.1 ORG-0000

Nome ufficiale : Publications Office of the European Union
Numero di registrazione : PUBL
Località : Luxembourg
Codice postale : 2417
Suddivisione del paese (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Paese : Lussemburgo
Telefono : +352 29291
Indirizzo internet : https://op.europa.eu
Ruoli di questa organizzazione :
TED eSender
Informazioni sull'avviso
Identificativo/versione dell'avviso : cae7e7c6-6125-47fe-9b7a-ebdc2151ab1f - 01
Tipo di formulario : Modifica dell'appalto
Tipo di avviso : Avviso di modifica di un appalto
Data di trasmissione dell'avviso : 15/04/2025 15:55 +00:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano
Numero di pubblicazione dell'avviso : 00252200-2025
Numero dell'edizione della GU S : 76/2025
Data di pubblicazione : 17/04/2025