Travaux de rénovation de la salle des fêtes - L'espace des Acacias à Hellemmes

Le présent marché de travaux porte sur la rénovation de la salle des fêtes L'espace des Acacias à Hellemmes, suite aux émeutes de 2023. Conformément à l'article R2123-1, 1° du Code de la commande publique, il est passé par procédure adaptée et se compose de 10 lots, définis au règlement …

CPV: 45453100 Lavori di riparazione, 45223220 Lavori di rustico, 45262650 Lavori di rivestimento esterno, 45261210 Lavori di copertura di tetti, 45261420 Lavori di impermeabilizzazione, 45421000 Lavori di falegnameria, 45400000 Lavori di completamento degli edifici, 45311000 Lavori di cablaggio e di connessione elettrici, 45261215 Lavori di copertura di tetti con pannelli solari, 45330000 Lavori di idraulica, 45331000 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, 45262660 Lavori di rimozione dell'amianto
Luogo di esecuzione:
Travaux de rénovation de la salle des fêtes - L'espace des Acacias à Hellemmes
Ente di assegnazione:
Mairie de Lille
Numero di premio:
2024MC276DCP

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Mairie de Lille
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux de rénovation de la salle des fêtes - L'espace des Acacias à Hellemmes
Description : Le présent marché de travaux porte sur la rénovation de la salle des fêtes L'espace des Acacias à Hellemmes, suite aux émeutes de 2023. Conformément à l'article R2123-1, 1° du Code de la commande publique, il est passé par procédure adaptée et se compose de 10 lots, définis au règlement de la consultation. Chaque lot donne lieu à un marché ordinaire à prix global et forfaitaire.
Identifiant de la procédure : 1bdc37b9-789c-41d0-b48c-bce9ed4c2fd2
Avis précédent : 71d9de2d-6d9d-4917-bb97-ac9f66bdb7ec-01
Identifiant interne : 2024MC276DCP
Type de procédure : Ouverte
Principales caractéristiques de la procédure : La présente consultation porte sur un marché de travaux de rénovation passé par procédure adaptée, conformément à l'article R2123-1, 1° du Code de la commande publique. Il se compose de 10 lots donnant lieu chacun à un marché ordinaire traité à prix global et forfaitaire. Le délai d'exécution, tous lots confondus, est de 14 mois dont 2 mois de préparation à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage des travaux.

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45453100 Travaux de remise en état

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Salle des fêtes - L'espace des Acacias - 2 Place Joseph Hentgès
Ville : Hellemmes
Code postal : 59260
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Les candidats peuvent remettre une offre pour chacun des lots. La date de début des travaux (mars 2025) est prévisionnelle. Pour tous les lots, la durée du marché démarre à compter de sa date de notification et s'exécute jusqu'au décompte définitif dont levée totale des réserves. Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements conformément à l'article R214221 1° du Code de la commande publique. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R214224 du Code de la commande publique. Il est précisé que le délai minimum de validité des offres (6 mois) est également le délai maximum de validité des offres à compter de la date limite de réception des offres. Des négociations pourront avoir lieu selon les modalités définies au règlement de la consultation. Les variantes ne sont pas autorisées. Pour les lots 01, 09 et 10 uniquement, la remise des offres est subordonnée à une visite obligatoire du site d'exécution du marché. Les lots 05 et 06 comportent des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) obligatoires, telles que précisées au règlement de la consultation. Les critères de jugement des offres sont détaillés au règlement de la consultation. Pour les lots 01, 04, 05, 06, 08 et 09 : il est prévu une clause d'insertion sociale selon les dispositions du CCAP. Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours conformément aux dispositions de l'article R219210 du Code de la commande publique. Le marché, tous lots confondus, fera l'objet de possibles subventions, non définies à ce jour. Le dossier de consultation est disponible sous format électronique en téléchargeant les documents de la consultation dans leur intégralité via le site www.achatpublic.com. Afin de faciliter l'accès dudit dossier, le soumissionnaire renseignera les éléments indispensables à la recherche de la consultation (notamment la référence publique correspondant au numéro d'affaire, ici "2024MC276DCP"). La remise des propositions se fera uniquement par voie dématérialisée via la plateforme www.achatpublic.com. La remise par voie papier est interdite. Pour rappel, la signature électronique de l'offre n'est pas requise pour répondre à cette consultation. Le candidat portera attention à communiquer, dans ses pièces et lors de son identification sur le portail acheteur, une adresse mail qui servira de référence pour tous les échanges qui interviendront entre le pouvoir adjudicateur et l'ensemble des candidats durant toute la procédure de passation. Le candidat est invité à s'assurer que l'adresse indiquée est bien active et disponible.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE
Article R2123-1 1° du Code de la commande publique - Marché de travaux passé en procédure adaptée conformément à l'article R2123-1 1° du Code de la commande publique.
Article R2123-1 1° du Code de la commande publique

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Lot 1 : Reprise structure
Description : Travaux de gros oeuvre
Identifiant interne : 2024MC276DCP01

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre
Options :
Description des options : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, le cas échéant et sous réserve du respect de la réglementation, de conclure - des marchés pour la réalisation de prestations similaires conformément à l'article R.21227 du Code de la Commande Publique - des modifications (avenants) conformément aux dispositions des articles R.2194-1 à R2194-10 dudit Code.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Salle des fêtes - L'espace des Acacias - 2, Place Joseph Hentgès à Hellemmes
Ville : Hellemmes
Code postal : 59260
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 03/03/2025
Durée : 14 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : La durée de 14 mois indiquée ci-dessus correspond au délai global d'exécution des travaux, dont 2 mois de préparation à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage. Afin de promouvoir l'emploi et favoriser l'insertion, le lot 01 comporte une clause d'insertion sociale selon les modalités définies au CCAP. Pour le lot 01, la remise de l'offre est subordonnée à la visite obligatoire du site d'exécution des travaux.

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Critère 1: "Prix" selon la formule énoncée au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère 2 : "Valeur technique" selon les sous-critères énoncés au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère 3 : "Performance environnementale" selon les sous-critères énoncés au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Mairie de Lille
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Mairie de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Lille
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Lot 2 : Bardages façades
Description : Travaux de bardages façades
Identifiant interne : 2024MC276DCP02

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262650 Travaux de bardage
Options :
Description des options : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, le cas échéant et sous réserve du respect de la réglementation, de conclure - des marchés pour la réalisation de prestations similaires conformément à l'article R.21227 du Code de la Commande Publique - des modifications (avenants) conformément aux dispositions des articles R.2194-1 à R2194-10 dudit Code.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Salle des fêtes - L' espace des Acacias - 2, Place Joseph Hentgès à Hellemmes
Ville : Hellemmes
Code postal : 59260
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 03/03/2025
Durée : 14 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : La durée de 14 mois indiquée ci-dessus correspond au délai global d'exécution des travaux, dont 2 mois de préparation à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Critère 1 : "Prix" selon la formule énoncée au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère 2 : "Valeur technique" selon les sous-critères énoncés au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère 3 : "Performance environnementale" selon les sous-critères énoncés au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Mairie de Lille
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Mairie de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Lille
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Lot 3 : Couverture - étanchéité
Description : Travaux de couverture et d'étanchéité
Identifiant interne : 2024MC276DCP03

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261210 Travaux de couverture
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261420 Travaux d'étanchéification
Options :
Description des options : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, le cas échéant et sous réserve du respect de la réglementation, de conclure - des marchés pour la réalisation de prestations similaires conformément à l'article R.21227 du Code de la Commande Publique - des modifications (avenants) conformément aux dispositions des articles R.2194-1 à R2194-10 dudit Code.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Salle des fêtes - L'espace des Acacias - 2, Place Joseph Hentgès à Hellemmes
Ville : Hellemmes
Code postal : 59260
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 03/03/2025
Durée : 14 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : La durée de 14 mois indiquée ci-dessus correspond au délai global d'exécution des travaux, dont 2 mois de préparation à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Critère 1 : "Prix" selon la formule énoncée au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère 2 : "Valeur technique" selon les sous-critères énoncés au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère 3 : "Performance environnementale" selon les sous-critères énoncés au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Mairie de Lille
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Mairie de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Lille
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Lot 4 : Menuiseries extérieures aluminium
Description : Travaux de menuiseries extérieures aluminium
Identifiant interne : 2024MC276DCP04

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
Options :
Description des options : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, le cas échéant et sous réserve du respect de la réglementation, de conclure - des marchés pour la réalisation de prestations similaires conformément à l'article R.21227 du Code de la Commande Publique - des modifications (avenants) conformément aux dispositions des articles R.2194-1 à R2194-10 dudit Code.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Salle des fêtes - L'espace des Acacias - 2, Place Joseph Hentgès à Hellemmes
Ville : Hellemmes
Code postal : 59260
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 03/03/2025
Durée : 14 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : La durée de 14 mois indiquée ci-dessus correspond au délai global d'exécution des travaux, dont 2 mois de préparation à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage. Afin de promouvoir l'emploi et favoriser l'insertion, le lot 04 comporte une clause d'insertion sociale selon les modalités définies au CCAP.

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Critère 1 : "Prix" selon la formule énoncée au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère 2 : "Valeur technique" selon les sous-critères énoncés au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère 3 : "Performance environnementale" selon les sous-critères énoncés au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Mairie de Lille
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Mairie de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Lille
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : Lot 5 : Second oeuvre étendu
Description : Travaux de parachèvement du bâtiment (faux-plafonds, plâtrerie, peinture, carrelages, sols souples, mobilier)
Identifiant interne : 2024MC276DCP05

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
Options :
Description des options : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, le cas échéant et sous réserve du respect de la réglementation, de conclure - des marchés pour la réalisation de prestations similaires conformément à l'article R.21227 du Code de la Commande Publique - des modifications (avenants) conformément aux dispositions des articles R.2194-1 à R2194-10 dudit Code.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Salle des fêtes - L'espace des Acacias - 2, Place Joseph Hentgès à Hellemmes
Ville : Hellemmes
Code postal : 59260
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 03/03/2025
Durée : 14 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : La durée de 14 mois indiquée ci-dessus correspond au délai global d'exécution des travaux, dont 2 mois de préparation à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage. Afin de promouvoir l'emploi et favoriser l'insertion, le lot 05 comporte une clause d'insertion sociale selon les modalités définies au CCAP. Le lot 05 fait l'objet de plusieurs prestations supplémentaires éventuelles (PSE) obligatoires, telles que définies au RC.

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Critère 1 :"Prix" selon la formule énoncée au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère 2 : "Valeur technique" selon les sous-critères énoncés au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère 3 : "Performance environnementale" selon les sous-critères énoncés au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Mairie de Lille
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Mairie de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Lille
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Lot 6 : Electricité CFO/CFA
Description : Travaux de câblage et d'installations électriques
Identifiant interne : 2024MC276DCP06

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
Options :
Description des options : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, le cas échéant et sous réserve du respect de la réglementation, de conclure - des marchés pour la réalisation de prestations similaires conformément à l'article R.21227 du Code de la Commande Publique - des modifications (avenants) conformément aux dispositions des articles R.2194-1 à R2194-10 dudit Code.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Salle des fêtes - L'espace des Acacias - 2, Place Joseph Hentgès à Hellemmes
Ville : Hellemmes
Code postal : 59260
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 03/03/2025
Durée : 14 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : La durée de 14 mois indiquée ci-dessus correspond au délai global d'exécution des travaux, dont 2 mois de préparation à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage. Afin de promouvoir l'emploi et favoriser l'insertion, le lot 06 comporte une clause d'insertion sociale selon les modalités définies au CCAP. Le lot 06 fait l'objet d'une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) obligatoire, telle que définie au RC.

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Critère 1 :" prix" selon la formule énoncée au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère 2 : "Valeur technique" selon les sous-critères énoncés au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère 3 : "Performance environnementale" selon les sous-critères énoncés au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Mairie de Lille
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Mairie de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Lille
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : Lot 7 : Panneaux photovoltaiques
Description : Travaux de couverture de panneaux photovoltaïques
Identifiant interne : 2024MC276DCP07

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires
Options :
Description des options : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, le cas échéant et sous réserve du respect de la réglementation, de conclure - des marchés pour la réalisation de prestations similaires conformément à l'article R.21227 du Code de la Commande Publique - des modifications (avenants) conformément aux dispositions des articles R.2194-1 à R2194-10 dudit Code.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Salle des fêtes - L'espace des Acacias _ 2, Place Joseph Hentgès à Hellemmes
Ville : Hellemmes
Code postal : 59260
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 03/03/2025
Durée : 14 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : La durée de 14 mois indiquée ci-dessus correspond au délai global d'exécution des travaux, dont 2 mois de préparation à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Critère 1 : "Prix" selon la formule énoncée au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère 2 : "Valeur technique" selon les sous-critères énoncés au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère 3 : "Performance environnementale" selon les sous-critères énoncés au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Mairie de Lille
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Mairie de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Lille
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : Lot 8 : CVC - Plomberie - Sanitaire
Description : Travaux de plomberie, d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Identifiant interne : 2024MC276DCP08

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45330000 Travaux de plomberie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Options :
Description des options : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, le cas échéant et sous réserve du respect de la réglementation, de conclure - des marchés pour la réalisation de prestations similaires conformément à l'article R.21227 du Code de la Commande Publique - des modifications (avenants) conformément aux dispositions des articles R.2194-1 à R2194-10 dudit Code.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Salle des fêtes - L'espace des Acacias - 2, Place Joseph Hentgès à Hellemmes
Ville : Hellemmes
Code postal : 59260
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 03/03/2025
Durée : 14 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : La durée de 14 mois indiquée ci-dessus correspond au délai global d'exécution des travaux, dont 2 mois de préparation à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage. Afin de promouvoir l'emploi et favoriser l'insertion, le lot 08 comporte une clause d'insertion sociale selon les modalités définies au CCAP.

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Critère 1 : "Prix" selon la formule énoncée au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère 2 : "Valeur technique" selon les sous-critères énoncés au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère 3 : "Performance environnementale" selon les sous-critères énoncés au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Mairie de Lille
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Mairie de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Lille
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : Lot 9 : Dépose structure métallique
Description : Travaux de dépose de structure métallique
Identifiant interne : 2024MC276DCP09

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
Options :
Description des options : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, le cas échéant et sous réserve du respect de la réglementation, de conclure - des marchés pour la réalisation de prestations similaires conformément à l'article R.21227 du Code de la Commande Publique - des modifications (avenants) conformément aux dispositions des articles R.2194-1 à R2194-10 dudit Code.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Salle des fêtes - L'espace des Acacias - 2, Place Joseph Hentgès à Hellemmes
Ville : Hellemmes
Code postal : 59260
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 03/03/2025
Durée : 14 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : La durée de 14 mois indiquée ci-dessus correspond au délai global d'exécution des travaux, dont 2 mois de préparation à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage. Afin de promouvoir l'emploi et favoriser l'insertion, le lot 09 comporte une clause d'insertion sociale selon les modalités définies au CCAP. Pour le lot 09, la remise de l'offre est subordonnée à la visite obligatoire du site d'exécution des travaux.

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Critère 1 : "Prix" selon la formule énoncée au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère 2 : "Valeur technique" selon les sous-critères énoncés au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère 3 : "Performance environnementale" selon les sous-critères énoncés au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Mairie de Lille
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Mairie de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Lille
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

Titre : Lot 10 : Désamiantage
Description : Travaux de désamiantage
Identifiant interne : 2024MC276DCP10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262660 Travaux de désamiantage
Options :
Description des options : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, le cas échéant et sous réserve du respect de la réglementation, de conclure - des marchés pour la réalisation de prestations similaires conformément à l'article R.21227 du Code de la Commande Publique - des modifications (avenants) conformément aux dispositions des articles R.2194-1 à R2194-10 dudit Code.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Salle des fêtes - L'espace des acacias - 2, Place joseph Hentgès à Hellemmes
Ville : Hellemmes
Code postal : 59260
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 03/03/2025
Durée : 14 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : La durée de 14 mois indiquée ci-dessus correspond au délai global d'exécution des travaux, dont 2 mois de préparation à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage. Pour le lot 10, la remise de l'offre est subordonnée à la visite obligatoire du site d'exécution des travaux.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Critère 1 : "Prix" selon la formule énoncée au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère 2 : "Valeur technique" selon les sous-critères énoncés au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : critère 3 : "Performance environnementale" selon les sous-critères énoncés au RC
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Mairie de Lille
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Mairie de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Lille
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 2 294 730,75 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SPIE BATIGNOLLES NORD
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE SPIE BATIGNOLLES NORD - LOT 01
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 146 274,08 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 01
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 14/03/2025
Date de conclusion du marché : 13/06/2025
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : NORD FRANCE COUVERTURE
Offre :
Identifiant de l’offre : NORD FRANCE COUVERTURE - LOT 02
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 469 802,44 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 02
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 14/03/2025
Date de conclusion du marché : 13/06/2025
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : DUBOIS COUVERTURE
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE DUBOIS COUVERTURE - LOT 03
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 199 529,31 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 03
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 14/03/2025
Date de conclusion du marché : 13/06/2025
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ALNOR
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE ALNOR - LOT 04
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004
Valeur de l'offre : 292 543 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 04
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 14/03/2025
Date de conclusion du marché : 13/06/2025
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ROUZE
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE ROUZE - LOT 05
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005
Valeur de l'offre : 576 877,64 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 05
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 14/03/2025
Date de conclusion du marché : 13/06/2025
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : CONSULT ENERGIE BAT
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE CONSULT ENERGIE BAT - LOT 06
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006
Valeur de l'offre : 287 213,18 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 06
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 14/03/2025
Date de conclusion du marché : 20/06/2025
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ENSIO
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE ENSIO -LOT 07
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0007
Valeur de l'offre : 38 401,1 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 07
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 14/03/2025
Date de conclusion du marché : 13/06/2025
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0008

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : MIROUX
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE MIROUX - LOT 08
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0008
Valeur de l'offre : 234 910 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 08
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 14/03/2025
Date de conclusion du marché : 05/09/2025
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0009

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : MIDAVAINE
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE MIDAVAINE -LOT 09
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0009
Valeur de l'offre : 25 000 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 09
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 14/03/2025
Date de conclusion du marché : 05/05/2025
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0010

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SOTRAMIANTE
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE SOTRAMIANTE - LOT 10
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0010
Valeur de l'offre : 24 180 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LOT 10
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 14/03/2025
Date de conclusion du marché : 05/05/2025
Organisation qui signe le marché : Mairie de Lille

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 6

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Mairie de Lille
Numéro d’enregistrement : 21590350100017
Département : Direction de la Commande publique
Adresse postale : Hôtel de Ville, Place Augustin Laurent CS 30667
Ville : Lille
Code postal : 59033 cedex
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Point de contact : Direction de la Commande publique - Mairie de Lille
Adresse électronique : marchespublics@mairie-lille.fr
Téléphone : +33 320495995
Adresse internet : https://www.lille.fr
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL) : https://www.achatpublic.com
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Administratif de Lille
Numéro d’enregistrement : 175 900 034 00018
Adresse postale : 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039
Ville : Lille cedex
Code postal : 59014
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Point de contact : Greffe du Tribunal Administratif de Lille
Adresse électronique : greffe.ta-lille@juradm.fr
Téléphone : +33 359542342
Télécopieur : +33 359542445
Adresse internet : https://www.telerecours.fr
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : SPIE BATIGNOLLES NORD
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 34902695500261
Adresse postale : 24 RUE DU MONT DE TEMPLEMARS
Ville : SECLIN
Code postal : 59472
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0004

Nom officiel : NORD FRANCE COUVERTURE
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 91899629900015
Adresse postale : 889 RUE DES HAUTS DE SAINGHIN
Ville : SAINGHIN EN MELANTOIS
Code postal : 59262
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0005

Nom officiel : DUBOIS COUVERTURE
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 44585030800039
Adresse postale : ZI DE L'EPINETTE
Ville : NIEPPE
Code postal : 59850
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0003
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0006

Nom officiel : ALNOR
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 31436010800026
Adresse postale : 11 RUE LAVOISIER
Ville : ANNOEULLIN
Code postal : 59112
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0004
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0007

Nom officiel : ROUZE
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 31986295900024
Adresse postale : 19 RUE DE LORIVAL
Ville : SECLIN
Code postal : 59113
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0005
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0008

Nom officiel : CONSULT ENERGIE BAT
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 82164616300039
Adresse postale : 4 PARC DE LA ROCADE
Ville : SAINS EN GOHELLE
Code postal : 62114
Subdivision pays (NUTS) : Pas-de-Calais ( FRE12 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0006
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0009

Nom officiel : ENSIO
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 31050577100306
Adresse postale : 405 RUE CLAUDE BERNARD
Ville : ROUVROY
Code postal : 62420
Subdivision pays (NUTS) : Pas-de-Calais ( FRE12 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0007
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0010

Nom officiel : MIROUX
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 47250287100040
Adresse postale : 240 RUE DU FAUBOURG D'ARRAS
Ville : LILLE
Code postal : 59000
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0008
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0011

Nom officiel : MIDAVAINE
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 70880062800032
Adresse postale : 2 RUE JEAN LEBAS
Ville : ROEULX
Code postal : 59172
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0009
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0012

Nom officiel : SOTRAMIANTE
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 41374114100027
Adresse postale : 303 RUE DU MOULIN
Ville : ERQUINGHEM-LYS
Code postal : 59193
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0010
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : e67e8018-6571-4587-8f83-370b3c292991 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 19/09/2025 10:05 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00616568-2025
Numéro de publication au JO S : 181/2025
Date de publication : 22/09/2025