Travaux de création d'une liaison Nord-Sud intégrant la refonte de 2 stations de pompage, la déconstruction d'un réservoir et la création d'une bâche et d'une station de pompage d'eau potable

Marché non alloti, ne comportant ni tranches et ni prestations supplémentaires éventuelles. Le marché est décomposé en phases techniques. Les travaux et prestations attendues sont décrites dans le CCTP et les pièces du DCE. Les travaux et prestations du marché portent essentiellement sur : les études d'exécution, les installations de …

CPV: 45200000 Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile, 45232150 Impianti associati a reti di distribuzione idrica, 45232152 Lavori di costruzione di stazioni di pompaggio, 45111100 Lavori di demolizione, 45240000 Lavori di costruzione per opere idrauliche, 45317100 Lavori di installazione elettrica di impianti di pompaggio, 45317200 Lavori di installazione elettrica di trasformatori, 45315400 Impianti ad alta tensione, 45315500 Impianti a media tensione
Scadenza:
Lunedì 03 Novembre 2025 12:00
Tipo di scadenza:
Presentazione di un'offerta
Luogo di esecuzione:
Travaux de création d'une liaison Nord-Sud intégrant la refonte de 2 stations de pompage, la déconstruction d'un réservoir et la création d'une bâche et d'une station de pompage d'eau potable
Ente di assegnazione:
AQUAVESC
Numero di premio:
2025-19

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : AQUAVESC
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux de création d'une liaison Nord-Sud intégrant la refonte de 2 stations de pompage, la déconstruction d'un réservoir et la création d'une bâche et d'une station de pompage d'eau potable
Description : Marché non alloti, ne comportant ni tranches et ni prestations supplémentaires éventuelles. Le marché est décomposé en phases techniques. Les travaux et prestations attendues sont décrites dans le CCTP et les pièces du DCE.
Identifiant de la procédure : 7f032633-38d4-4a15-8dcb-6fb796561387
Identifiant interne : 2025-19
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Principales caractéristiques de la procédure : Marché de travaux dont la procédure est établie dans le cadre d'un appel d'offres ouvert (L 2124-2, R 2124-2 1°, R 2161-2 à R 2161-5 du code de la commande publique (CCP). Une visite obligatoire est organisée (cf. article 2.10 du règlement de la consultation), sur demande préalable (via le profil acheteur) et avec signature d'un accord de confidentialité.

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232152 Travaux de construction de stations de pompage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111100 Travaux de démolition
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45317100 Travaux d'installation électrique de matériel de pompage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45317200 Travaux d'installation électrique de transformateurs
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45315400 Installations haute tension
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45315500 Installations moyenne tension

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Station de pompage AEP de l'usine de Louveciennes
Ville : Louveciennes
Code postal : 78430
Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Réservoirs d'eau potable de Hubies Haut
Ville : Le Chesnay
Code postal : 78150
Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Réservoirs d'eau potable de Montbauron et station de pompage AEP de Gobert
Ville : Versailles
Code postal : 78000
Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d’exclusion

Sources des motifs d'exclusion : Document de marché

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Travaux de création d'une liaison Nord-Sud intégrant la refonte de 2 stations de pompage, la déconstruction d'un réservoir et la création d'une bâche et d'une station de pompage d'eau potable
Description : Les travaux et prestations du marché portent essentiellement sur : les études d'exécution, les installations de chantier, la refonte de la station de pompage de l'usine Louveciennes, les travaux d'adaptation hydraulique des réservoirs de Hubies Haut, les travaux de modification des équipements et du fonctionnement de la station de pompage de Gobert vers les réservoirs Satory et Gobert, la déconstruction des réservoirs sur le site de Montbauron, la mise en place des nouvelles infrastructures sur le site de Montbauron, les finitions diverses, les récolements, implantation des ouvrages, élaboration des Dossiers des Ouvrages exécutés, des Dossiers d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages. La description générale des travaux et les conditions de leur exécution sont précisées dans le Cahier des Clauses Technique Particulières (CCTP) et dans les documents de la consultation.
Identifiant interne : 2025-19

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232152 Travaux de construction de stations de pompage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111100 Travaux de démolition
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45317100 Travaux d'installation électrique de matériel de pompage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45317200 Travaux d'installation électrique de transformateurs
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45315400 Installations haute tension
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45315500 Installations moyenne tension
Options :
Description des options : AQUAVESC se laisse la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article R 2122-7 du CCP, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Station de pompage AEP de l'usine de Louveciennes
Ville : Louveciennes
Code postal : 78430
Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Réservoirs d'eau potable de Hubies Haut
Ville : Le Chesnay
Code postal : 78150
Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Réservoirs d'eau potable de Montbauron et station de pompage AEP de Gobert
Ville : Versailles
Code postal : 78000
Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 21 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés : Exigence dans l’offre
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Précisions sur la durée du marché et les délais d'exécution. Le présent marché prend effet à compter de sa date de notification au titulaire et court jusqu'à l'établissement du décompte général et définitif ou l'exécution par le titulaire de la totalité de ses obligations dues dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le cas échéant. Délai d'exécution des travaux (article 2.2 de l'AE) : dans le délai global de 21 mois y compris la période de préparation. Les candidats sont invités à lire attentivement le contenu des pièces du DCE et notamment le RC pour le déroulement de ma consultation et les attendus de la collectivité. Le DCE est téléchargeable sur le profil acheteur et les candidats devront y déposer leur pli, contenant les éléments de candidature et de l'offre. Les variantes ne sont pas autorisées.

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Document de marché

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Valeur technique de l'offre - 70 %
Description : Cf. article 6.2 conditions d'examen des offres et critères d'attribution (2ème phase) du règlement de la consultation (RC).
Critère :
Type : Prix
Nom : Prix des prestations - 30 %
Description : Cf. article 6.2 conditions d'examen des offres et critères d'attribution (2ème phase) du règlement de la consultation (RC).

5.1.11 Documents de marché

L’accès à certains documents de marché est restreint
Justification de la restriction de l’accès à certains documents de marché : Protection des informations particulièrement sensibles
Des informations sur les documents restreints sont disponibles à l’adresse suivante : https://aquavesc.e-marchespublics.com/

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://aquavesc.e-marchespublics.com/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 03/11/2025 12:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : oui
Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles
Informations relatives aux délais de recours : Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : - Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). - Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : AQUAVESC
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : AQUAVESC
Numéro d’enregistrement : 2578002270031
Adresse postale : 12, rue Mansart
Ville : Versailles
Code postal : 78000
Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France
Adresse électronique : a.lebris@etaso.fr
Téléphone : +33 677551116
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d’enregistrement : 177 800 059 00012
Adresse postale : 56 avenue de Saint cloud
Ville : Versailles
Code postal : 78000
Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France
Point de contact : greffe du Tribunal administratif
Adresse électronique : greffe.ta-versailles@juradm.fr
Téléphone : 0139205400
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0000

Nom officiel : DEMATIS
Numéro d’enregistrement : 45072478600030
Ville : Paris
Code postal : 75015
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@dematis.com
Téléphone : +33 172365548
Adresse internet : www.dematis.com
Rôles de cette organisation :
TED eSender

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 1cd5b621-636c-4679-95e5-cb4e7bd0b5e6 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 18/09/2025 15:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00615158-2025
Numéro de publication au JO S : 180/2025
Date de publication : 19/09/2025