Procedura ristretta per Accordi Quadro con più fornitori senza confronto competitivo, per affidare lavori di manutenzione straordinaria a prevalenza edile e complementari impiantistici, compresa la progettazione esecutiva dei singoli intervent

Procedura ristretta per Accordo Quadro diviso in due lotti, con più fornitori senza confronto competitivo, per affidare lavori di manutenzione straordinaria a prevalenza edile e complementari impiantistici, compresa la progettazione esecutiva dei singoli intervent Accordo quadro con due fornitori, senza rilancio competitivo: al 1° aggiudicatario il 65% del lotto. Al …

CPV: 45454000 Lavori di ristrutturazione, 71300000 Servizi di ingegneria
Luogo di esecuzione:
Procedura ristretta per Accordi Quadro con più fornitori senza confronto competitivo, per affidare lavori di manutenzione straordinaria a prevalenza edile e complementari impiantistici, compresa la progettazione esecutiva dei singoli intervent
Ente di assegnazione:
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA - Dipartimento Area tecnica
Numero di premio:

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA - Dipartimento Area tecnica
Forma giuridica del committente : Organismo di diritto pubblico
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Salute

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : Procedura ristretta per Accordi Quadro con più fornitori senza confronto competitivo, per affidare lavori di manutenzione straordinaria a prevalenza edile e complementari impiantistici, compresa la progettazione esecutiva dei singoli intervent
Descrizione : Procedura ristretta per Accordo Quadro diviso in due lotti, con più fornitori senza confronto competitivo, per affidare lavori di manutenzione straordinaria a prevalenza edile e complementari impiantistici, compresa la progettazione esecutiva dei singoli intervent
Identificativo della procedura : 2e0175de-289c-453b-a248-29e32d3e45a9
Tipo di procedura : Ristretta
La procedura è accelerata : no
Giustificazione della procedura accelerata :
Caratteristiche principali della procedura :

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Natura aggiuntiva dell'appalto : Servizi
Classificazione principale ( cpv ): 45454000 Lavori di ristrutturazione
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 71300000 Servizi di ingegneria

2.1.2 Luogo di esecuzione

Indirizzo postale : via Roma n.67
Località : Pisa
Codice postale : 56126
Suddivisione del paese (NUTS) : Pisa ( ITI17 )
Paese : Italia
Informazioni supplementari : si rinvia alla Nota Esplicativa al Bando

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 6 480 000 Euro
Valore massimo dell'accordo quadro : 6 480 000 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Se la procedura viene annullata o non ha successo, verrà rilanciata
Informazioni supplementari : si rinvia alla Nota Esplicativa al Bando
Base giuridica :
Direttiva 2014/24/UE
D.Lgs.36/2023 ss.mm.ii. Codice dei Contratti Pubblici - Procedura ristretta art. 72 del Codice

2.1.5 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Numero massimo di lotti per i quali un offerente può presentare offerte : 2
Condizioni contrattuali :
Numero massimo di lotti per i quali può essere aggiudicato un appalto a un offerente : 2

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : Accordo Quadro con più fornitori per affidare lavori di manutenzione straordinaria a prevalenza OG 1 lavori edili e complementari impiantistici, compresa la progettazione esecutiva dei singoli interventi
Descrizione : Accordo quadro con due fornitori, senza rilancio competitivo: al 1° aggiudicatario il 65% del lotto. Al 2° aggiudicatario il 35% del lotto. Scelta del fornitore avverrà prioritariamente per scorrimento della graduatoria salvo necessità ed urgenza

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45454000 Lavori di ristrutturazione
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 71300000 Servizi di ingegneria
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : Sono previste modifiche contrattuali di cui all'art. 120, comma 1, let. a), del D.lgs. 36/2023, per un importo massimo di 428.000,00 Euro, al verificarsi delle condizioni previste al paragr. 2 della Nota Esplicativa al Bando, cui si rinvia integralmente. Opzione di proroga di ulteriori 6 mesi al verificarsi delle condizioni previste al paragr. 3 della Nota Esplicativa al Bando

5.1.3 Durata stimata

Durata : 1 260 Giorno

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 1

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 2 892 000 Euro
Valore massimo dell'accordo quadro : 2 892 000 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì
L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI) : sì

5.1.8 Criteri di accessibilità

Sono compresi criteri di accessibilità per le persone con disabilità

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : Il criterio di aggiudicazione è il miglior rapporto qualità prezzo 70 qualità 30 prezzo
Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri :
Giustificazione della mancata indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione :

5.1.11 Documenti di gara

Termine per la richiesta di informazioni supplementari : 03/06/2025 12:00 +02:00

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Non consentita
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione : 11/06/2025 10:00 +02:00
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : sì
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Accordo quadro, senza riapertura della gara
Numero massimo di partecipanti : 1000
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana -
Informazioni sui termini per il riesame : 30 giorni
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA - Dipartimento Area tecnica -
Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara : AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA - Dipartimento Area tecnica -
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso : AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA - Dipartimento Area tecnica -
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA - Dipartimento Area tecnica -
Organizzazione che tratta le offerte : AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA - Dipartimento Area tecnica -

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0002

Titolo : Accordo Quadro con più fornitori per affidare lavori di manutenzione straordinaria a prevalenza OG 2 lavori edili e complementari impiantistici, compresa la progettazione esecutiva dei singoli interventi
Descrizione : Accordo quadro con due fornitori, senza rilancio competitivo: al 1° aggiudicatario il 65% del lotto. Al 2° aggiudicatario il 35% del lotto. Scelta del fornitore avverrà prioritariamente per scorrimento della graduatoria salvo necessità ed urgenza

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45454000 Lavori di ristrutturazione
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 71300000 Servizi di ingegneria
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : Sono previste modifiche contrattuali di cui all'art. 120, comma 1, let. a), del D.lgs. 36/2023, per un importo massimo di 598.000,00 Euro , al verificarsi delle condizioni previste al paragr. 2 della Nota Esplicativa al Bando, cui si rinvia integralmente. Opzione di proroga di ulteriori 6 mesi al verificarsi delle condizioni previste al paragr. 3 della Nota Esplicativa al Bando

5.1.3 Durata stimata

Durata : 1 260 Giorno

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 1

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 3 588 000 Euro
Valore massimo dell'accordo quadro : 3 588 000 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì

5.1.8 Criteri di accessibilità

Sono compresi criteri di accessibilità per le persone con disabilità

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : Il criterio di aggiudicazione è il miglior rapporto qualità prezzo 70 qualità 30 prezzo
Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri :
Giustificazione della mancata indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione :

5.1.11 Documenti di gara

Termine per la richiesta di informazioni supplementari : 03/06/2025 12:00 +02:00

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Non consentita
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione : 11/06/2025 10:00 +02:00
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : sì
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Accordo quadro, senza riapertura della gara
Numero massimo di partecipanti : 1000
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana -
Informazioni sui termini per il riesame : 30 giorni
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA - Dipartimento Area tecnica -
Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara : AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA - Dipartimento Area tecnica -
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso : AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA - Dipartimento Area tecnica -
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA - Dipartimento Area tecnica -
Organizzazione che tratta le offerte : AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA - Dipartimento Area tecnica -

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA - Dipartimento Area tecnica
Numero di registrazione : 01310860505
Servizio : Sanità
Indirizzo postale : VIA ROMA 67
Località : Pisa
Codice postale : 56126
Suddivisione del paese (NUTS) : Pisa ( ITI17 )
Paese : Italia
Referente : Dott.ssa Adriana Medici
Telefono : 050996237
Indirizzo internet : www.ao-pisa.toscana.it
Indirizzo per lo scambio di informazioni (URL) : www.ao-pisa.toscana.it
Ruoli di questa organizzazione :
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione
Organizzazione che tratta le offerte
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Numero di registrazione : 80045610484
Indirizzo postale : via Ricasoli n.40
Località : Firenze
Codice postale : 50100
Suddivisione del paese (NUTS) : Firenze ( ITI14 )
Paese : Italia
Telefono : 055293382
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi
Informazioni sull'avviso
Identificativo/versione dell'avviso : 2e0175de-289c-453b-a248-29e32d3e45a9 - 01
Tipo di formulario : Gara
Tipo di avviso : Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 05/05/2025 17:27 +02:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano
Numero di pubblicazione dell'avviso : 00293587-2025
Numero dell'edizione della GU S : 88/2025
Data di pubblicazione : 07/05/2025