Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji

Przedmiot zamówienia: obejmuje budowę siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach, gm. Kobierzyce przy ul. Ogrodowej (zw. dalej ZSS), tj. budynku oświaty i sportu – szkoły specjalnej z salą gimnastyczną, z antresolą i pomieszczeniami do rehabilitacji - zapewniającego edukację dzieci i młodzieży w zakresie szkoły podstawowej …

CPV: 45000000 Lavori di costruzione, 45110000 Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra, 45112720 Lavori di architettura paesaggistica per aree ricreative e sportive, 45200000 Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile, 45214200 Lavori di costruzione di edifici scolastici, 45214000 Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca, 45214230 Lavori di costruzione di scuole speciali, 45300000 Lavori di installazione di impianti in edifici, 45317000 Altri lavori di installazione elettrica, 45100000 Lavori di preparazione del cantiere edile, 45210000 Lavori generali di costruzione di edifici
Scadenza:
Mercoledì 30 Aprile 2025 11:00
Tipo di scadenza:
Presentazione di un'offerta
Luogo di esecuzione:
Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji
Ente di assegnazione:
Powiat Wrocławski
Numero di premio:
SP-PZP.272.6.12.2025.KJ.II

1. Nabywca

1.1 Nabywca

Oficjalna nazwa : Powiat Wrocławski
Status prawny nabywcy : Instytucja regionalna
Sektor działalności instytucji zamawiającej : Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1 Procedura

Tytuł : Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji
Opis : Przedmiot zamówienia: obejmuje budowę siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach, gm. Kobierzyce przy ul. Ogrodowej (zw. dalej ZSS), tj. budynku oświaty i sportu – szkoły specjalnej z salą gimnastyczną, z antresolą i pomieszczeniami do rehabilitacji - zapewniającego edukację dzieci i młodzieży w zakresie szkoły podstawowej specjalnej (SP) dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, liceum ogólnokształcącego specjalnego (LO), wraz z infrastrukturą sportową: boiskiem wielofunkcyjnym, bieżnią ze skocznią, siłownią zewnętrzną, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną, kanalizacji deszczowej i elektroenergetyczną, usunięciem kolizji sieci w tym, kolizji sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej SN i nN, relokacją trafostacji. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wymagany decyzja konserwatorską nadzór archeologiczny. Rozwiązania techniczne Inwestycji dot. budynku szkolnego przewidują zastosowanie nowoczesnych technologii dedykowanych dla budynków inteligentnych, niskoemisyjnych, energooszczędnych, przyjaznych środowisku i użytkownikom. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się m.in. wykonanie kilkudziesięciu miejsc parkingowych, w tym dla autokarów, pełnowymiarowego boiska sportowego, placu zabaw, ogrodu sensorycznego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, obowiązki wykonawcy w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy i inne, zostały ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), projekcie umowy wraz z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami (mającymi charakter wyłącznie poglądowo-pomocniczy), stanowiącymi załączniki do SWZ
Identyfikator procedury : 3f66be38-9484-4797-b75b-0e795790f150
Wewnętrzny identyfikator : SP-PZP.272.6.12.2025.KJ.II
Rodzaj procedury : Otwarta
Procedura jest przyspieszona : nie
Uzasadnienie procedury przyspieszonej :
Główne aspekty procedury :

2.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Roboty budowlane
Główna klasyfikacja ( cpv ): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45112720 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45214200 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45214000 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45214230 Roboty budowlane w zakresie szkół specjalnych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45317000 Inne instalacje elektryczne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

2.1.2 Miejsce realizacji

Miejscowość : Inwestycja docelowo zlokalizowana będzie na działce nr 81/52, 81/50 AM-1, obręb Krzyżowice-Wierzbica, gm. Kobierzyce, Powiat Wrocławski; ze względu na konieczność usunięcia kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną SN 20kV, zakresem robót budowlanych zostanie objęta również działka nr 81/50 AM-1 i 76 obręb Krzyżowice-Wierzbica, gm. Kobierzyce (ul. Ogrodowa w m. Krzyżowice).
Podpodział krajowy (NUTS) : Wrocławski ( PL518 )
Kraj : Polska

2.1.4 Informacje ogólne

Podstawa prawna :
Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0001

Tytuł : Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji
Opis : Przedmiot zamówienia: obejmuje budowę siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach, gm. Kobierzyce przy ul. Ogrodowej (zw. dalej ZSS), tj. budynku oświaty i sportu – szkoły specjalnej z salą gimnastyczną, z antresolą i pomieszczeniami do rehabilitacji - zapewniającego edukację dzieci i młodzieży w zakresie szkoły podstawowej specjalnej (SP) dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, liceum ogólnokształcącego specjalnego (LO), wraz z infrastrukturą sportową: boiskiem wielofunkcyjnym, bieżnią ze skocznią, siłownią zewnętrzną, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną, kanalizacji deszczowej i elektroenergetyczną, usunięciem kolizji sieci w tym, kolizji sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej SN i nN, relokacją trafostacji. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wymagany decyzja konserwatorską nadzór archeologiczny. Rozwiązania techniczne Inwestycji dot. budynku szkolnego przewidują zastosowanie nowoczesnych technologii dedykowanych dla budynków inteligentnych, niskoemisyjnych, energooszczędnych, przyjaznych środowisku i użytkownikom. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się m.in. wykonanie kilkudziesięciu miejsc parkingowych, w tym dla autokarów, pełnowymiarowego boiska sportowego, placu zabaw, ogrodu sensorycznego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, obowiązki wykonawcy w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy i inne, zostały ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), projekcie umowy wraz z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami (mającymi charakter wyłącznie poglądowo-pomocniczy), stanowiącymi załączniki do SWZ. Inwestycja, na podstawie wstępnej promesy, przewidziana jest do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, z dnia 09.10.2023 r., nr Edycja8/2023/6856/PolskiLad, zgodnie z którą Powiat Wrocławski został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 15 000 000,00 zł
Wewnętrzny identyfikator : SP-PZP.272.6.12.2025.KJ.II

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Roboty budowlane
Główna klasyfikacja ( cpv ): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45112720 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45214200 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45214000 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45214230 Roboty budowlane w zakresie szkół specjalnych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45317000 Inne instalacje elektryczne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

5.1.2 Miejsce realizacji

Miejscowość : Inwestycja docelowo zlokalizowana będzie na działce nr 81/52, 81/50 AM-1, obręb Krzyżowice-Wierzbica, gm. Kobierzyce, Powiat Wrocławski; ze względu na konieczność usunięcia kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną SN 20kV, zakresem robót budowlanych zostanie objęta również działka nr 81/50 AM-1 i 76 obręb Krzyżowice-Wierzbica, gm. Kobierzyce (ul. Ogrodowa w m. Krzyżowice).
Podpodział krajowy (NUTS) : Wrocławski ( PL518 )
Kraj : Polska
Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 22 Miesiąc

5.1.6 Informacje ogólne

Zastrzeżony udział : Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie
Informacje dodatkowe : Informacje dodatkowe: Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami do SWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (uzasadnienie w SWZ). Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust 1 ustawy Pzp. 4. Zgodnie z art. 257 i art. 310 pkt 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. Kryteria oceny ofert: Cena - 60 pkt, Przedłużenie okresu gwarancji – na przedmiot zamówienia z wyłączeniem 24 – miesięcznego okresu gwarancji na pielęgnację zieleni gwarantującą jej udatność - 20 pkt, Doświadczenie kierownika budowy - 20 pkt. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości : 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). Wykonawca, przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Realizując obowiązki, o których mowa w art. 13, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel.71/7221700, fax. 71/7221706, e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl 2. Inspektorem ochrony danych osobowych Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu kontakt: ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71/7221700, fax. 71/7221706, adres e-mail: iodo@powiatwroclawski.pl z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, z przetwarzaniem danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w postępowaniu nr SP-PZP.272.6.12.2025.KJ.II. Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A jako Administrator Danych Osobowych Użytkowników Platformy e-Zamówienia, na której Powiat Wrocławski prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, e) że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO. 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :
Rodzaj : Jakość
Nazwa :
Opis : Przedłużenie okresu gwarancji – na przedmiot zamówienia z wyłączeniem 24 – miesięcznego okresu gwarancji na pielęgnację zieleni gwarantującą jej udatność
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość punktowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 20
Kryterium :
Rodzaj : Jakość
Nazwa :
Opis : Doświadczenie kierownika budowy
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość punktowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 20
Kryterium :
Rodzaj : Cena
Nazwa :
Opis : cena
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość punktowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 60
Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom :
Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.11 Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne : polski
Adres dokumentów zamówienia : https://ezamowienia.gov.pl/

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia :
Zgłoszenie elektroniczne : Wymagane
Adres na potrzeby zgłoszenia : https://ezamowienia.gov.pl/
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału : polski
Katalog elektroniczny : Niedozwolone
Opis gwarancji finansowej : Wykonawca, przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie
Termin składania ofert : 30/04/2025 11:00 +02:00
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna : 90 Dzień
Informacje na temat publicznego otwarcia :
Data otwarcia : 30/04/2025 11:15 +02:00
Warunki zamówienia :
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego : Nie
Fakturowanie elektroniczne : Dozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne : tak
Stosowane będą płatności elektroniczne : tak

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów :
Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza -
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza -

8. Organizacje

8.1 ORG-0001

Oficjalna nazwa : Powiat Wrocławski
Numer rejestracyjny : 8971647961
Adres pocztowy : ul. Tadeusza Kościuszki 131
Miejscowość : Wrocław
Kod pocztowy : 50-440
Podpodział krajowy (NUTS) : Wrocławski ( PL518 )
Kraj : Polska
Telefon : +48717222067
Role tej organizacji :
Nabywca

8.1 ORG-0002

Oficjalna nazwa : Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny : 000001560
Adres pocztowy : ul. Postępu 17a
Miejscowość : Warszawa
Kod pocztowy : 02-676
Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )
Kraj : Polska
Telefon : +48224587801
Role tej organizacji :
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1 ORG-0000

Oficjalna nazwa : Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny : PUBL
Miejscowość : Luxembourg
Kod pocztowy : 2417
Podpodział krajowy (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Kraj : Luksemburg
Telefon : +352 29291
Adres strony internetowej : https://op.europa.eu
Role tej organizacji :
TED eSender

10. Zmiana

Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana : 189309-2025
Główny powód zmiany : Aktualizacja informacji
Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia : 70fe7f54-94b0-4948-a102-8142acdf67c0 - 01
Typ formularza : Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia : Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Ogłoszenie – data wysłania : 26/03/2025 11:45 +00:00
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne : polski
Numer publikacji ogłoszenia : 00197354-2025
Numer wydania Dz.U. S : 61/2025
Data publikacji : 27/03/2025