"Zaprojektuj i wybuduj": Modernizacja istniejących pomieszczeń umożliwiającą prowadzenie badań w zakresie genomiki funkcjonalnej roślin ziemniaka w IHAR-PIB, Oddział w Boninie

"Zaprojektuj i wybuduj": Modernizacja istniejących pomieszczeń umożliwiającą prowadzenie badań w zakresie genomiki funkcjonalnej roślin ziemniaka w IHAR-PIB, Oddział w Boninie "Zaprojektuj i wybuduj": Modernizacja istniejących pomieszczeń umożliwiającą prowadzenie badań w zakresie genomiki funkcjonalnej roślin ziemniaka w IHAR-PIB, Oddział w Boninie

CPV: 45000000 Építési munkák, 45210000 Magasépítési munka, 45220000 Mérnöki és építési munkák, 45223000 Szerkezetek építése, 45300000 Épületszerelési munka, 45310000 Villamos szerelési munka, 45311100 Villamos huzalozás, 45311200 Villamos szerelés, 45330000 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka, 45332000 Víz-, gázvezeték-szerelési és alagcsövezési munka, 45400000 Épületbefejezési munka, 45410000 Vakolás, 45420000 Asztalos- és ácsipari szerelés, 45440000 Festés és üvegezés, 45450000 Egyéb épületbefejezési munka, 51100000 Villamos és gépi berendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások, 71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások, 71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások, 71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások, 71248000 Projektfelügyelet és dokumentáció, 71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások, 71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások, 71520000 Építésfelügyeleti szolgáltatások, 71540000 Építésvezetői szolgáltatások
A végrehajtás helye:
"Zaprojektuj i wybuduj": Modernizacja istniejących pomieszczeń umożliwiającą prowadzenie badań w zakresie genomiki funkcjonalnej roślin ziemniaka w IHAR-PIB, Oddział w Boninie
Díjat odaítélő szervezet:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Díj száma:
50/ZP/Ra/Bo/KPO/2025

1. Nabywca

1.1 Nabywca

Oficjalna nazwa : Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Status prawny nabywcy : Podmiot prawa publicznego
Sektor działalności instytucji zamawiającej : Edukacja

2. Procedura

2.1 Procedura

Tytuł : "Zaprojektuj i wybuduj": Modernizacja istniejących pomieszczeń umożliwiającą prowadzenie badań w zakresie genomiki funkcjonalnej roślin ziemniaka w IHAR-PIB, Oddział w Boninie
Opis : "Zaprojektuj i wybuduj": Modernizacja istniejących pomieszczeń umożliwiającą prowadzenie badań w zakresie genomiki funkcjonalnej roślin ziemniaka w IHAR-PIB, Oddział w Boninie
Identyfikator procedury : e24706ff-224c-4d6f-a7f7-13314b746c15
Poprzednie ogłoszenie : 321932-2025
Wewnętrzny identyfikator : 50/ZP/Ra/Bo/KPO/2025
Rodzaj procedury : Otwarta
Procedura jest przyspieszona : nie
Uzasadnienie procedury przyspieszonej :
Główne aspekty procedury :

2.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Roboty budowlane
Główna klasyfikacja ( cpv ): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45410000 Tynkowanie
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45420000 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45440000 Roboty malarskie i szklarskie
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 51100000 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71220000 Usługi projektowania architektonicznego
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71500000 Usługi związane z budownictwem
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71520000 Usługi nadzoru budowlanego
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 71540000 Usługi zarządzania budową

2.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : Bonin
Miejscowość : Bonin
Kod pocztowy : 76-009
Podpodział krajowy (NUTS) : Koszaliński ( PL426 )
Kraj : Polska

2.1.4 Informacje ogólne

Informacje dodatkowe : Zgodnie z SWZ + 4.9. Zamawiający na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Podstawa prawna :
Dyrektywa 2014/24/UE
Art. 132 - Przetarg nieograniczony

5. Część zamówienia

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0001

Tytuł : "Zaprojektuj i wybuduj": Modernizacja istniejących pomieszczeń umożliwiającą prowadzenie badań w zakresie genomiki funkcjonalnej roślin ziemniaka w IHAR-PIB, Oddział w Boninie
Opis : "Zaprojektuj i wybuduj": Modernizacja istniejących pomieszczeń umożliwiającą prowadzenie badań w zakresie genomiki funkcjonalnej roślin ziemniaka w IHAR-PIB, Oddział w Boninie
Wewnętrzny identyfikator : 50/ZP/Ra/Bo/KPO/2025

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Roboty budowlane
Główna klasyfikacja ( cpv ): 45000000 Roboty budowlane

5.1.2 Miejsce realizacji

Miejscowość : Bonin
Kod pocztowy : 76-009
Podpodział krajowy (NUTS) : Koszaliński ( PL426 )
Kraj : Polska
Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 8 Miesiąc

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie
Informacje dodatkowe : Zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt. 2 Pzp: Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 1, nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w następujących przypadkach: jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :
Rodzaj : Cena
Nazwa :
Opis : Cena brutto
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość punktowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 90
Kryterium :
Rodzaj : Jakość
Nazwa :
Opis : Okres gwarancji
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość punktowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 10
Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom :
Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów :
Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny : Krajowa Izba Odwoławcza -
Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza -
Informacje o terminach odwołania : Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy -
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza -
Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy : Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Organizacja realizująca płatność : Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

6. Wyniki

6.1 Wyniki – ID części zamówienia : LOT-0001

Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.
Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy : Wszystkie oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału lub projekty zostały wycofane lub uznane za niedopuszczalne

6.1.4 Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków : Oferty złożone drogą elektroniczną
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału : 2

8. Organizacje

8.1 ORG-0001

Oficjalna nazwa : Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Numer rejestracyjny : 5290007029
Adres pocztowy : Radzików
Miejscowość : Błonie
Kod pocztowy : 05-870
Podpodział krajowy (NUTS) : Warszawski zachodni ( PL913 )
Kraj : Polska
Telefon : 22 733 45 00
Adres strony internetowej : https://ihar.edu.pl/
Role tej organizacji :
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy
Organizacja realizująca płatność

8.1 ORG-0002

Oficjalna nazwa : Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny : 5262239325
Adres pocztowy : ul. Postępu 17A
Miejscowość : Warszawa
Kod pocztowy : 02-676
Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )
Kraj : Polska
Punkt kontaktowy : Sekretariat Biura Odwołań
Telefon : 224587801
Role tej organizacji :
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych
Organ mediacyjny

8.1 ORG-0000

Oficjalna nazwa : Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny : PUBL
Miejscowość : Luxembourg
Kod pocztowy : 2417
Podpodział krajowy (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Kraj : Luksemburg
Telefon : +352 29291
Adres strony internetowej : https://op.europa.eu
Role tej organizacji :
TED eSender
Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia : 99a68c45-2bf2-4ee1-94b1-c33d51d40401 - 01
Typ formularza : Wyniki
Rodzaj ogłoszenia : Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
Ogłoszenie – data wysłania : 04/06/2025 12:32 +00:00
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne : polski
Numer publikacji ogłoszenia : 00365371-2025
Numer wydania Dz.U. S : 107/2025
Data publikacji : 05/06/2025