Zac de rénovation urbaine du haut du mont mesly aménagement nord casalis - lot n°2.4 réseau de chaleur à base de géothermie - raccordement des sous-stations phase 2 : lot 5-6a-6b-6c-7a

Travaux de construction de sous-station de géothermie Travaux de construction de sous-station de géothermie

CPV: 45232220 Alállomás építése
Határidő:
2025. május 16. 12:00
A határidő típusa:
Ajánlat benyújtása
A végrehajtás helye:
Zac de rénovation urbaine du haut du mont mesly aménagement nord casalis - lot n°2.4 réseau de chaleur à base de géothermie - raccordement des sous-stations phase 2 : lot 5-6a-6b-6c-7a
Díjat odaítélő szervezet:
CRETEIL HABITAT SEMIC
Díj száma:

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : CRETEIL HABITAT SEMIC
Forme juridique de l’acheteur : Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Zac de rénovation urbaine du haut du mont mesly aménagement nord casalis - lot n°2.4 réseau de chaleur à base de géothermie - raccordement des sous-stations phase 2 : lot 5-6a-6b-6c-7a
Description : Travaux de construction de sous-station de géothermie
Identifiant de la procédure : 3cf863a5-5bee-4bd1-b4ae-9fa61df9521d
Type de procédure : Ouverte
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45232220 Travaux de construction de sous-stations

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d’exclusion

Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail :
Manquement aux obligations dans le domaine du droit social :

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Zac de rénovation urbaine du haut du mont mesly aménagement nord casalis - lot n°2.4 réseau de chaleur à base de géothermie - raccordement des sous-stations phase 2 : lot 5-6a-6b-6c-7a
Description : Travaux de construction de sous-station de géothermie

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45232220 Travaux de construction de sous-stations

5.1.3 Durée estimée

Durée : 31 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Nom : Analyse du mémoire technique
Critère :
Type : Capacité économique et financière
Nom : Analyse de l'offre financière

5.1.11 Documents de marché

Date limite de demande d’informations complémentaires : 07/05/2025 12:00 +02:00
Adresse des documents de marché : http://www.creteil-habitat-marches.com

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : http://www.creteil-habitat-marches.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 16/05/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Autorisée
La commande en ligne sera utilisée : oui
Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Créteil -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CRETEIL HABITAT SEMIC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CRETEIL HABITAT SEMIC -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Créteil -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : CRETEIL HABITAT SEMIC -
Organisation qui traite les offres : CRETEIL HABITAT SEMIC -

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : CRETEIL HABITAT SEMIC
Numéro d’enregistrement : 67200311800060
Adresse postale : 7 RUE DES ECOLES
Ville : Creteil
Code postal : 94048
Subdivision pays (NUTS) : Val-de-Marne ( FR107 )
Pays : France
Adresse électronique : frantz.arame@creteil-habitat.com
Téléphone : 0145174045
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal judiciaire de Créteil
Numéro d’enregistrement : 17550111000641
Adresse postale : 14 rue du pasteur Valéry Radot
Ville : Créteil
Code postal : 94011
Subdivision pays (NUTS) : Val-de-Marne ( FR107 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 469d8d8e-c878-435d-b5b4-850ea2f1fd5f - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 16/04/2025 11:09 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00250789-2025
Numéro de publication au JO S : 76/2025
Date de publication : 17/04/2025