Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní DSP (Oznámenia 8a) a auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie stavby diaľnica D2 križovatka Bratislava - Čunovo

Predmetom zákazky je Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), Projektu stavby (PS), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a (Oznámenia 8a) a bezpečnostný audit pre stavbu dialničná križovatka „Bratislava - Čunovo“ na diaľnici D2, ktorá má vytvoriť prepojenie cesty I/2 Bratislava – Rusovce – Rajka (Maďarsko) s diaľnicou D2 Bratislava – Petržalka …

CPV: 71311220 Autópálya-mérnöki szolgáltatások
Határidő:
2025. június 30. 10:00
A határidő típusa:
Ajánlat benyújtása
A végrehajtás helye:
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní DSP (Oznámenia 8a) a auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie stavby diaľnica D2 križovatka Bratislava - Čunovo
Díjat odaítélő szervezet:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Díj száma:
03103012025

1. Kupujúci

1.1 Kupujúci

Úradný názov : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ kupujúceho podľa právnych predpisov : Verejnoprávna inštitúcia pod kontrolou orgánu ústrednej štátnej správy
Činnosť verejného obstarávateľa : Všeobecné verejné služby

2. Postup

2.1 Postup

Názov : Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní DSP (Oznámenia 8a) a auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie stavby diaľnica D2 križovatka Bratislava - Čunovo
Opis : Predmetom zákazky je Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), Projektu stavby (PS), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a (Oznámenia 8a) a bezpečnostný audit pre stavbu dialničná križovatka „Bratislava - Čunovo“ na diaľnici D2, ktorá má vytvoriť prepojenie cesty I/2 Bratislava – Rusovce – Rajka (Maďarsko) s diaľnicou D2 Bratislava – Petržalka – št. hr. SR/Maďarsko. Dotknuté územie sa nachádza medzi diaľnicou D2 a cestou I/2 pred hraničnými priechodmi do Maďarska. Na maďarskej strane pokračuje cesta I/2 cestou 150 a diaľnica D2 diaľnicou M15. Existencia diaľničnej križovatky s cestou I/2 umožní presmerovanie väčšiny dopravy v území na diaľnicu D2 a tak odbremení cestu I/2 hlavne v obci Rusovce. Zrýchli a zjednoduší sa dopravná obslužnosť územia, čím sa v neposlednom rade zníži aj vplyv na niektoré zložky životného prostredia. Vybudovaním diaľničnej križovatky „Bratislava - Čunovo“ na prevádzkovanej diaľnici D2 a s prepojením na cestu I/2 resp. miestnu komunikáciu do Čunova sa zlepší dopravná dostupnosť oblasti Čunova, okolia vodného diela a obcí Dobrohošť, Vojka nad Dunajom a Bodíky na diaľnicu D2 pred štátnou hranicou, tak aby doprava obchádzala intravilán Rusoviec. Zároveň predmetná križovatka bude slúžiť v prípade výluky, havárie na diaľnici pre odklon dopravy na cestu I/2 a priľahlú cestnú sieť. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.
Identifikátor postupu : 4463a01e-a6d5-49c3-bf8e-9e10766035b3
Interný identifikátor : 03103012025
Druh postupu : Verejná súťaž
Postup je zrýchlený : nie
Odôvodnenie zrýchleného postupu :
Hlavné prvky postupu :

2.1.1 Účel

Druh zmluvy : Služby
Hlavná klasifikácia ( cpv ): 71311220 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic

2.1.2 Miesto plnenia

Poštová adresa : Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14
Mesto : Bratislava - mestská časť Karlova Ves
PSČ : 841 04
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS) : Bratislavský kraj ( SK010 )
Krajina : Slovensko

2.1.3 Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH : 608 051 Euro

2.1.4 Všeobecné informácie

Právny základ :
Smernica 2014/24/EÚ

2.1.6 Dôvody na vylúčenie

Korupcia : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Účasť v zločineckej organizácii : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Podvod : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Platenie príspevkov na sociálne zabezpečenie : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Platba daní : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Podobná situácia ako úpadok podľa vnútroštátneho práva : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Konkurz : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Dohoda s veriteľmi : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Platobná neschopnosť : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Aktíva spravované likvidátorom : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Pozastavené podnikateľské činnosti : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.

5. Časť

5.1 Technické ID šarže : LOT-0001

Názov : Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní DSP (Oznámenia 8a) a auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie stavby diaľnica D2 križovatka Bratislava - Čunovo
Opis : Predmetom zákazky je Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), Projektu stavby (PS), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a (Oznámenia 8a) a bezpečnostný audit pre stavbu dialničná križovatka „Bratislava - Čunovo“ na diaľnici D2, ktorá má vytvoriť prepojenie cesty I/2 Bratislava – Rusovce – Rajka (Maďarsko) s diaľnicou D2 Bratislava – Petržalka – št. hr. SR/Maďarsko. Dotknuté územie sa nachádza medzi diaľnicou D2 a cestou I/2 pred hraničnými priechodmi do Maďarska. Na maďarskej strane pokračuje cesta I/2 cestou 150 a diaľnica D2 diaľnicou M15. Existencia diaľničnej križovatky s cestou I/2 umožní presmerovanie väčšiny dopravy v území na diaľnicu D2 a tak odbremení cestu I/2 hlavne v obci Rusovce. Zrýchli a zjednoduší sa dopravná obslužnosť územia, čím sa v neposlednom rade zníži aj vplyv na niektoré zložky životného prostredia. Vybudovaním diaľničnej križovatky „Bratislava - Čunovo“ na prevádzkovanej diaľnici D2 a s prepojením na cestu I/2 resp. miestnu komunikáciu do Čunova sa zlepší dopravná dostupnosť oblasti Čunova, okolia vodného diela a obcí Dobrohošť, Vojka nad Dunajom a Bodíky na diaľnicu D2 pred štátnou hranicou, tak aby doprava obchádzala intravilán Rusoviec. Zároveň predmetná križovatka bude slúžiť v prípade výluky, havárie na diaľnici pre odklon dopravy na cestu I/2 a priľahlú cestnú sieť. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.
Interný identifikátor : 03103012025

5.1.1 Účel

Druh zmluvy : Služby
Hlavná klasifikácia ( cpv ): 71311220 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic

5.1.2 Miesto plnenia

Poštová adresa : Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14
Mesto : Bratislava - mestská časť Karlova Ves
PSČ : 841 04
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS) : Bratislavský kraj ( SK010 )
Krajina : Slovensko
Doplňujúce informácie :

5.1.3 Predpokladané trvanie

Trvanie : 360 Deň

5.1.5 Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH : 608 051 Euro

5.1.6 Všeobecné informácie

Vyhradená účasť : Účasť nie je vyhradená.
Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ
Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) : áno
Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP) : áno
Doplňujúce informácie : 1. Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

5.1.7 Strategické verejné obstarávanie

Cieľ strategického verejného obstarávania : Žiadne strategické verejné obstarávanie

5.1.9 Kritériá výberu

Kritérium :
Typ : Ekonomické a finančné postavenie
Použitie tohto kritéria : Nepoužité
Kritérium :
Typ : Technická a odborná spôsobilosť
Opis : Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní sú uvedené v Časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov Súťažných podkladov.
Použitie tohto kritéria : Použité

5.1.10 Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium :
Typ : Cena
Názov : Celková cena za celý predmet zákazky v € bez DPH
Opis : Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona, a teda na základe najnižšej ceny.
Opis metódy, ktorá sa má použiť, keď váhu nemožno vyjadriť pomocou kritérií :
Odôvodnenie neuvedenia váhy pri kritériách na vyhodnotenie ponúk :

5.1.11 Súťažné podklady

Jazyky, v ktorých sú súťažné podklady oficiálne k dispozícii : slovenčina
Ad hoc komunikačný kanál :
Názov : JOSEPHINE

5.1.12 Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania :
Elektronické predkladanie : Povinná
Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť : slovenčina
Elektronický katalóg : Nie je povolená
Varianty : Nie je povolená
Opis finančnej zábezpeky : Zábezpeka je stanovená vo výške 10 000.00 EUR. Spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v bode 15 Časť A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov Súťažných podkladov.
Lehota na prijímanie ponúk : 30/06/2025 10:00 +01:00
Lehota, dokedy ponuka musí zostať platná : 12 Mesiac
Informácie o verejnom otváraní ponúk :
Dátum otvorenia : 30/06/2025 11:00 +01:00
Doplňujúce informácie : Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, a to on-line sprístupnením ponúk v systéme JOSEPHINE.
Podmienky zmluvy :
Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk : Nie
Elektronická fakturácia : Povinná
Bude sa využívať elektronické objednávanie : áno
Bude sa využívať elektronická platba : áno
Právna forma, ktorú musí mať skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka : Za účelom riadneho plnenia Zmluvy skupina dodávateľov vytvorí v prípade prijatia jej ponuky zoskupenie bez právnej subjektivity napr. združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka alebo niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka alebo inú právnu formu vhodnú na riadne plnenie Zmluvy.

5.1.15 Techniky

Rámcová dohoda :
Žiadna rámcová dohoda
Informácie o dynamickom nákupnom systéme :
Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16 Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie : Úrad pre verejné obstarávanie -
Informácie o lehotách na preskúmanie : Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania : Úrad pre verejné obstarávanie -

8. Organizácie

8.1 ORG-0001

Úradný názov : Úrad pre verejné obstarávanie
Registračné číslo : 31797903
Registračné číslo : 2021511008
Poštová adresa : Ružová dolina 10
Mesto : Bratislava - mestská časť Ružinov
PSČ : 82109
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS) : Bratislavský kraj ( SK010 )
Krajina : Slovensko
Telefón : +421250264111
Roly tejto organizácie :
TED eSender
Organizácia pre preskúmanie
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

8.1 ORG-0002

Úradný názov : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Registračné číslo : 35919001
Registračné číslo : 2021937775
Poštová adresa : Dúbravská cesta 14
Mesto : Bratislava
PSČ : 84104
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS) : Bratislavský kraj ( SK010 )
Krajina : Slovensko
Telefón : +421258311152
Roly tejto organizácie :
Kupujúci

10. Zmena

Verzia prechádzajúceho oznámenia, ktorá sa má upraviť : 002a27bb-952f-4b2c-9feb-27808bcc5610-01
Hlavný dôvod zmeny : Aktualizované informácie
Opis : Z dôvodu potreby zosúladiť terminológiu uvedenú a použitú v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti s novým platným Zákonom č. 25/2025 Z. z. - Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a ostatnými súvisiacimi predpismi, verejný obstarávateľ 1/ upravil nasledovné dokumenty, časti dokumentov v rámci Súťažných podkladov: • A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV Bod 2.3 Stručný opis predmetu zákazky Bod 7. Typ zmluvy, podbod 7.1 • B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY Príloha č. 1 a Príloha č. 3 • B.2 SPÔSOB URČENIA CENY Tabuľka č. 1, Tabuľka č. 2, Tabuľka č. 5, Tabuľka č. 7 • B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY Použitá terminológia v príslušných častiach, článkoch a bodoch Zmluvy, zároveň oprava zrejmých chýb v písaní 2/ uvádza, že samotný názov predmetu zákazky, aj napriek zmene v terminológii podľa nového platného Stavebného zákona, neupravoval, a to z dôvodu, že toto verejné obstarávanie bolo vyhlásené pod názvom predmetu zákazky „Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní DSP (Oznámenia 8a) a auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie stavby diaľnica D2 križovatka BA – Čunovo“ a verejné obstarávanie musí byť ďalej jednoznačne identifikovateľné, ďalej v zmysle dokumentu FAQ – IS eFORMS A PROFIL VO/O, bod 3.2 Zákazky všeobecne, podbod 3.2.3 otázka: Akým spôsobom je možné upraviť základné informácie o zákazke?; odpoveď: platí, že názov zákazky je možné meniť len, ak je zákazka v stave „Plánovaná“ a pre ostatné stavy zákazky táto akcia nie je povolená. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ uvádza, že názov predmetu zákazky upravil iba v dokumentoch, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, konkrétne: • Príloha č. 1 Zmluvy Špecifikácia ceny (zároveň príloha č. 1 časti B.2 Súťažných podkladov, ktorú uchádzač predkladá podľa bodu 16.8 časti A.1 Súťažných podkladov, pričom súčasťou prílohy č. 1 časti B.2 je aj Návrh na plnenie kritéria, ktorý je zároveň prílohou č. 1 časti A.2 Súťažných podkladov) • Príloha č. 2 Zmluvy Zoznam členov pracovnej skupiny (zároveň príloha č. 2 časti A.3 Súťažných podkladov, ktorú uchádzač predkladá okrem iných dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa bodu 16.9 časti A.1 Súťažných podkladov) • Príloha č. 3 Zmluvy Časť B.1 Opis predmetu zákazky (konkrétne v spojitosti s Prílohou č. 1 a Prílohou č. 3 časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov, ktoré uchádzač podľa bodu 16.6 časti A.1 Súťažných podkladov) • Príloha č. 4 Zmluvy Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (zároveň príloha č. 3 časti A.1 Súťažných podkladov, ktorú uchádzač predkladá podľa bodu 16.12 časti A.1 Súťažných podkladov a zároveň podľa bodu 30.10 časti A.1 Súťažných podkladov)

10.1 Zmena

Identifikátor oddielu : ORG-0002
Identifikátor oddielu : PROCEDURE
Identifikátor oddielu : LOT-0001
Opis zmien : 1/ 2.2 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ORG-0002) 2.2.3 Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho Pôvodné znenie: Hlavný kupujúci: Áno Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: Nie Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá nadobúda tovary a/alebo služby určené pre iných kupujúcich: Nie Upravené znenie: Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: Nie Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá nadobúda tovary a/alebo služby určené pre iných kupujúcich: Nie 2/ Bod 4.1.2 Opis (v rámci 4. Postup) Pôvodné znenie: Opis: Predmetom zákazky je Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní DSP (Oznámenia 8a) a bezpečnostný audit pre stavbu dialničná križovatka „Bratislava - Čunovo“ na diaľnici D2, ktorá má vytvoriť prepojenie cesty I/2 Bratislava – Rusovce – Rajka (Maďarsko) s diaľnicou D2 Bratislava – Petržalka – št. hr. SR/Maďarsko. .... Upravené znenie: Opis: Predmetom zákazky je Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), Projektu stavby (PS), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a (Oznámenia 8a) a bezpečnostný audit pre stavbu dialničná križovatka „Bratislava - Čunovo“ na diaľnici D2, ktorá má vytvoriť prepojenie cesty I/2 Bratislava – Rusovce – Rajka (Maďarsko) s diaľnicou D2 Bratislava – Petržalka – št. hr. SR/Maďarsko. .... 3a/ Bod 5.1.1 Časť (LOT-0001) (v rámci 5. Časti) Pôvodné znenie: Opis: Predmetom zákazky je Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní DSP (Oznámenia 8a) a bezpečnostný audit pre stavbu dialničná križovatka „Bratislava - Čunovo“ na diaľnici D2, ktorá má vytvoriť prepojenie cesty I/2 Bratislava – Rusovce – Rajka (Maďarsko) s diaľnicou D2 Bratislava – Petržalka – št. hr. SR/Maďarsko. .... Upravené znenie: Opis: Predmetom zákazky je Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), Projektu stavby (PS), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a (Oznámenia 8a) a bezpečnostný audit pre stavbu dialničná križovatka „Bratislava - Čunovo“ na diaľnici D2, ktorá má vytvoriť prepojenie cesty I/2 Bratislava – Rusovce – Rajka (Maďarsko) s diaľnicou D2 Bratislava – Petržalka – št. hr. SR/Maďarsko. .... 3b/ Bod 5.1.1 Časť (LOT-0001) (v rámci 5. Časti) Pôvodné znenie: Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť Lehota I Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 04.06.2025 Upravené znenie: Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť Lehota I Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 30.06.2025 3c/ Bod 5.1.1 Časť (LOT-0001) (v rámci 5. Časti) Pôvodné znenie: Informácie o otváraní ponúk Dátum otvárania ponúk: 04.06.2025 Upravené znenie: Informácie o otváraní ponúk Dátum otvárania ponúk: 30.06.2025
Súťažné podklady boli zmenené dňa : 21/05/2025
Informácie o oznámení
Identifikátor/verzia oznámenia : 6ce479be-745c-4017-94b9-de827c9e0fa9 - 02
Typ formulára : Súťaž
Typ oznámenia : Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii – štandardný režim
Dátum odoslania oznámenia : 21/05/2025 14:26 +02:00
Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii : slovenčina
Číslo uverejnenia oznámenia : 00332056-2025
Číslo vydania série S úradného vestníka : 98/2025
Dátum uverejnenia : 22/05/2025