Travaux de requalification des espaces publics de la rue Ernest Renan entre la Porte de Versailles et Corentin Celton à Issy-les-Moulineaux

Travaux de requalification des espaces publics de la rue Ernest Renan entre la Porte de Versailles et Corentin Celton à Issy-les-Moulineaux - Marché mono-attributaire de travaux, divisé en 3 lots, traité à prix unitaires passé sur la base du montant prévisionnel résultant du détail quantitatif estimatif de chacun des lots. …

CPV: 45233140 Közúton folyó munkák, 45316110 Közúti világítóberendezések szerelése, 45112710 Tereprendezési munkák zöldterületen, 45233293 Köztéri bútorok szerelése
Határidő:
2025. szeptember 22. 17:00
A határidő típusa:
Ajánlat benyújtása
A végrehajtás helye:
Travaux de requalification des espaces publics de la rue Ernest Renan entre la Porte de Versailles et Corentin Celton à Issy-les-Moulineaux
Díjat odaítélő szervezet:
Grand Paris Seine Ouest
Díj száma:
Lot n°1

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Grand Paris Seine Ouest
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux de requalification des espaces publics de la rue Ernest Renan entre la Porte de Versailles et Corentin Celton à Issy-les-Moulineaux
Description : Travaux de requalification des espaces publics de la rue Ernest Renan entre la Porte de Versailles et Corentin Celton à Issy-les-Moulineaux - Marché mono-attributaire de travaux, divisé en 3 lots, traité à prix unitaires passé sur la base du montant prévisionnel résultant du détail quantitatif estimatif de chacun des lots. Le lot n°1 comprend une tranche ferme et une tranche optionnelle et les deux autres lots sont uniques. La période de préparation des travaux est de 4 semaines à compter de la notification. Les délais maximums d'exécution propres à chacun des lots sont détaillés dans les descriptifs de chaque lot. La présente procédure fait suite à une première procédure déclarée sans suite pour motif d'intérêt général, tiré de la constatation en cours de procédure de l'absence de publication effective d'un avis de marché au sein du BOAMP et du JOUE.
Identifiant de la procédure : c4b57e78-b3b2-4672-946e-ae3bb861ff39
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233140 Travaux routiers

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration sur l'honneur qu'ils n'entrent dans aucun des cas d'exclusion de la procédure prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-6du Code de la commande publique. GPSO pourra également exclure tout soumissionnaire pour défaillance à l'exécution d'un précédent contrat, pour risque d'influence sur la consultation, pour pratique anticoncurrentielle ou pour conflit d'intérêt et manquement au principe d'impartialité. Conformément au Code de la commande publique, ces 4 derniers cas d'exclusion seront soumis au contradictoire permettant au soumissionnaire de transmettre ses observations.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 3
Conditions du marché :
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 3

2.1.6 Motifs d’exclusion

Sources des motifs d'exclusion : Avis
Motifs liés à des condamnations pénales : Les autres motifs d'exclusion sont mentionnés dans le règlement de la consultation.

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Travaux de requalification des espaces publics de la rue Ernest Renan entre la Porte de Versailles et Corentin Celton à Issy-les-Moulineaux - Lot n°1 : Voirie et réseaux divers.
Description : Travaux de requalification des espaces publics de la rue Ernest Renan entre la Porte de Versailles et Corentin Celton à Issy-les-Moulineaux - Lot n°1 : Voirie et réseaux divers. Marché mono-attributaire de travaux traité à prix unitaires passé sur la base du montant prévisionnel résultant du détail quantitatif estimatif. Il comprend une tranche ferme pour la réalisation des travaux de voirie et de réseaux divers et une tranche optionnelle pour la mise en oeuvre d'une résine sur le revêtement de la piste cyclable. Le marché prend effet à compter de sa date de notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. La période de préparation des travaux est de 4 semaines à compter de la notification pour l'ensemble des lots. Le délai maximum d'exécution des travaux est de 68 semaines. Les échantillons doivent être remis dans les conditions décrites dans le règlement de la consultation et avant la date et l'heure limites de remise des offres.
Identifiant interne : Lot n°1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233140 Travaux routiers

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 68 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Avis
Critère : Références sur des travaux spécifiés
Description : Adéquation des capacités professionnelles (moyens matériels et humains sur les 5 dernière années) et des capacités techniques (références, qualifications techniques, sur les 3 dernières années relatives à l'objet du marché.
Critère : Chiffre d'affaires annuel général
Description : Adéquation des capacités financières relatives à l'objet du marché : chiffre d'affaires (montant et évolution sur les 3dernières années). Une copie du jugement en cas de redressement judiciaire.
Critère : Effectif moyen annuel
Description : Le candidat devra fournir ses moyens matériels et humains sur les 3 dernières années.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : 1/ Valeur Technique : 60 points de la note finale., sous-décomposée comme suit : - Qualité et provenance des matériaux, ainsi que les délais d'approvisionnement jugés entre autres à partir des fiches techniques proposées (échantillons) : 15 points - Pertinence du planning et du phasage proposé par le candidat et proposition d'optimisation des délais : 15 points. - Compréhension du contexte et des enjeux du chantier et de l'opération : 10 points - Qualité des moyens humains et matériels proposés par le candidat, incluant les éventuels sous-traitants : 10 points - Méthodologie de chantier pour l'exécution des travaux de la préparation du chantier à la garantie et la gestion de la coactivité sur le chantier (autres lots, concessionnaires) : 10 points
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix : 40 points, noté sur la base du DQE
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.11 Documents de marché

Date limite de demande d’informations complémentaires : 08/09/2025
Adresse des documents de marché : https://marches.maximilien.fr/

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Autorisée
Adresse de présentation : https://marches.maximilien.fr/
Description : La consultation est dématérialisée. GPSO impose que les offres soient déposées par voie électronique en passant par la plateforme Maximilien ( https://marches.maximilien.fr ). Afin de simplifier les démarches des candidats, les offres déposées sur la plateforme Maximilien n'auront pas à être signées électroniquement. Par la seule remise de son offre, le candidat confirme son intention de soumissionner à l'attribution du marché. Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sollicités en temps utile par les candidats seront communiqués, via la plateforme, à tous les candidats ayant retiré un dossier et qui se sont fait connaitre.
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 22/09/2025 17:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Informations relatives aux délais de recours : La procédure du référé pré-contractuel prévue à l'article L.551-1 du Code de la justice administrative peut être mise en oeuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.551-13 à L.551-23 du code de la justice administrative ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex-ante volontaire prévu à l'articleR.2183-6 du Code de la commande publique n'a été publié au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L.551-15 du Code de la justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L.521-1 du Code de la justice administrative).Les actes détachables du contrat ne peuvent être contactés qu'à l'occasion de ce recours.

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Travaux de requalification des espaces publics de la rue Ernest Renan entre la Porte de Versailles et Corentin Celton à Issy-les-Moulineaux - Lot n°2 : Eclairage / SLT
Description : Travaux de requalification des espaces publics de la rue Ernest Renan entre la Porte de Versailles et Corentin Celton à Issy-les-Moulineaux - Lot n°2 : Eclairage / SLT Marché mono-attributaire de travaux traité à prix unitaires passé sur la base du montant prévisionnel résultant du détail quantitatif estimatif. Le marché prend effet à compter de sa date de notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. La période de préparation des travaux est de 4 semaines à compter de la notification pour l'ensemble des lots. Le délai maximum d'exécution des travaux est de 12 semaines.
Identifiant interne : Lot n°2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 12 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Avis
Critère : Références sur des travaux spécifiés
Description : Adéquation des capacités professionnelles (moyens matériels et humains sur les 5 dernière années) et des capacités techniques (références, qualifications techniques, sur les 3 dernières années relatives à l'objet du marché.
Critère : Chiffre d'affaires annuel général
Description : Adéquation des capacités financières relatives à l'objet du marché : chiffre d'affaires (montant et évolution sur les 3dernières années). Une copie du jugement en cas de redressement judiciaire.
Critère : Effectif moyen annuel
Description : Le candidat devra fournir ses moyens matériels et humains sur les 3 dernières années.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : 1/ Valeur technique : 60 points, décomposés comme suit : - Méthodologie et moyens mis en oeuvre pour les essais et réglages (intensité, orientation et programmation) de fin de chantier : 20 points - Qualité et provenance des matériaux ainsi que les délais d'approvisionnement jugés entre autres à partir des fiches techniques proposées: 10 points - Qualité des moyens humains et matériels proposés par le candidat, incluant les éventuels sous-traitants : 10 points - Méthodologie mise en oeuvre pour l'exécution des travaux vis-à-vis des contraintes du chantier : 10 points. - Compréhension du contexte et des enjeux du chantier et de l'opération : 5 points - Méthodologie de gestion des garanties : 5 points
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix : 40 points, noté sur la base du DQE
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.11 Documents de marché

Date limite de demande d’informations complémentaires : 08/09/2025
Adresse des documents de marché : https://marches.maximilien.fr/

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Autorisée
Adresse de présentation : https://marches.maximilien.fr/
Description : La consultation est dématérialisée. GPSO impose que les offres soient déposées par voie électronique en passant par la plateforme Maximilien ( https://marches.maximilien.fr ). Afin de simplifier les démarches des candidats, les offres déposées sur la plateforme Maximilien n'auront pas à être signées électroniquement. Par la seule remise de son offre, le candidat confirme son intention de soumissionner à l'attribution du marché. Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sollicités en temps utile par les candidats seront communiqués, via la plateforme, à tous les candidats ayant retiré un dossier et qui se sont fait connaitre.
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 22/09/2025 17:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Informations relatives aux délais de recours : La procédure du référé pré-contractuel prévue à l'article L.551-1 du Code de la justice administrative peut être mise en oeuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.551-13 à L.551-23 du code de la justice administrative ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex-ante volontaire prévu à l'articleR.2183-6 du Code de la commande publique n'a été publié au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L.551-15 du Code de la justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L.521-1 du Code de la justice administrative).Les actes détachables du contrat ne peuvent être contactés qu'à l'occasion de ce recours.

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Travaux de requalification des espaces publics de la rue Ernest Renan entre la Porte de Versailles et Corentin Celton à Issy-les-Moulineaux - Lot n°3 : Paysages et mobiliers
Description : Travaux de requalification des espaces publics de la rue Ernest Renan entre la Porte de Versailles et Corentin Celton à Issy-les-Moulineaux - Lot n°3 : Paysages et mobiliers Marché mono-attributaire de travaux traité à prix unitaires passé sur la base du montant prévisionnel résultant du détail quantitatif estimatif. Le marché prend effet à compter de sa date de notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement des travaux (pour la partie mobilier) et à la fin des travaux de finalisation et garantie de reprise des végétaux. La période de préparation des travaux est de 4 semaines à compter de la notification pour l'ensemble des lots. Le délai maximum d'exécution des travaux est de 12 semaines.
Identifiant interne : Lot n°3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233293 Installation de mobilier urbain

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 12 Semaine

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Avis
Critère : Références sur des travaux spécifiés
Description : Adéquation des capacités professionnelles (moyens matériels et humains sur les 5 dernière années) et des capacités techniques (références, qualifications techniques, sur les 3 dernières années relatives à l'objet du marché.
Critère : Chiffre d'affaires annuel général
Description : Adéquation des capacités financières relatives à l'objet du marché : chiffre d'affaires (montant et évolution sur les 3dernières années). Une copie du jugement en cas de redressement judiciaire.
Critère : Effectif moyen annuel
Description : Le candidat devra fournir ses moyens matériels et humains sur les 3 dernières années.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : 1/ Valeur technique : 60 points, décomposés comme suit : - Qualité et provenance des matériaux et des végétaux, ainsi que les délais d'approvisionnement jugés entre autres à partir des fiches techniques proposées: 16 points - Méthodologie de chantier pour l'exécution des travaux de la préparation du chantier à la garantie et la gestion de la coactivité sur le chantier (autres lots, concessionnaires) : 14 points - Pertinence du planning et du phasage proposé par le candidat et proposition d'optimisation des délais : 10 points. - Compréhension du contexte et des enjeux du chantier et de l'opération : 10 points - Qualité des moyens humains et matériels proposés par le candidat, incluant les éventuels sous-traitants : 10 points
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix : 40 points, noté sur la base du DQE
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.11 Documents de marché

Date limite de demande d’informations complémentaires : 08/09/2025
Adresse des documents de marché : https://marches.maximilien.fr/

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Autorisée
Adresse de présentation : https://marches.maximilien.fr/
Description : La consultation est dématérialisée. GPSO impose que les offres soient déposées par voie électronique en passant par la plateforme Maximilien ( https://marches.maximilien.fr ). Afin de simplifier les démarches des candidats, les offres déposées sur la plateforme Maximilien n'auront pas à être signées électroniquement. Par la seule remise de son offre, le candidat confirme son intention de soumissionner à l'attribution du marché. Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sollicités en temps utile par les candidats seront communiqués, via la plateforme, à tous les candidats ayant retiré un dossier et qui se sont fait connaitre.
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 22/09/2025 17:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Informations relatives aux délais de recours : La procédure du référé pré-contractuel prévue à l'article L.551-1 du Code de la justice administrative peut être mise en oeuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.551-13 à L.551-23 du code de la justice administrative ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex-ante volontaire prévu à l'articleR.2183-6 du Code de la commande publique n'a été publié au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L.551-15 du Code de la justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L.521-1 du Code de la justice administrative).Les actes détachables du contrat ne peuvent être contactés qu'à l'occasion de ce recours.

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Grand Paris Seine Ouest
Numéro d’enregistrement : 20005797400012
Adresse postale : 9 Route de Vaugirard
Ville : Meudon
Code postal : 92197
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Point de contact : Judith COMMINSOLI-NOUVEL
Adresse électronique : judith.comminsoli@seineouest.fr
Téléphone : 0146292959
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro d’enregistrement : 17950702500015
Ville : Cergy-pontoise
Code postal : 95027
Subdivision pays (NUTS) : Val-d’Oise ( FR108 )
Pays : France
Adresse électronique : Greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Téléphone : 0130173400
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 1ad34595-dd32-401e-a89d-b42461726243 - 05
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 20/08/2025 18:13 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00550724-2025
Numéro de publication au JO S : 160/2025
Date de publication : 22/08/2025