Travaux de construction du Musée de Carnac

Travaux de construction du Musée de Carnac au 11 rue de Poul Person à Carnac - 25 lots voir DCE voir DCE voir DCE voir DCE voir DCE voir DCE voir DCE voir DCE voir DCE voir DCE voir DCE voir DCE voir DCE voir DCE voir DCE voir DCE …

CPV: 09310000 Villamos energia, 32321200 Audiovizuális berendezések, 34999400 Méretarányos modellek, 39156000 Váró- és fogadótermi bútor, 39171000 Árubemutató vitrinek, 39200000 Lakberendezési cikkek, 44115800 Belső épületszerelvények, 44316500 Kovácsáruk, 45112700 Tereprendezési munkák, 45212313 Múzeum építése, 45261420 Vízmentesítés, 45261100 Fedélszékkészítés, 45261210 Tetőfedés, 45262210 Alapozás, 45311200 Villamos szerelés, 45313000 Felvonó és mozgólépcső szerelése, 45332000 Víz-, gázvezeték-szerelési és alagcsövezési munka, 45421000 Asztalosipari munka, 45421141 Térelválasztó beszerelése, 45430000 Padló- és falburkolás, 45442100 Festés, 79811000 Digitális nyomtatási szolgáltatások, 92311000 Műalkotás, 92521100 Múzeumi kiállítási szolgáltatások
Határidő:
2025. július 25. 12:00
A határidő típusa:
Ajánlat benyújtása
A végrehajtás helye:
Travaux de construction du Musée de Carnac
Díjat odaítélő szervezet:
VILLE DE CARNAC
Díj száma:
25T07

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : VILLE DE CARNAC
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux de construction du Musée de Carnac
Description : Travaux de construction du Musée de Carnac au 11 rue de Poul Person à Carnac - 25 lots
Identifiant de la procédure : bfaa17cc-4d6a-4dea-889f-18f6ccabd6ce
Identifiant interne : 25T07
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212313 Travaux de construction de musées
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212313 Travaux de construction de musées

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Lots n°15 à 21, 23 et 24 passés en procédure adaptée en application de l'article R2123-1 alinéa 2 du code de la commande publique (RC article 2.3) Les variantes à l'initiative du candidat sont autorisées dans la limite de 3 variantes par lot. Les variantes doivent être accompagnées de l'offre de base (RC article 2.6). Action d'insertion sociale pour les lots 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 (RC article 2.4, CCAP article 11.1). Prestations supplémentaires éventuelles pour les lots n°3 et 11 (RC article 2.3). Visite de site recommandée pour les lots n°1 et 21 (RC article 2.3). Les éléments de candidature administrative et technique sont précisées à l'article 4 du RC, il est notamment demandé la présentation de 3 références (livrées ou en cours) de moins de 5 ans de technicité et échelle équivalente au présent marché de travaux. RC article 3.3 : La forme du groupement étant libre au stade de la candidature, le candidat est informé que, en cas de groupement attributaire, dans le cadre des dispositions de l’article R.2142-22 du code de la commande publique, l’acheteur conclura le marché avec un groupement conjoint dont le mandataire sera solidaire des membres du groupement pour l’exécution du marché. Considérant la complexité et la criticité des prestations requises pour la bonne exécution du présent marché, il est indispensable d'assurer une continuité et une fiabilité sans faille dans la réalisation des tâches attribuées. Afin de garantir au mieux les intérêts de l'acheteur public et de prévenir toute défaillance susceptible d'affecter l'achèvement du marché, il est imposé que le groupement d'opérateurs économiques attributaire adopte la forme d'un groupement conjoint avec un mandataire solidaire. Ce dernier sera financièrement engagé pour la totalité du marché, offrant ainsi une garantie solide de solvabilité et de capacité à répondre aux obligations contractuelles. L’acheteur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et de l’article R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché. Le prix est ferme, global et forfaitaire. Les prix sont révisables selon les conditions fixées au CCAP (article 6). Le financement du marché est assuré par les ressources de la Ville et des éventuelles subventions de divers partenaires.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 25
Conditions du marché :
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 25

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : gros œuvre, fondations, terrassement
Description : voir DCE
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262210 Travaux de fondation

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 3 300 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : charpente bois, charpente métal
Description : voir DCE
Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261100 Travaux de charpente

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 340 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : étanchéité
Description : voir DCE
Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261420 Travaux d'étanchéification

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 310 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : habillage zinc et auvents zinc
Description : voir DCE
Identifiant interne : 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261210 Travaux de couverture

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 105 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : menuiseries extérieures acier, ouvrages bois de façade, occultations
Description : voir DCE
Identifiant interne : 5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 1 100 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : serrurerie
Description : voir DCE
Identifiant interne : 6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 44316500 Serrurerie

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 210 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : cloisons, doublages, faux-plafonds
Description : voir DCE
Identifiant interne : 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421141 Travaux de cloisonnement

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 285 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : menuiseries intérieures
Description : voir DCE
Identifiant interne : 8

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 370 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : sols résine, chapes, carrelages
Description : voir DCE
Identifiant interne : 9

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45430000 Revêtement de sols et de murs

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 345 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Qualité
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

Titre : peinture
Description : voir DCE
Identifiant interne : 10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45442100 Travaux de peinture

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 110 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011

Titre : électricité CFO/CFA
Description : voir DCE
Identifiant interne : 11

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 09310000 Électricité

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 695 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

Titre : CVC plomberie sanitaire
Description : voir DCE
Identifiant interne : 12

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45332000 Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 825 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0013

Titre : ascenseurs
Description : voir DCE
Identifiant interne : 13

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45313000 Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 95 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0014

Titre : VRD et aménagements paysagers
Description : voir DCE
Identifiant interne : 14

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112700 Travaux d'aménagement paysager

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 480 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0015

Titre : cimaises
Description : voir DCE
Identifiant interne : 15

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 39200000 Aménagements

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 235 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Qualité
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0016

Titre : mobilier, agencement muséographique, cimaises
Description : voir DCE
Identifiant interne : 16

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 39156000 Mobilier d'accueil et de réception

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 405 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0017

Titre : vitrines
Description : voir DCE
Identifiant interne : 17

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 39171000 Vitrines

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 510 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0018

Titre : facsimilés
Description : voir DCE
Identifiant interne : 18

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 92311000 Œuvres d'art

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 280 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0019

Titre : maquettes
Description : voir DCE
Identifiant interne : 19

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 34999400 Maquettes

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 75 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0020

Titre : manipulations
Description : voir DCE
Identifiant interne : 20

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 44115800 Aménagements intérieurs de bâtiment

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 20 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0021

Titre : soclage
Description : voir DCE
Identifiant interne : 21

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 92521100 Services d'exposition dans les musées

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 70 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0022

Titre : équipement AV/MM
Description : voir DCE
Identifiant interne : 22

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 32321200 Équipement audiovisuel

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 450 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0023

Titre : éclairage scénographique
Description : voir DCE
Identifiant interne : 23

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45311200 Travaux d'installations électriques

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 280 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0024

Titre : signalétique graphisme
Description : voir DCE
Identifiant interne : 24

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 79811000 Services d'impression numérique

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 190 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0025

Titre : conception, fabrication et pose d'une maquette de site pour extérieur
Description : voir DCE
Identifiant interne : 25

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 34999400 Maquettes

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 25 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : moyens humains et matériels
Description : 10 points : présentation du personnel d’encadrement affecté au chantier (fiche ou CV des intervenants et répartition des tâches pour le personnel encadrant), organigramme général du chantier et gestion des liens avec l’équipe de MOE et MOA. 10 points : moyens humains : personnel alloué au chantier pour s’assurer du bon respect des délais du chantier. 5 points : moyens matériels : matériel spécifiquement alloué aux travaux pour s’assurer du bon respect des délais du chantier et de la bonne exécution. 10 points : respect du planning d’exécution / identification des principales durées d’intervention par grands postes du lot, explicitation du planning et proposition d’optimisation pour respecter les délais de pré ouverture du musée en février 2028.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Compréhension du projet et modes opératoires
Description : 5 points : lots bâtiment : compréhension globale du projet, évaluation des contraintes du site, du planning… et gestion de l’environnement immédiat / lots scénographiques : Compréhension globale du projet, du parcours et des collections, évaluation des contraintes du site, du planning… 15 points : méthodologie et modes opératoires d’intervention concernant les principales tâches du lot, identification des tâches spécifiques. 5 points : fiches techniques de principaux produits
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Prise en compte de la dimension environnementale du chantier
Description : Présentation des dispositions prises par l’entreprise en rapport avec la protection de l’environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom : offre de prix
Description : offre de prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 25/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES -
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DE CARNAC -
Organisation qui traite les offres : VILLE DE CARNAC -

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : VILLE DE CARNAC
Numéro d’enregistrement : 21560034700011
Adresse postale : Place Christian Bonnet
Ville : CARNAC
Code postal : 56340
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
Point de contact : VILLE DE CARNAC
Adresse électronique : contact@carnac.fr
Téléphone : +33 297520686
Adresse internet : http://www.carnac.fr
Profil de l’acheteur : www.megalis.bretagne.bzh
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres

8.1 ORG-0002

Nom officiel : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
Numéro d’enregistrement : 173 500 059 00014
Adresse postale : Hôtel Bizien - 3 Contour de la Motte
Ville : RENNES
Code postal : 35044
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : ef1dc1d1-cae9-4223-bbde-d7ec5b900f39 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 17/06/2025 08:49 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00395478-2025
Numéro de publication au JO S : 115/2025
Date de publication : 18/06/2025