TRAVAUX D'ENROBÉS

Travaux d'enrobés Travaux d'enrobés

CPV: 45233141 Közútkarbantartás
Határidő:
2025. szeptember 1. 18:00
A határidő típusa:
Ajánlat benyújtása
A végrehajtás helye:
TRAVAUX D'ENROBÉS
Díjat odaítélő szervezet:
GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE
Díj száma:
2025GPMLM007

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : TRAVAUX D'ENROBÉS
Description : Travaux d'enrobés
Identifiant de la procédure : 8240d614-716f-4551-8919-07ae14ede4db
Identifiant interne : 2025GPMLM007
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233141 Travaux d'entretien routier

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Travaux d'enrobés
Description : Travaux d'enrobés
Identifiant interne : Non Alloti

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233141 Travaux d'entretien routier

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.antilles-legales.fr/publisher_portail/public/annonce/consulterDCEHorsIdentification.jsp?iIdAffaire=15696 https://www.antilles-legales.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.antilles-legales.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 01/09/2025 18:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 01/09/2025 17:00 +01:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, avec remise en concurrence
Nombre maximal de participants : 5
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT DE FRANCE
Informations relatives aux délais de recours : 8 jours à compter du lendemain de la notification.
Organisation qui reçoit les demandes de participation : GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE
Numéro d’enregistrement : 78943366100012
Adresse postale : Quai de l'Hydrobase
Ville : FORT DE FRANCE
Code postal : 97200
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Point de contact : LABATUT Dominique
Téléphone : 0596590000
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL) : https://www.antilles-legales.fr
Profil de l’acheteur : https://www.antilles-legales.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui reçoit les demandes de participation

8.1 ORG-0002

Nom officiel : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT DE FRANCE
Numéro d’enregistrement : 17972000800020
Adresse postale : 12 RUE DU CITRONNIER - PLATEAU FOFO
Ville : SCHOELCHER
Code postal : 97233
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Point de contact : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT DE FRANCE
Adresse électronique : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr
Téléphone : 0596716667
Télécopieur : 0596631008
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 73bee103-91d8-491e-be42-04bfe3eb514a - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 21/07/2025 19:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00481243-2025
Numéro de publication au JO S : 139/2025
Date de publication : 23/07/2025