ROUVIGNIES - CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS EN BEGUINAGE ET 11 MAISONS INDIVIDUELLES

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires GROS OEUVRE CHARPENTE BOIS COUVERTURE BARDAGE BOIS MENUISERIES EXTERIEURES - PVC PLATRERIE DOUBLAGES MENUISERIES INTERIEURES CARRELAGE PEINTURE - SOLS SOUPLES PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION ELECTRICITE NETTOYAGE FIN DE CHANTIER VRD - RESEAUX ESPACES VERTS - CLOTURES

CPV: 45211000 Többlakásos épületek és önálló házak kivitelezése, 45223220 Szerkezetburkolási munka, 45422000 Ácsipari szerelési munka, 39511100 Takarók, 45262650 Burkolómunkák, 44220000 Épületasztalosi termékek, 45410000 Vakolás, 45431000 Csempézés, 45432111 Rugalmas padlóburkolat elhelyezése, 45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése, 45311200 Villamos szerelés, 45452000 Épületek külső tisztítása, 32400000 Hálózatok, 45112710 Tereprendezési munkák zöldterületen
A végrehajtás helye:
ROUVIGNIES - CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS EN BEGUINAGE ET 11 MAISONS INDIVIDUELLES
Díjat odaítélő szervezet:
SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT (SIGH)
Díj száma:
ROUVIGNIES 31 LGTS

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT (SIGH)

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : ROUVIGNIES - CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS EN BEGUINAGE ET 11 MAISONS INDIVIDUELLES
Description : Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires
Identifiant de la procédure : a8c63dee-7460-4907-a45b-8bd30ad128d1
Identifiant interne : ROUVIGNIES 31 LGTS
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence préalable

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : GROS OEUVRE
Description : GROS OEUVRE
Identifiant interne : 01

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : CHARPENTE BOIS
Description : CHARPENTE BOIS
Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45422000 Travaux de charpenterie

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : COUVERTURE
Description : COUVERTURE
Identifiant interne : 03

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 39511100 Couvertures

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : BARDAGE BOIS
Description : BARDAGE BOIS
Identifiant interne : 04

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262650 Travaux de bardage

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : MENUISERIES EXTERIEURES - PVC
Description : MENUISERIES EXTERIEURES - PVC
Identifiant interne : 05

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44220000 Menuiserie pour la construction

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : PLATRERIE DOUBLAGES
Description : PLATRERIE DOUBLAGES
Identifiant interne : 06

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45410000 Travaux de plâtrerie

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : MENUISERIES INTERIEURES
Description : MENUISERIES INTERIEURES
Identifiant interne : 07

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44220000 Menuiserie pour la construction

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : CARRELAGE
Description : CARRELAGE
Identifiant interne : 08

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45431000 Carrelages

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : PEINTURE - SOLS SOUPLES
Description : PEINTURE - SOLS SOUPLES
Identifiant interne : 09

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45432111 Travaux de pose de revêtements de sols souples

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

Titre : PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
Description : PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
Identifiant interne : 10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011

Titre : ELECTRICITE
Description : ELECTRICITE
Identifiant interne : 11

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311200 Travaux d'installations électriques

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

Titre : NETTOYAGE FIN DE CHANTIER
Description : NETTOYAGE FIN DE CHANTIER
Identifiant interne : 12

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45452000 Travaux de nettoyage extérieur de bâtiments

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0013

Titre : VRD - RESEAUX
Description : VRD - RESEAUX
Identifiant interne : 13

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 32400000 Réseaux

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0014

Titre : ESPACES VERTS - CLOTURES
Description : ESPACES VERTS - CLOTURES
Identifiant interne : 14

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire -

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 4 153 727,09 Euro
Attribution directe :
Justification de l’attribution directe : Marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils applicables aux marchés publics
Autre justification : Le contrat ne relève pas du champ d'application de la directive

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ARBUATTI CONSTRUCTIONS
Offre :
Identifiant de l’offre : ARBUATTI CONSTRUCTIONS
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 1 500 881,79 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025/343
Titre : Gros Oeuvre

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SUEUR
Offre :
Identifiant de l’offre : SUEUR
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 80 031,7 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025/344
Titre : Charpente Bois

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ENTREPRISE LEPEZ
Offre :
Identifiant de l’offre : ENTREPRISE LEPEZ
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 246 036,33 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025/345
Titre : Couverture

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SUEUR
Offre :
Identifiant de l’offre : SUEUR
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004
Valeur de l'offre : 53 233,31 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025/346
Titre : Bardage Bois

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : tommasini menuiserie
Offre :
Identifiant de l’offre : tommasini menuiserie
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005
Valeur de l'offre : 262 370 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025/347
Titre : Menuiseries Exterieures - Pvc

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : BBI
Offre :
Identifiant de l’offre : BBI
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006
Valeur de l'offre : 351 893,89 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025/348
Titre : Platrerie Doublages

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ENTREPRISE HOUZE VILCOT SARL
Offre :
Identifiant de l’offre : ENTREPRISE HOUZE VILCOT SARL
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0007
Valeur de l'offre : 87 950 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025/349
Titre : Menuiseries Interieures

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0008

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : CARRELAGES MANDATO
Offre :
Identifiant de l’offre : CARRELAGES MANDATO
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0008
Valeur de l'offre : 185 581,82 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025/350
Titre : Carrelage

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0009

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SARL CHRISTIAN DUVIVIER
Offre :
Identifiant de l’offre : SARL CHRISTIAN DUVIVIER
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0009
Valeur de l'offre : 119 670,38 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025/351
Titre : Peinture - Sols Souples

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0010

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : Milliot Jacquemart
Offre :
Identifiant de l’offre : Milliot Jacquemart
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0010
Valeur de l'offre : 432 835,55 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025/352
Titre : Plomberie - Chauffage - Ventilation

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0011

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : sairel
Offre :
Identifiant de l’offre : sairel
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0011
Valeur de l'offre : 152 403,67 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025/353
Titre : Electricite

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0012

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : CLEAN OFFICE
Offre :
Identifiant de l’offre : CLEAN OFFICE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0012
Valeur de l'offre : 18 690 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025/354
Titre : Nettoyage Fin De Chantier

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0013

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : LECLERCQ TP
Offre :
Identifiant de l’offre : LECLERCQ TP
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0013
Valeur de l'offre : 541 744,13 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025/355
Titre : Vrd - Reseaux

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0014

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : DELTOUR PAYSAGES
Offre :
Identifiant de l’offre : DELTOUR PAYSAGES
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0014
Valeur de l'offre : 120 997,16 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025/356
Titre : Espaces Verts - Clotures

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : ACD62937-C094-D1EB-2E1756EBC4F09E14
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT (SIGH)
Numéro d’enregistrement : 55090
Adresse postale : 40 Boulevard Saly
Ville : Valenciennes
Code postal : 59300
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Point de contact : CORNILLON MARIE
Adresse électronique : correspondre@aws-france.com
Téléphone : 0327148000
Profil de l’acheteur : https://www.marches-publics.info
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal Judiciaire
Numéro d’enregistrement : ACD6296E-B602-6DC0-1F5E64F9D1CAEA12
Adresse postale : 13 avenue du Peuple Belge
Ville : Lille
Code postal : 59034
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : tj1-lille@justice.fr
Téléphone : 0320783333
Télécopieur : 0320785009
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille
Numéro d’enregistrement : ACD6297D-05D8-BC3A-20E9D7E1FA48B873
Adresse postale : 13 avenue du Peuple Belge
Ville : Lille
Code postal : 59034
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : tj1-lille@justice.fr
Téléphone : 0320783333
Télécopieur : 0320785009
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0005

Nom officiel : ARBUATTI CONSTRUCTIONS
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1561666-1-1-1
Adresse postale : 8 Rue Des Briqueteries
Ville : Maubeuge
Code postal : 59600
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : bureau@arbuatti.fr
Téléphone : 0327649928
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0006

Nom officiel : SUEUR
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1561666-1-2-1
Adresse postale : 6 Rte De Haute Avesnes
Ville : Acq
Code postal : 62144
Subdivision pays (NUTS) : Pas-de-Calais ( FRE12 )
Pays : France
Adresse électronique : sueur.bois@sassueur.fr
Téléphone : 0321590540
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0002

8.1 ORG-0007

Nom officiel : ENTREPRISE LEPEZ
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1561666-1-3-1
Adresse postale : Ld Les Vallees
Ville : Salesches
Code postal : 59218
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@lepeztoitures.fr
Téléphone : 0327264101
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0003

8.1 ORG-0008

Nom officiel : SUEUR
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1561666-1-4-1
Adresse postale : 6 Rte De Haute Avesnes
Ville : Acq
Code postal : 62144
Subdivision pays (NUTS) : Pas-de-Calais ( FRE12 )
Pays : France
Adresse électronique : sueur.bois@sassueur.fr
Téléphone : 0321590540
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0004

8.1 ORG-0009

Nom officiel : tommasini menuiserie
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1561666-1-5-1
Adresse postale : Rue La Fontaine
Ville : Aulnoye-Aymeries
Code postal : 59620
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : contact-menuiserie@tommasini.fr
Téléphone : 0327664744
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0005

8.1 ORG-0010

Nom officiel : BBI
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1561666-1-6-1
Adresse postale : 8 Pl Des Patiniers
Ville : Lille
Code postal : 59000
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@bbi59.fr
Téléphone : 0327597750
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0006

8.1 ORG-0011

Nom officiel : ENTREPRISE HOUZE VILCOT SARL
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1561666-1-7-1
Adresse postale : 248 Rue Bouquerel
Ville : Raimbeaucourt
Code postal : 59283
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : rvilcot@wanadoo.fr
Téléphone : 0327954700
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0007

8.1 ORG-0012

Nom officiel : CARRELAGES MANDATO
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1561666-1-8-1
Adresse postale : 78 Rue De La Vacquerie
Ville : Gonnelieu
Code postal : 59231
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : jcmandato@orange.fr
Téléphone : 0610237903
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0008

8.1 ORG-0013

Nom officiel : SARL CHRISTIAN DUVIVIER
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1561666-1-9-1
Adresse postale : 280 Rue Des Bouleaux
Ville : Bruay Sur L'Escaut
Code postal : 59860
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@sarl-duvivier.fr
Téléphone : 0327360325
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0009

8.1 ORG-0014

Nom officiel : Milliot Jacquemart
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1561666-1-10-1
Adresse postale : 303 Rue De L'Artisanat
Ville : Iwuy
Code postal : 59141
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@milliot-jacquemart.fr
Téléphone : 0327815712
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0010

8.1 ORG-0015

Nom officiel : sairel
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1561666-1-11-1
Adresse postale : 1 Av Andre Chausson
Ville : Maubeuge
Code postal : 59600
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@sairel.fr
Téléphone : 0327646800
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0011

8.1 ORG-0016

Nom officiel : CLEAN OFFICE
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1561666-1-12-1
Adresse postale : 395 Av Henri Barbusse
Ville : Marly
Code postal : 59770
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : cleanoffice@clean-office.eu
Téléphone : 0327445004
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0012

8.1 ORG-0017

Nom officiel : LECLERCQ TP
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1561666-1-13-1
Adresse postale : Voyette De Vertain
Ville : Solesmes
Code postal : 59730
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@leclercqtp.fr
Téléphone : 0327705858
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0013

8.1 ORG-0018

Nom officiel : DELTOUR PAYSAGES
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1561666-1-14-1
Adresse postale : 405 Rue Jacques Boutry
Ville : Cambrai
Code postal : 59400
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@deltourpaysage.fr
Téléphone : 0327837325
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0014
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : e38b6cd2-6971-496e-aa38-1f07a06c555e - 01
Type de formulaire : Notification préalable d’attribution directe
Type d’avis : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Date d’envoi de l’avis : 17/04/2025 18:01 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00259658-2025
Numéro de publication au JO S : 78/2025
Date de publication : 22/04/2025