Rénovation énergétique des bâtiments existants du Parc des Expositions ROCHEXPO et de leurs espaces extérieurs associés

Rénovation des façades, couvertures, menuiseries et équipements techniques des halles B1, B1', B2, passerelles et bureaux. Aménagements des parkings extérieurs associés. Démolition de deux bâtiments et construction de SAS d'entrée TERRASSEMENTS VRD BORDURES ENROBES ECLAIRAGE EXTERIEUR AMENAGEMENTS PAYSAGERS ESPACES VERTS DESAMIANTAGE DEMOLITIONS GROS oeUVRE DALLAGE INDUSTRIEL CHARPENTE METALLIQUE BARDAGE-COUVERTURE-ETANCHEITE VETURE …

CPV: 45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka, 45111100 Bontási munka, 45111200 Terep-előkészítési és eltakarítási munka, 45112700 Tereprendezési munkák, 45223220 Szerkezetburkolási munka, 45212310 Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése, 45233200 Különféle útburkolatok, 45261100 Fedélszékkészítés, 45262650 Burkolómunkák, 45262660 Azbeszteltávolítási munka, 45311200 Villamos szerelés, 45313100 Felvonó szerelése, 45316110 Közúti világítóberendezések szerelése, 45341000 Korlát felállítása, 45332000 Víz-, gázvezeték-szerelési és alagcsövezési munka, 45421000 Asztalosipari munka, 45421100 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése, 45421131 Ajtó beszerelése, 45421141 Térelválasztó beszerelése, 45421146 Álmennyezet beszerelése, 45421151 Beépített konyhák szerelése, 45431000 Csempézés, 45432100 Padlólerakás és -burkolás, 45442110 Épületek festése
A végrehajtás helye:
Rénovation énergétique des bâtiments existants du Parc des Expositions ROCHEXPO et de leurs espaces extérieurs associés
Díjat odaítélő szervezet:
ROCHE-SUR-FORON (LA)
Díj száma:
Rochexpo

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : ROCHE-SUR-FORON (LA)
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Rénovation énergétique des bâtiments existants du Parc des Expositions ROCHEXPO et de leurs espaces extérieurs associés
Description : Rénovation des façades, couvertures, menuiseries et équipements techniques des halles B1, B1', B2, passerelles et bureaux. Aménagements des parkings extérieurs associés. Démolition de deux bâtiments et construction de SAS d'entrée
Identifiant interne : Rochexpo

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

3. Partie

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0001

Titre : TERRASSEMENTS VRD
Description : TERRASSEMENTS VRD
Identifiant interne : 1

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0002

Titre : BORDURES ENROBES
Description : BORDURES ENROBES
Identifiant interne : 2

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233200 Travaux de revêtement divers

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0003

Titre : ECLAIRAGE EXTERIEUR
Description : ECLAIRAGE EXTERIEUR
Identifiant interne : 3

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0004

Titre : AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Description : AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Identifiant interne : 4

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112700 Travaux d'aménagement paysager

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0005

Titre : ESPACES VERTS
Description : ESPACES VERTS
Identifiant interne : 5

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112700 Travaux d'aménagement paysager

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0006

Titre : DESAMIANTAGE
Description : DESAMIANTAGE
Identifiant interne : 6

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262660 Travaux de désamiantage

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0007

Titre : DEMOLITIONS
Description : DEMOLITIONS
Identifiant interne : 7

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111100 Travaux de démolition

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0008

Titre : GROS oeUVRE
Description : GROS oeUVRE
Identifiant interne : 8

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0009

Titre : DALLAGE INDUSTRIEL
Description : DALLAGE INDUSTRIEL
Identifiant interne : 9

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0010

Titre : CHARPENTE METALLIQUE
Description : CHARPENTE METALLIQUE
Identifiant interne : 10

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261100 Travaux de charpente

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0011

Titre : BARDAGE-COUVERTURE-ETANCHEITE
Description : BARDAGE-COUVERTURE-ETANCHEITE
Identifiant interne : 11

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262650 Travaux de bardage

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0012

Titre : VETURE ECAILLE-OSSATURE BOIS
Description : VETURE ECAILLE-OSSATURE BOIS
Identifiant interne : 12

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262650 Travaux de bardage

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0013

Titre : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Description : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Identifiant interne : 13

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421100 Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0014

Titre : PORTES SECTIONNELLES
Description : PORTES SECTIONNELLES
Identifiant interne : 14

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421131 Pose de portes

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0015

Titre : SERRURERIE
Description : SERRURERIE
Identifiant interne : 15

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45341000 Pose de garde-corps

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0016

Titre : CLOISONS - DOUBLAGE - PLATRERIE
Description : CLOISONS - DOUBLAGE - PLATRERIE
Identifiant interne : 16

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421141 Travaux de cloisonnement

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0017

Titre : MENUISERIES INTERIEURES BOIS
Description : MENUISERIES INTERIEURES BOIS
Identifiant interne : 17

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0018

Titre : CARRELAGE-FAIENCE
Description : CARRELAGE-FAIENCE
Identifiant interne : 18

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45431000 Carrelages

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0019

Titre : SOLS SOUPLES
Description : SOLS SOUPLES
Identifiant interne : 19

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45432100 Travaux de pose de revêtements de sols

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0020

Titre : PLAFONDS DEMONTABLES
Description : PLAFONDS DEMONTABLES
Identifiant interne : 20

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421146 Mise en place de plafonds suspendus

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0021

Titre : PEINTURE INTERIEURE ET EXTERIEURE
Description : PEINTURE INTERIEURE ET EXTERIEURE
Identifiant interne : 21

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45442110 Travaux de peinture de bâtiments

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0022

Titre : NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER
Description : NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER
Identifiant interne : 22

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111200 Travaux de préparation et de dégagement de chantier

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0023

Titre : ELEVATEUR PMR
Description : ELEVATEUR PMR
Identifiant interne : 23

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0024

Titre : CVC-PLOMBERIE
Description : CVC-PLOMBERIE
Identifiant interne : 24

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45332000 Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0025

Titre : ELECTRICITE-CFO-CFA
Description : ELECTRICITE-CFO-CFA
Identifiant interne : 25

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311200 Travaux d'installations électriques

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0026

Titre : EQUIPEMENT DE CUISINE
Description : EQUIPEMENT DE CUISINE
Identifiant interne : 26

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212310 Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421151 Installation de cuisines équipées

3.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rochexpo
Ville : La Roche-Sur-Foron
Code postal : 74800
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

3.1.5 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

3.1.6 Documents de marché

Adresse des documents de marché : http://www.mp74.fr ,
Canal de communication ad hoc
Nom : AW Solutions

3.1.7 Conditions du marché public

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble -

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : E6CB0CC3-BAEA-0B82-3B4345A25E61945B
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : ROCHE-SUR-FORON (LA)
Numéro d’enregistrement : 2442
Adresse postale : Hôtel de Ville C.S 10130
Ville : La Roche Sur Foron
Code postal : 74805
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France
Point de contact : Monsieur le Maire
Téléphone : 0450259000
Télécopieur : 0450259425
Adresse internet : http://www.mp74.fr
Profil de l’acheteur : http://www.mp74.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d’enregistrement : E6CB0CDE-CA89-95BF-A2D3ADD00A21FDE9
Adresse postale : 2 Place de Verdun
Ville : Grenoble
Code postal : 38022
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Téléphone : 0476429000
Télécopieur : 0476422269
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d’enregistrement : E6CB0CEC-903E-E8C8-FEC96A44FD7F550A
Adresse postale : 2 Place de Verdun
Ville : Grenoble
Code postal : 38022
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Téléphone : 0476429000
Télécopieur : 0476422269
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : b3d642a2-bc74-490d-86c1-f6c2b25e17f2 - 01
Type de formulaire : Planification
Type d’avis : Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
Date d’envoi de l’avis : 23/05/2025 16:10 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00339776-2025
Numéro de publication au JO S : 101/2025
Date de publication : 27/05/2025
Date prévue de publication d’un avis de marché dans le cadre de la procédure en question : 27/06/2025