REFECTION D'UNE SALLE POLYVALENTE

REFECTION D'UNE SALLE POLYVALENTE RÉFECTION D'UNE SALLE POLYVALENTE

CPV: 45223220 Szerkezetburkolási munka
Határidő:
2025. október 31. 12:00
A határidő típusa:
Ajánlat benyújtása
A végrehajtás helye:
REFECTION D'UNE SALLE POLYVALENTE
Díjat odaítélő szervezet:
atline-test-1
Díj száma:

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : atline-test-1
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : REFECTION D'UNE SALLE POLYVALENTE
Description : REFECTION D'UNE SALLE POLYVALENTE
Identifiant de la procédure : 4bd05537-9977-49c8-b023-60edd311d070
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : RÉFECTION D'UNE SALLE POLYVALENTE
Description : RÉFECTION D'UNE SALLE POLYVALENTE

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre

5.1.3 Durée estimée

Durée : 12 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom : prix
Description : prix

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Autorisée
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 31/10/2025 12:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nice
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nice
Organisation qui reçoit les demandes de participation : atline-test-1
Organisation qui traite les offres : atline-test-1

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : atline-test-1
Numéro d’enregistrement : 38090528100057
Adresse postale : 2323 chemin de saint-bernard
Ville : vallauris
Code postal : 06220
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Adresse électronique : grindybaboom@hotmail.fr
Téléphone : +33 650749597
Profil de l’acheteur : https://www.marches-securises.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Nice
Numéro d’enregistrement : 17060005000026
Adresse postale : 18 AVENUE DES FLEURS
Ville : NICE
Code postal : 06000
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Adresse électronique : accueil-paris@justice.fr
Téléphone : +33 014432515
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : bf0f4fda-8751-4b41-8a09-e0810ff63c3d - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 09/09/2025 16:33 +00:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00594038-2025
Numéro de publication au JO S : 174/2025
Date de publication : 11/09/2025